暴雨水浸后停工应该如何向职工索赔-法师兄

暴雨水浸后停工应该如何向职工索赔

来源：法律编辑整理时间： 2023-03-08 10:11:10 320 人看过

对于暴雨水浸造成停工的应在索赔事件发生28天内，向工程师发出索赔意向通知；发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料；工程师在收到施工单位送交的索赔报告及有关资料后，于28天内给予答复，或要求施工单位进一步补充索赔理由和证据。

一、工程索赔通知书期限多久

工程索赔期限是14至28天。工程合同价款的索赔期限是14天，导致工期延误索赔期限是28天。法律规定，在工程设计变更确定后14天内，设计变更涉及工程价款调整的，由承包人向发包人提出，经发包人审核同意后调整合同价款。因此工程变更索赔有效期是14天。

二、工程索赔遵循的原则是什么

1、应以合同为依据，处理索赔时必须做到有理有据；必须注意资料的收集、对资料的真实性、可信度，必须认定后及时地处理索赔；在具体处理索赔的过程中，一定要仔细分析，什么时候应该给工期索赔，什么时候应该给费用索赔。2、在处理索赔事件时应进行时效检查。3、应分清责任，严格审核费用。4、应在工作中加强主动控制，减少工程索赔。

三、如何办理工程延期手续

工程延期的申请程序:

1.承包单位应在合同规定的有效期内以书面形式通知监理工程师，及向监理工程师提交详细的申述报告。

2.监理工程师收到该报告后应及时进行调查核实，准确地确定出工程延期时间。

3.延期事件结束后，承包单位应在合同规定的期限内向监理工程师提交最终的详情报告。

4.监理工程师应复查详情报告的全部内容，与业主和承包单位进行协商。然后确定该延期事件所需要的延期时间。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多业主相关文章

工程转包
暴雨停工费的索赔问题

暴雨水浸造成的停工的索赔方式：1、索赔事件发生28天内，向工程师发出索赔意向通知；2、发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料；3、工程师在收到施工单位送交的索赔报告及有关资料后，于28天内给予答复，或要求施工单位进一步补充索赔理由和证据。郑州暴雨为什么没有停工郑州暴雨在救灾的过程中有很多感人的瞬间，但20日当天没有停工是重大决策失误，应该有人承担责任。之所以这样说，是因为《气象法》规定了地方政府有根据气象主管机构提供的气象信息，组织实施气象灾害防御方案的义务。而不管是国家气象局还是河南省气象局对暴雨红色预警的建议都包括停工。在郑州气象台19号晚上就发布暴雨红色预警的情况下，做出不停工的决定是要承担责任的。《建筑法》第六十七条承包单位将承包的工程转包的，或者违反本法规定进行分包的，责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情

2023-08-13

313人看过
仲裁委员会
工伤出院后应该如何向组织索赔

（一）双方协商。劳动者因工负伤、致残、致死后，单位或者劳动者应当向当地劳动局申请工伤认定，在确定属于工伤后，单位和受害人或者受害人家属协商赔偿数额和范围。（二）申请劳动仲裁。双方协商不了，劳动者可以向用人单位所在地的劳动仲裁委员会申请仲裁，对不再向法院起诉的裁决结果应当服从。工伤出院手续怎么弄如果行动不便，可以由老板或者亲人前来签字，如果可以行动，也可以自己签字。工伤出院涉及公司赔偿的问题，所以工伤出院时，需要医院开具的证明一定要记全。1、关于误工费：要求医生写明需要全休多久，而不是注意休息；2、关于护理费：要求医院出具住院期间需要几人护理及护理的天数；3、关于营养费：要问清楚出院后是否需要加强营养补充，如果需要，就要写明需要加强营养补充及营养的种类；4、关于后续治疗费：是否需要后续治疗及治疗的时间、费用；如果需要就要求医生写清楚；5、关于辅助器具的费用：是否需要辅助器具及辅助器具的种类、

2023-07-07

164人看过
不可抗力
暴雨洪涝造成停工赔偿如何处理

由于暴雨、台风等灾害性天气的影响，建设工程经常停工，不可避免地给承包人和发包人造成损失。在这种情况下，如果我们不知道如何处理赔偿，我们可能得不到索赔的费用，也不应该支付费用。因此，无论是发包人还是承包人，都有必要知道在这种情况下如何处理赔偿问题。如果暴雨洪水导致停工和损坏，首先要解决的问题是承包商是否真的需要停工，这将对后续的赔偿产生严重影响。如果暴雨洪水可以消除且未达到不可抗力水平，承包商应清除障碍物并继续施工。擅自停止施工的，承包人应当承担违约责任，并按照合同约定赔偿发包人的有关损失。如果暴雨洪水是不可抗力的自然灾害，承包人可以停止工作，则双方可以通过以下方式处理赔偿：（1）业主应承担工程本身的损失，第三方因工程损坏造成的人员伤亡和财产损失，以及将安装的材料和设备运至施工现场进行施工。（2）发包人和承包人应对伤亡负责，并承担相应费用。（3）施工单位（承包人）对施工单位机械设备的损坏、停

2023-05-07

492人看过
不可抗力
停工赔偿事项如何处理暴雨问题？

暴雨导致停工处理赔偿事项如下：1、工程本身的损害，因工程损害造成的第三人员伤亡和财产损失，以及运输到施工现场的材料和待安装设备的损害，由业主承担；2、发包人、承包人的人员伤亡由其所属单位承担，并承担相应费用；3、造成施工单位机械设备损坏和停工损失的，由施工单位承包人承担；4、需要清理和修复的费用由双方协商承担，但在实践中，费用由发包人承担；5、工期顺延；6、停工期间，承包人应要求必要的管理人员和保卫人员留在施工现场的费用由发包人承担。如果暴雨是可排除的，未达到不可抗力水平，承包商应排除障碍，继续施工。擅自停工的，应当按照合同承担违约责任，赔偿发包人的相关损失。如果暴雨水浸是不可抗力的自然灾害，承包商停工是可以理解的。暴雨导致车子受损属于保险范围内吗？根据车损险的责任范围，在保险期间内，被保险人或其允许的合法驾驶人在使用保险车辆过程中，因暴风、龙卷风等原因造成保险车辆的损失，保险人按照保险合

2023-07-02

230人看过

行政赔偿
特大暴雨政府对水浸损失的行政赔偿不应置身事外

广州57特大暴雨造成全市经济损失高达5.438亿元之巨，随之而来的赔偿争议近期持续发酵，成为媒体重点关注的一个话题。其中媒体关注较多的赔偿纠纷集中在水浸车主、物业和保险公司之间。据《羊城晚报》昨日报道，车主向保险公司和物业索赔都很难！目前省内保险公司共接到车险报案超过1.8万件，初步估损金额超过1.7亿元，这样的车险理赔高峰可算广州史上最大。若车主损失全部由保险公司扛下，保险公司感到有点冤。而小区物管购买的公众责任险将暴雨列为除外责任，无法弥补车主损失。不能不指出的是，在车主、物业、保险公司之间展开的这场纠纷扯皮中，有一方责任人被漏掉了，那就是政府部门。而要搞清政府是否需为暴雨造成的损失做出行政赔偿这个问题，首先自然要厘清政府是否对暴雨造成的损失负有责任。无论如何，商业索赔是一码事，行政索赔是另一码事，媒体不能忽略索赔纠纷中任何一方可能的责任人。有知情人士称，地下停车场有详细成熟的防水技术

2023-04-24

427人看过
相邻权
房屋漏水,我应该如何向楼上索赔

楼上漏水有可能是楼上住户的原因，也有可能是开发商的原因，但不论何种原因，应先向楼上住户主张赔偿，如其有足够和充分的证据可以证明为开发商的原因，则由开发商进行赔偿。也可能会存在开发商和楼上住户互相推诿的情形，你可以根据遭受损失的程度估算数额与楼上住户协商，协商不成的话，应对两方提起诉讼，以确定责任的归属，弥补遭受的损失。给相邻方造成妨碍或者损失的，应当停止侵害，排除妨碍，赔偿损失。假若相邻方不履行法院的判决，受损方可自请施工队从楼下维修，发生的费用可向法院提出要求楼上业主赔偿。《民法典》第二百八十八条【处理相邻关系的原则】不动产的相邻权利人应当按照有利生产、方便生活、团结互助、公平合理的原则，正确处理相邻关系。第二百八十九条【处理相邻关系的法律依据】法律、法规对处理相邻关系有规定的，依照其规定；法律、法规没有规定的，可以按照当地习惯。第二百九十条【用水、排水相邻关系】不动产权利人应当为相邻权

2023-06-15

91人看过
保证
暴雨洪水应急

(一)我国暴雨洪水的特点1.我国暴雨洪水的地理分布特点我国大部分地区位于中纬度地区，大范围的暴雨主要是由两类天气系统形成：一类是西风带低值系统，包括气旋、切变线、低涡、槽和锋等，影响全国大部地区。这类暴雨，一般覆盖范围广、持续时间长，降水总量大，在大流域内常常形成组合型暴雨洪水，可造成大范围严重的洪涝灾害。另一类是低纬度热带天气系统，包括热带气旋、东风波等，多见于华南各省及东南沿海地区，这类暴雨持续的时间虽然较短，但往往强度大，也能造成严重的洪涝灾害。尤其是上述系统减弱成低压或外围云系，常常可以深入到我国中部或北部地区，造成大范围的强降水，酿成严重的洪涝灾害。从我国年暴雨日的累年平均分布图上可以看出，其特点也是东南多，西北少;沿海多，内陆少;迎风坡多，背风坡少。广东沿海、广西东北部、湘赣两省东北部、四川盆地西部等地是我国多暴雨地区，也是容易发生洪水的地区。2.洪水的季节分布特点洪涝发生的季

2023-06-06

75人看过
不可抗力
工程损失索赔：暴雨的影响

根据民法典规定，因为大风大雨致使工程受到损失的，属于不可抗力，双方不承担民事责任，不存在赔偿问题。工程建设实践中，为了明确双方的权利义务，双方会签订工程合同，但是，可能由于某些不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。工程索赔的分类按索赔目的分类，按索赔处理方式分类，按索赔对象分类。索赔目的分类：1、工期索赔：工期索赔是承包商向业主要求延长施工的时间，是原定的工程竣工日期顺延一段合理时间。2、经济索赔：经济索赔就是承包商向业主要求补偿不应该由承包商自己承担的经济损失或额外开支，也就是取得合理的经济补偿。索赔处理分类：1、单项索赔：单项索赔就是采取一事一索赔的方式，即在每一件索赔事项发生后，报送索赔通知书，编报索赔报告书，要求单项解决支付，不与其他的索赔事项混在一起。2、综合索赔：综合索赔又称总索赔，俗称一揽子索赔。即对整个工程（或某项工程）中所发生的数起索赔事项，综合在一起进行索赔。也是总成

2023-07-05

344人看过

不可抗力
‘水浸车’物业公司索赔？

“5·7”暴雨将中海康城三期车库中373辆车浸没，而其中的36名车主因没买保险未得到保险赔付，于是将中海康城物管和开发商广州江东房地产开发有限公司告上法庭。昨天上午，这起备受关注的水浸车索赔案在天河区法院开庭审理，36车主索赔逾500万元。被告哭穷：我们也是受害者在庭审中，被告表示，中海康城开发商及其物管在地下车库内设了51条排水沟、60多台排水泵，设施是完整的。大雨时，物管公司已开广播提醒，有两名业主已将车开走。由于车陂涌水倒灌厉害，很快就淹没了车库，这时将车开出车库不现实。暴雨中，物管投入30多台抽水泵，400多人次抢险，共花费了300多万元资金，已经尽了该尽的义务。同时，“三防门”是人防门，根据有关规定，是不可以关闭的。中海物业称，已履行了作为物业管理者的法定义务、合同义务及附随义务，已竭尽全力抢险，中海物业在事件中没有任何过错；中海物业已购买公众责任险，同时，大雨百年一遇，远远超过

2023-06-10

104人看过
免责条款
遇到暴雨车辆被淹没时，应该如何进行保险索赔？

暴雨或洪灾等自然灾害导致车辆被淹没,但除发动机外的车辆损失部分,车损险可以承保。不过,具体赔付情况需要根据不同情况来具体分析。2、由涉水导致的发动机损坏则只有涉水险才有可能赔。车辆涉水险,即涉水行驶损失险,也称发动机特别损失险,是附加款项需要单独购买。需要注意的是,在车辆被水淹后,由于车主强行启动车辆造成的发动机损害,列入涉水险免责条款不予理赔。暴雨或洪灾等自然灾害导致车辆被淹没,但除发动机外的车辆损失部分,车损险可以承保。不过,具体赔付情况需要根据不同情况来具体分析。2、由涉水导致的发动机损坏则只有涉水险才有可能赔。车辆涉水险，即涉水行驶损失险，也称发动机特别损失险，是附加款项需要单独购买。需要注意的是，在车辆被水淹后，由于车主强行启动车辆造成的发动机损害，列入涉水险免责条款不予理赔。涉水险和车损险的区别与理赔车损险和交强险是两种不同的保险险种，虽然它们都是针

2023-10-06

386人看过
不可抗力
建设工程特大暴雨怎么索赔

一、建设工程特大暴雨怎么索赔1、特大暴雨是属于不可抗力的自然因素，因特大暴雨造成工程无法施工的，无论是建设单位还是施工单位不能主张赔偿。2、法律规定：《中华人民共和国民法典》第一百八十条【不可抗力】因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任。法律另有规定的，依照其规定。不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。二、建筑工程停工索赔的处理原则是什么1、按照双方签订的施工合同中的有关条款的规定实事求是的来计算停工的相关损失。签订合同的前提条件就是平等合同规定了双方的权利和义务，如果脱离合同进行相关操作就是违背了双方的利益，所以停工问题的探讨是绝对不能脱离合同而进行的，但是也不能完全按照合同以及相关协议，还是应该做到具体问题具体分析。2、造成停工的责任方应该实事求是的加以明确谁负主要责任谁负次要责任，事实上并不是所有的责任都是建设单位造成的。如果是由于施工方施工组织不当或在质量进度安全

2023-06-17

123人看过
第三者
汽车浸水保险如何赔

汽车浸水保险如何赔需要看购买的保险合同是怎么约定的。《中华人民共和国道路交通安全法》第七十六条规定：“机动车发生交通事故造成人身伤亡、财产损失的，由保险公司在机动车第三者责任强制保险责任限额范围内予以赔偿；不足的部分，按照下列规定承担赔偿责任：(一)机动车之间发生交通事故的，由有过错的一方承担赔偿责任；双方都有过错的，按照各自过错的比例分担责任。(二)机动车与非机动车驾驶人、行人之间发生交通事故，非机动车驾驶人、行人没有过错的，由机动车一方承担赔偿责任；有证据证明非机动车驾驶人、行人有过错的，根据过错程度适当减轻机动车一方的赔偿责任；机动车一方没有过错的，承担不超过百分之十的赔偿责任。交通事故的损失是由非机动车驾驶人、行人故意碰撞机动车造成的，机动车一方不承担赔偿责任。

2023-06-15

104人看过

保险利益
车辆在特大暴雨中浸泡，保险如何处理？

该文本是一份关于特大暴雨导致车辆泡水后各种保险情况及其赔付规定的说明。根据文本内容，保险公司将按照保险金额进行赔付，包括碰撞、倾覆、坠落、火灾、爆炸、自燃、外界物体坠落、倒塌、暴风、龙卷风、雷击、雹灾、暴雨、洪水、海啸、地陷、冰陷、崖崩、雪崩、泥石流、滑坡和载运保险车辆的渡船遭受自然灾害，但驾驶人需随船一起承受自然灾害的影响。特大暴雨导致车辆泡水后，保险将会进行赔付。根据保险公司的统计数据，以下是各种保险情况及其赔付规定：1.碰撞、倾覆、坠落：保险公司将按照保险金额进行赔付。2.火灾、爆炸、自燃：保险公司将按照保险金额进行赔付。3.外界物体坠落、倒塌：保险公司将按照保险金额进行赔付。4.暴风、龙卷风：保险公司将按照保险金额进行赔付。5.雷击、雹灾、暴雨、洪水、海啸：保险公司将按照保险金额进行赔付。6.地陷、冰陷、崖崩、雪崩、泥石流、滑坡：保险公司将按照保险金额进行赔付。7.载运保险车辆的渡

2023-08-26

143人看过
法律援助
工伤后所在单位应如何向单位索赔

职工发生工伤后向单位索赔流程：向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请；伤者经治疗伤情相对稳定后申请劳动能力鉴定；携带工伤认定决定书、劳动能力鉴定书等资料向工伤保险经办机构、用人单位申请工伤保险待遇。工伤索赔应注意什么问题作为一名专业法律人士，提醒当事人遭遇工伤时，要维护自己的合法权益，就必须把握以下几个方面的问题：1、要明确遭遇工伤单位的名称和住址。在没有参加工伤保险的情形下，用人单位是工伤保险待遇的承担者，在参加工伤保险的情形下，一般情况下，单位也应承担部分的工伤保险待遇。如果不知道用人单位的确切名称及地址，就无法确定追索的对象，但是实践中不少存在不知道自己单位确切名称的职工，尤其是工程层层分包后，包工头自己雇佣的农民工，很难知道自己的用人单位名称是谁，在这种情况下，一旦发生工伤，劳动者如果不明确单位的名称，便无法索赔。2、要寻求证据来证明劳动关系的存在。劳动关系证明是是申请工伤认定

2023-08-10

66人看过