您的位置:法师兄 > 专业问答 > 暴雨水浸造成停工有哪些途径

暴雨水浸造成停工有哪些途径

2023-11-17 10:12

该咨询为用户常见问题,经整理发布,仅供参考学习!

我也有类似问题!点击提问

推荐答案

黑龙江在线咨询顾问团

2023-11-17回复

专业分析:

暴雨水浸造成的停工的索赔方式: 1、索赔事件发生28天内,向工程师发出索赔意向通知; 2、发出索赔意向通知后28天内,向工程师提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料; 3、工程师在收到施工单位送交的索赔报告及有关资料后,于28天内给予答复,或要求施工单位进一步补充索赔理由和证据。

法律依据:

《建筑法》第六十七条 承包单位将承包的工程转包的,或者违反本法规定进行分包的,责令改正,没收违法所得,并处罚款,可以责令停业整顿,降低资质等级;情节严重的,吊销资质证书。 承包单位有前款规定的违法行为的,对因转包工程或者违法分包的工程不符合规定的质量标准造成的损失,与接受转包或者分包的单位承担连带赔偿责任。

展开更多

对内容有疑问,可立即反馈反馈

同类普法

章法律师

广东律参律师事务所

一、若暴雨水浸属于可排除,未达到不可抗力层次的,承包方应当排除障碍,继续施工,若擅自停工的,应当按照合同约定承担违约责任,赔偿发包人的相关损失。 二、若暴雨水浸属于不可抗力的自然灾害,承包人停工也无可厚非,那么双方可按照以下方式处理赔偿事宜: (1)工程本身的损害,因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失,以及运送至施工现场用于施工的材料和待安装设备的损害,由业主承担。 (2)发包人,承包人的人员伤亡由其所属单位负责,并承担相应费用。 (3)造成施工单位机械、设备的损坏及停工等损失,由施工单位(承包人)承担。

汪世龙律师

上海靖予霖(南京)律师事务所

索赔分为两种情况。第一种情况是,暴雨水浸属于可排除妨碍,承包方应排除妨碍,继续施工,如果未尽许可,擅自停工,那么承包方需要按照合同约定承担违约责任。第二种情况是暴雨水浸属于不可抗力因素,如果造成了人员的伤亡,需要起所属单位承担费用;如果造成了设备的损害,由承包人承担损害。

律师普法更多>>
  • 暴雨水浸造成的停工该如何索赔
    暴雨水浸造成的停工该如何索赔

    暴雨水浸造成的停工赔偿: 1、工程本身的损害,因工程损害造成的第三人员伤亡和财产损失,以及运输到施工现场的材料和待安装设备的损害,由业主承担; 2、发包人、承包人的人员伤亡由其所属单位承担,并承担相应费用; 3、造成施工单位机械设备损坏和停

    2022.06.17 636
  • 暴雨水浸造成的停工应怎么索赔
    暴雨水浸造成的停工应怎么索赔

    一、若暴雨水浸属于可排除,未达到不可抗力层次的,承包方应当排除障碍,继续施工,若擅自停工的,应当按照合同约定承担违约责任,赔偿发包人的相关损失。 二、若暴雨水浸属于不可抗力的自然灾害,承包人停工也无可厚非,那么双方可按照以下方式处理赔偿事宜

    2020.11.01 153
  • 暴雨水浸造成的停工应如何索赔
    暴雨水浸造成的停工应如何索赔

    擅自停工的,应当按照合同约定承担违约责任,并赔偿发包人的相关损失。如果暴雨是不可抗力的自然灾害,承包商停止工作是可以理解的,双方可以按照以下方式处理赔偿事项: 1、工程本身的损害,因工程损害造成的第三方人员伤亡和财产损失,以及运输到施工现场

    2022.04.15 412
专业问答更多>>
  • 暴雨期间雨水水浸造成停工怎么办

    建筑工程的施工经常持续一段时间,在这段时间内,由于各种原因工期延误或停止的情况有可能发生,此时与赔偿问题有关。暴雨浸水停止,应如何处理赔偿问题?如果暴雨水浸泡在不可抗力的自然灾害中,承包人即使停止工作

    2021-10-15 15,340
  • 暴雨水浸造成的停工如何索赔

    一、若暴雨水浸属于可排除,未达到不可抗力层次的,承包方应当排除障碍,继续施工,若擅自停工的,应当按照合同约定承担违约责任,赔偿发包人的相关损失。 二、若暴雨水浸属于不可抗力的自然灾害,承包人停工也无可

    2022-10-15 15,340
  • 因暴雨水浸造成的停工应该如何进行索赔?

    一、若暴雨水浸属于可排除,未达到不可抗力层次的,承包方应当排除障碍,继续施工,若擅自停工的,应当按照合同约定承担违约责任,赔偿发包人的相关损失。 二、若暴雨水浸属于不可抗力的自然灾害,承包人停工也无可

    2023-02-24 15,340
  • 暴雨水浸导致水上停工的停工单位该如何索赔

    一、若暴雨水浸属于可排除,未达到不可抗力层次的,承包方应当排除障碍,继续施工,若擅自停工的,应当按照合同约定承担违约责任,赔偿发包人的相关损失。 二、若暴雨水浸属于不可抗力的自然灾害,承包人停工也无可

    2022-11-15 15,340
法律短视频更多>>
  • 工程造价纠纷解决途径有哪些 01:39
    工程造价纠纷解决途径有哪些

    工程造价是指,工程项目在建设时预计支出或实际支出的费用。依据民法的基础理论与《仲裁法》的有关规定,工程造价纠纷的解决途径有以下几种: 1、纠纷双方协商和解。和解是最基本的方式,也是最能体现双方真实意思的方式。通过协商,达成和解,形成的和解协

    1,109 2021.04.25
  • 专利维权途径有哪些 00:53
    专利维权途径有哪些

    专利维权的途径有三点,分别是: 1、自行和解,在双方平等协商的基础上,达成和解协议; 2、向专利管理机关申请调解和处理,依靠行政手段责令侵权者停止侵权并对其进行处罚; 3、向法院起诉,要求侵权者停止侵权并赔偿因侵权造成的经济损失。 发明和实

    1,309 2022.09.06
  • 卫生法律救济的途径有哪些 01:27
    卫生法律救济的途径有哪些

    卫生法律救济的途径有: 1、卫生行政复议; 2、卫生行政诉讼; 3、国家赔偿。 法律救济是指公民、法人或者其他组织认为自己的人身权、财产权因行政机关的行政行为或者其他单位和个人的行为而受到侵害,依照法律规定向有权受理的国家机关告诉并要求解决

    6,647 2022.05.11
有问题
就会有解决办法
在线咨询

离婚、工伤、刑事、债务... 最快3分钟内有答案

法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?