农村私房基础遭浸泡如何处理，雨水
该咨询为用户常见问题，经整理发布，仅供参考学习！
我也有类似问题！点击提问
暴雨水浸业务的赔偿方式：1、索赔事件发生后28天内，向工程师发出索赔意向通知；2、索赔意向通知发出后28天内，向工程师提出延长工期、补偿经济损失的索赔报告及相关材料；3、工程师收到施工单位提交的索赔报告及相关材料后，应在28天内回复，或要求施工单位进一步补充索赔理由和证据。
快递被雨水浸泡快递公司不一定要赔偿。如果是快递公司的管理或者运输过错等造成的，则快递公司需要承担赔偿责任；但是如果是不可抗力或者货物本身的合理损耗等造成的损失，则与快递公司没有关系，也不用承担赔偿责任。
-
暴雨水浸造成的停工如何索赔一、若暴雨水浸属于可排除，未达到不可抗力层次的，承包方应当排除障碍，继续施工，若擅自停工的，应当按照合同约定承担违约责任，赔偿发包人的相关损失。 二、若暴雨水浸属于不可抗力的自然灾害，承包人停工也无可厚非，那么双方可按照以下方式处理赔偿事宜
2020.04.11 157 -
农村房子滴水该如何处理农村建房不留滴水是不可以的。农村盖房子留滴水要留50厘米。这个问题应从宽，既然是邻居，5厘米不算问题，让邻居5厘米又如何，估计不会影响到水滴到墙上。农村的邻里纠纷大多数都是因宅基而引起的，这点上真实分毫都是必争的，所以一定要进行处理好，滴水
2021.04.25 973 -
暴雨水浸造成的停工该如何索赔暴雨水浸造成的停工赔偿： 1、工程本身的损害，因工程损害造成的第三人员伤亡和财产损失，以及运输到施工现场的材料和待安装设备的损害，由业主承担； 2、发包人、承包人的人员伤亡由其所属单位承担，并承担相应费用； 3、造成施工单位机械设备损坏和停
2022.06.17 668
-
暴雨水浸造成的停工如何索赔
一、若暴雨水浸属于可排除，未达到不可抗力层次的，承包方应当排除障碍，继续施工，若擅自停工的，应当按照合同约定承担违约责任，赔偿发包人的相关损失。 二、若暴雨水浸属于不可抗力的自然灾害，承包人停工也无可
2022-10-15 15,340 -
暴雨期间雨水水浸造成停工怎么办
建筑工程的施工经常持续一段时间，在这段时间内，由于各种原因工期延误或停止的情况有可能发生，此时与赔偿问题有关。暴雨浸水停止，应如何处理赔偿问题？如果暴雨水浸泡在不可抗力的自然灾害中，承包人即使停止工作
2021-10-15 15,340 -
楼上水管爆裂。我房屋被圣水浸泡如何要求赔偿
房屋质量问题怎么赔偿，一、房屋质量问题怎么赔偿根据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》中第十三条规定：因房屋质量问题严重影响正常居住使用，买受人请求和赔偿损失的，应予支
2022-09-12 15,340 -
楼上自来水跑水将楼下房屋浸泡造成损失,如何赔偿
按照法律规定，相邻各方各对方造成损失应当赔偿，赔偿应当按照实际损失情况赔偿。
2022-10-09 15,340
-
01:32
农村户口迁出后宅基地如何处理农村户口迁出后，宅基地的处理分三种情况：第一种是全家没有全部搬出村庄，这种情况下乡村的宅基地是可以继续使用的。因为国家实行一户一宅的制度，即以户为单位。比如，孩子搬到城市，父母的户口还在村里，这样的父母仍然是村集体的一员，这时父母仍然有宅基
23,855 2022.04.15 -
01:28
农村违法建筑如何处理农村中存在的违法建筑，是指那些违反土地利用规划，违法加建、改建的建筑，以及占用了当地耕地的建筑。根据我国土地管理法的相关规定，违法建筑人应当在土地管理部门下达通知后的限定期限内，自行拆除违章建筑。对于拒绝拆除的，当地的土地管理部门可以申请法
1,413 2022.04.17 -
00:52
农村宅基地房产证办理农村宅基地房产证办理的规定如下： 1、农村宅基地房产证办理需要以下材料：申请人的身份信息证明；宅基地使用权证明；房屋测绘报告以及平面图；房屋符合城乡规划的证明；登记申请书；法律法规规定的其他材料； 2、到国土资源部门，提交准备好的申请材料；
3,457 2022.05.11
