暴雨期间雨水水浸造成停工怎么办
该咨询为用户常见问题，经整理发布，仅供参考学习！
我也有类似问题！点击提问
建筑工程的施工经常持续一段时间，在这段时间内，由于各种原因工期延误或停止的情况有可能发生，此时与赔偿问题有关。暴雨浸水停止，应如何处理赔偿问题？如果暴雨水浸泡在不可抗力的自然灾害中，承包人即使停止工作也不会抱怨。双方可以通过以下方式处理赔偿事项（1）工程本身的损害，由于工程损害，第三者的伤亡和财产损失，运输到工地施工的材料和安装设备的损业主承担。（2）发包人，承包人伤亡由所属单位负责，承担相应费用。（3）造成施工单位机械，设备的损坏及停工等损失，由施工单位承担。（4）所需清理、修复工作的费用，由双方协商承担，但实践中，该费用由承包人承担。（5）工期给予顺延。（6）停工期间，承包人应发包人要求留在施工现场的必要管理人员及保卫人员的费用，由发包人承担。
《中华人民共和国建筑法》第六十七条承包单位将承包的工程转包的，或者违反本法规定进行分包的，责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。 承包单位有前款规定的违法行为的，对因转包工程或者违法分包的工程不符合规定的质量标准造成的损失，与接受转包或者分包的单位承担连带赔偿责任。
对内容有疑问，可立即反馈反馈
索赔分为两种情况。第一种情况是，暴雨水浸属于可排除妨碍，承包方应排除妨碍，继续施工，如果未尽许可，擅自停工，那么承包方需要按照合同约定承担违约责任。第二种情况是暴雨水浸属于不可抗力因素，如果造成了人员的伤亡，需要起所属单位承担费用；如果造成了设备的损害，由承包人承担损害。
一、若暴雨水浸属于可排除，未达到不可抗力层次的，承包方应当排除障碍，继续施工，若擅自停工的，应当按照合同约定承担违约责任，赔偿发包人的相关损失。 二、若暴雨水浸属于不可抗力的自然灾害，承包人停工也无可厚非，那么双方可按照以下方式处理赔偿事宜： (1)工程本身的损害，因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失，以及运送至施工现场用于施工的材料和待安装设备的损害，由业主承担。 (2)发包人，承包人的人员伤亡由其所属单位负责，并承担相应费用。 (3)造成施工单位机械、设备的损坏及停工等损失，由施工单位(承包人)承担。
-
暴雨水浸造成的停工应怎么索赔一、若暴雨水浸属于可排除，未达到不可抗力层次的，承包方应当排除障碍，继续施工，若擅自停工的，应当按照合同约定承担违约责任，赔偿发包人的相关损失。 二、若暴雨水浸属于不可抗力的自然灾害，承包人停工也无可厚非，那么双方可按照以下方式处理赔偿事宜
2020.11.01 163 -
暴雨水浸造成的停工应如何索赔擅自停工的，应当按照合同约定承担违约责任，并赔偿发包人的相关损失。如果暴雨是不可抗力的自然灾害，承包商停止工作是可以理解的，双方可以按照以下方式处理赔偿事项： 1、工程本身的损害，因工程损害造成的第三方人员伤亡和财产损失，以及运输到施工现场
2022.04.15 424 -
暴雨水浸造成的停工该如何索赔暴雨水浸造成的停工赔偿： 1、工程本身的损害，因工程损害造成的第三人员伤亡和财产损失，以及运输到施工现场的材料和待安装设备的损害，由业主承担； 2、发包人、承包人的人员伤亡由其所属单位承担，并承担相应费用； 3、造成施工单位机械设备损坏和停
2022.06.17 652
-
下雨造成地下室漏水
业主可以以地下室漏水，常年失修，物业公司未尽到责任为由抗辩。但是，此不是不缴纳物业费的充分理由。因为，现物业公司与开发公司虽然存在事实上的利益关系，但在公司注册上分别是独立的法人。如果，此事不能协商解
2022-06-02 15,340 -
屋顶雨雨浸盖是谁的责任
这个因楼上雨水浸坏楼下墙面的情况，属于房屋质量问题，最终责任归属于房地产开发商。 不过，如果您现在的这个房屋应经完成登记过户，房屋产权人从法律意义上也已经明确是您，您楼下的住户是有可能向您主张索赔。
2022-02-01 15,340 -
暴雨造成工人受伤算工伤吗？
暴雨致工人受伤不算工伤。工伤，又称为产业伤害、职业伤害、工业伤害、工作伤害，是指劳动者在从事职业活动或者与职业活动有关的活动时所遭受的不良因素的伤害和职业病伤害。
2022-07-04 15,340 -
下雨导致地下室漏水怎么办
业主可以以地下室漏水，常年失修，物业公司未尽到责任为由抗辩。但是，此不是不缴纳物业费的充分理由。因为，现物业公司与开发公司虽然存在事实上的利益关系，但在公司注册上分别是独立的法人。如果，此事不能协商解
2022-07-23 15,340
-
01:17
物业停水停电是否违法物业如果停水或者停电是否构成违法需要视具体情况来看，一般在现实生活中，电费、水费、燃气费、暖气费等带有公共服务性质的相关费用，是存在于相关单位委托物业服务企业代为收取的情况的。如果是因为业主欠缴相关费用，并且经过多次催告，在合理时间期限内，
10,105 2022.04.17 -
01:01
房屋漏水怎么办根据我国法律的相关规定，房屋漏水的解决办法是： 1、当事人应当分析房屋漏水的具体原因，如果因开发商建房时因质量问题造成的，当事人可以依法提出请求维修并赔偿损失； 2、如果是因为上下楼住户装修、修建管道、装修过程中对其楼顶造成损害、不当用水、
6,361 2022.04.17 -
01:31
发生水管施工纠纷怎么办发生水管施工合同纠纷的，可通过协商、调解、仲裁或者诉讼等途径解决。具体的处理方法有以下几种： 1、协商解决。可以与水管施工方进行协商沟通，如果协商不成的，是可以到消费者协会进行投诉，消费者协会的投诉部门在接到投诉后，与被投诉的装修公司要联系
681 2022.10.23
