因暴雨水浸造成的停工，应怎样处理赔偿事宜？-法师兄

因暴雨水浸造成的停工，应怎样处理赔偿事宜？

来源：互联网时间： 2023-04-30 21:50:37 80 人看过

建筑工程因暴雨、台风等灾害性天气，导致停工的现象时有发生，而因此停工必然会给承包人和发包人造成损失。这种情况下，倘若不清楚该怎样处理赔偿事宜的，就有可能该索赔的费用没有拿到手，不该支出的费用支出了。因此，不管是发包人还是承包人，都有必要清楚这种情况下该怎样处理赔偿事宜。

当遭遇暴雨水浸导致停工，造成损害的，首先要处理一个问题，那就是承包人是否确实需要停工，这将对之后的赔偿事宜产生严重影响。

若暴雨水浸属于可排除，未达到不可抗力层次的，承包方应当排除障碍，继续施工，若擅自停工的，应当按照合同约定承担违约责任，赔偿发包人的相关损失。

若暴雨水浸属于不可抗力的自然灾害，承包人停工也无可厚非，那么双方可按照以下方式处理赔偿事宜：

(1)工程本身的损害，因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失，以及运送至施工现场用于施工的材料和待安装设备的损害，由业主承担。

(2)发包人，承包人的人员伤亡由其所属单位负责，并承担相应费用。

(3)造成施工单位机械、设备的损坏及停工等损失，由施工单位(承包人)承担。

(4)所需清理、修复工作的费用，由双方协商承担，但实践中，这项费用都是由发包人承担的。

(5)工期给予顺延。

(6)停工期间，承包人应发包人要求留在施工现场的必要管理人员及保卫人员的费用，由发包人承担。

需要注意的是，“谁主张谁举证”，因暴雨水浸是否有必要停工及损失赔偿，都是需要有充分证据予以证明的，否则自身的主张是得不到支持的。如承包人停工需要证明停工确实必要，否则擅自停工的，给发包人造损失的，要承担赔偿责任。

要是已经因暴雨水浸停工，双方又就赔偿事宜协商不成的，当事人可以收集相关证据资料，委托建筑工程律师通过法院诉讼的方式处理赔偿事宜，避免双方来回扯皮，浪费大家宝贵的时间。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多不可抗力相关文章

行政赔偿
特大暴雨政府对水浸损失的行政赔偿不应置身事外

广州57特大暴雨造成全市经济损失高达5.438亿元之巨，随之而来的赔偿争议近期持续发酵，成为媒体重点关注的一个话题。其中媒体关注较多的赔偿纠纷集中在水浸车主、物业和保险公司之间。据《羊城晚报》昨日报道，车主向保险公司和物业索赔都很难！目前省内保险公司共接到车险报案超过1.8万件，初步估损金额超过1.7亿元，这样的车险理赔高峰可算广州史上最大。若车主损失全部由保险公司扛下，保险公司感到有点冤。而小区物管购买的公众责任险将暴雨列为除外责任，无法弥补车主损失。不能不指出的是，在车主、物业、保险公司之间展开的这场纠纷扯皮中，有一方责任人被漏掉了，那就是政府部门。而要搞清政府是否需为暴雨造成的损失做出行政赔偿这个问题，首先自然要厘清政府是否对暴雨造成的损失负有责任。无论如何，商业索赔是一码事，行政索赔是另一码事，媒体不能忽略索赔纠纷中任何一方可能的责任人。有知情人士称，地下停车场有详细成熟的防水技术

2023-04-24

427人看过
不可抗力
停工赔偿事项如何处理暴雨问题？

暴雨导致停工处理赔偿事项如下：1、工程本身的损害，因工程损害造成的第三人员伤亡和财产损失，以及运输到施工现场的材料和待安装设备的损害，由业主承担；2、发包人、承包人的人员伤亡由其所属单位承担，并承担相应费用；3、造成施工单位机械设备损坏和停工损失的，由施工单位承包人承担；4、需要清理和修复的费用由双方协商承担，但在实践中，费用由发包人承担；5、工期顺延；6、停工期间，承包人应要求必要的管理人员和保卫人员留在施工现场的费用由发包人承担。如果暴雨是可排除的，未达到不可抗力水平，承包商应排除障碍，继续施工。擅自停工的，应当按照合同承担违约责任，赔偿发包人的相关损失。如果暴雨水浸是不可抗力的自然灾害，承包商停工是可以理解的。暴雨导致车子受损属于保险范围内吗？根据车损险的责任范围，在保险期间内，被保险人或其允许的合法驾驶人在使用保险车辆过程中，因暴风、龙卷风等原因造成保险车辆的损失，保险人按照保险合

2023-07-02

230人看过
免责条款
车子被雨水浸泡，应该如何申请保险赔偿？

汽车损失险中,发动机进水造成的损失大多数保险公司都不理赔,但平安、民安、大地、华泰、太平洋和人保对发动机进水造成的损失提供保障。被水淹的车辆损失一般可以在车辆损失险限额内获得赔偿,但大多数保险公司对发动机进水造成的损失设有免责条款。如投保涉水险,可享受20%的免赔率。需与车辆损失险一同投保,不单独投保。赔付的具体金额不能一概而论,需要考虑车辆价格的高低、修理费用的多少,并结合实际情况,按照一定比例进行赔付。1、汽车“全险”中的车辆损失险包括发动机的保险，但对发动机的保险比较突出的问题，是大多数保险公司的车辆损失险对“发动机进水造成的损失”都设置了免责条款（除外责任），但也有所差异：（1）、平安、民安免除对“保险车辆因遭水淹或因涉水行驶致使发动机损坏”造成损失的赔偿；（2）、大地、华泰、太平洋和人保免除对“发动机进水后导致的发动机损坏”造成损失的赔偿，即只要是发动机进水造成的损失保险公司都不

2023-11-14

353人看过
法律综合知识
对方全责造成的伤害应该怎样处理赔偿事宜

一、对方全责造成的伤害应该怎样处理赔偿事宜出交通事故对方全责的，受害方可以要求全责方承担本次事故的全部损失，要求对受害方的财产损失和人身伤害分别进行赔偿的；对于车辆有保险的，在机动车第三者责任强制保险责任限额范围内予以赔偿；不足的部分，按照规定由当事人承担赔偿责任。车辆没有保险的，全部由全责方赔偿。《中华人民共和国民法典》第一千一百七十九条，侵害他人造成人身损害的，应当赔偿医疗费、护理费、交通费、营养费、住院食补助费等为治疗和康复支出的合理费用，以及因误工减少的收入。造成残疾的，还应当赔偿辅助器具费和残疾赔偿金；造成死亡的，还应当赔偿丧葬费和死亡赔偿金。二、对方全责保险公司不赔偿怎么办1．向当地保监局访办投诉。2．通过保险调解委员会来调解。3．仲裁。仲裁是由合同双方当事人在争议发生之前或之后达成书面协议，愿意把他们之间的争议交给双方都同意的第三者进行裁决，仲裁员以裁判者的身份而不是以调解员

2023-08-31

289人看过

不可抗力
暴雨造成的工程损失如何赔偿

暴雨造成的工程损失，不存在索赔。因为大风大雨致使工程受到损失的，属于不可抗力，双方不承担民事责任，不存在赔偿问题。不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。一、发包方能不能因本次疫情单方解除施工合同发包方能因本次疫情单方解除施工合同。从疫情产生和形成的突发性、传播和影响的广泛性以及控制和阻断的艰巨性来看，疫情属于不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，即不可抗力。因不可抗力致使不能实现合同目的的，发包方可以解除合同。二、合同有效但无法履行怎么办？合同有效，如果因为出现不可抗力无法履行，可以解除合同。根据《民法典》第一百八十条的规定，因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任。法律另有规定的，依照其规定。不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。第五百六十三条第一款规定，有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满前，当事

2023-04-02

57人看过
保证
暴雨洪水应急

(一)我国暴雨洪水的特点1.我国暴雨洪水的地理分布特点我国大部分地区位于中纬度地区，大范围的暴雨主要是由两类天气系统形成：一类是西风带低值系统，包括气旋、切变线、低涡、槽和锋等，影响全国大部地区。这类暴雨，一般覆盖范围广、持续时间长，降水总量大，在大流域内常常形成组合型暴雨洪水，可造成大范围严重的洪涝灾害。另一类是低纬度热带天气系统，包括热带气旋、东风波等，多见于华南各省及东南沿海地区，这类暴雨持续的时间虽然较短，但往往强度大，也能造成严重的洪涝灾害。尤其是上述系统减弱成低压或外围云系，常常可以深入到我国中部或北部地区，造成大范围的强降水，酿成严重的洪涝灾害。从我国年暴雨日的累年平均分布图上可以看出，其特点也是东南多，西北少;沿海多，内陆少;迎风坡多，背风坡少。广东沿海、广西东北部、湘赣两省东北部、四川盆地西部等地是我国多暴雨地区，也是容易发生洪水的地区。2.洪水的季节分布特点洪涝发生的季

2023-06-06

75人看过
不可抗力
暴雨房子进水怎么理赔

暴雨属于法律上的不可抗力的重大自然灾害。根据现有法律规定，此类受损房屋难以获得相应赔偿，国家、集体、组织和其他公民没有承担赔偿的义务。但政府应当按照《防震减灾法》相关条例的要求做好救助工作。也就是说，政府没有赔偿的义务，但却有救济的责任。如果房主之前买过住房保险那就方便多了，直接到保险公司按照之前的保险合同索赔即可。但需要注意的是，要仔细查看之前购买的保险索赔范围是否包括自然灾害类，若是包含即可索赔;但若是免责中明确指出由于自然灾害所造成的损失不在保险范围内，那就无法索赔了。如果房屋存在质量上的问题，是可以要求开发商进行赔偿的。一、房屋在自然灾害时倒塌保险公司赔吗不属于保险责任通常有两种情况，一种是出险事故不属于保险条款中的“保险责任”条款规定的责任范围;另一种是出险事故属于保险条款中的“责任免除”条款规定的免责范围，例如人身意外伤害险保险，如果被保险人发生车祸但被保险人系无照驾驶，则属于

2023-06-23

124人看过
直系亲属
怎样处理工伤骨折的赔偿事宜？

职工在工作期间摔伤导致骨折的，可以认定为工伤。工伤职工可以在工伤发生后30日内由所在单位向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。经社会保险行政部门认定属于工伤的，就可以享受工伤保险待遇，医疗救治等费用均有工伤保险基金进行支付。工伤骨折能怎么赔偿可以，劳动法保护劳动者的合法权力，工伤补偿是常见的劳动者权利维护问题，骨折属于工伤之中较为严重的一种，应当且能够收到劳动法律的保护，在经过相关部门的工伤鉴定之后，劳动者可以向工作单位或直接向当地的相关部门申请工伤补偿。但是，在特殊情况下如员工有明显的主观过错的，可以不予工伤补贴。《工伤保险条例》第十四条职工有下列情形之一的，应当认定为工伤：（一）在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的；（二）工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的；（三）在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的；（四

2023-07-17

145人看过

保险利益
车辆在特大暴雨中浸泡，保险如何处理？

该文本是一份关于特大暴雨导致车辆泡水后各种保险情况及其赔付规定的说明。根据文本内容，保险公司将按照保险金额进行赔付，包括碰撞、倾覆、坠落、火灾、爆炸、自燃、外界物体坠落、倒塌、暴风、龙卷风、雷击、雹灾、暴雨、洪水、海啸、地陷、冰陷、崖崩、雪崩、泥石流、滑坡和载运保险车辆的渡船遭受自然灾害，但驾驶人需随船一起承受自然灾害的影响。特大暴雨导致车辆泡水后，保险将会进行赔付。根据保险公司的统计数据，以下是各种保险情况及其赔付规定：1.碰撞、倾覆、坠落：保险公司将按照保险金额进行赔付。2.火灾、爆炸、自燃：保险公司将按照保险金额进行赔付。3.外界物体坠落、倒塌：保险公司将按照保险金额进行赔付。4.暴风、龙卷风：保险公司将按照保险金额进行赔付。5.雷击、雹灾、暴雨、洪水、海啸：保险公司将按照保险金额进行赔付。6.地陷、冰陷、崖崩、雪崩、泥石流、滑坡：保险公司将按照保险金额进行赔付。7.载运保险车辆的渡

2023-08-26

143人看过
工程转包
暴雨停工费的索赔问题

暴雨水浸造成的停工的索赔方式：1、索赔事件发生28天内，向工程师发出索赔意向通知；2、发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料；3、工程师在收到施工单位送交的索赔报告及有关资料后，于28天内给予答复，或要求施工单位进一步补充索赔理由和证据。郑州暴雨为什么没有停工郑州暴雨在救灾的过程中有很多感人的瞬间，但20日当天没有停工是重大决策失误，应该有人承担责任。之所以这样说，是因为《气象法》规定了地方政府有根据气象主管机构提供的气象信息，组织实施气象灾害防御方案的义务。而不管是国家气象局还是河南省气象局对暴雨红色预警的建议都包括停工。在郑州气象台19号晚上就发布暴雨红色预警的情况下，做出不停工的决定是要承担责任的。《建筑法》第六十七条承包单位将承包的工程转包的，或者违反本法规定进行分包的，责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情

2023-08-13

313人看过
法律综合知识
暴雨造成的损失什么补偿？

自然灾害没有加害人，没有责任主体，不产生赔偿问题。像台风、暴雨、地震之类的灾害，属于非人为的不可抗力，由此带来的人员和财产受损，没有赔偿问题。但政府方面会实施救援，社会各界会施以援手，这属于救济而非赔偿。《自然灾害救助条例》第十八条受灾地区人民政府应当在确保安全的前提下，采取就地安置与异地安置、政府安置与自行安置相结合的方式，对受灾人员进行过渡性安置。

2024-05-01

113人看过
法律综合知识
暴雨造成的汽车损失，保险公司是否应该赔偿

一、暴雨造成的汽车损失，保险公司是否应该赔偿如果买了车损险，可以进行保险索赔，灾损毁或灭失的机动车所有人应尽快向承保保险公司报案，办理理赔业务。车子有购买车损险，并且在停放状态下被水淹没造成损失，保险公司全额进行赔付维修款。《机动车交通事故责任强制保险条例》第三条本条例所称机动车交通事故责任强制保险，是指由保险公司对被保险机动车发生道路交通事故造成本车人员、被保险人以外的受害人的人身伤亡、财产损失，在责任限额内予以赔偿的强制性责任保险。二、买二手车保险合同未更名保险公司应该赔吗保险合同未更名保险公司也理赔，保险合同随着保险标的的转移而当然发生转让。也就是说只要保险没过期，买家购得二手车后可直接承继原车主的权利义务，不必前往保险公司办理过户手续。《保险法》第四十九条保险标的转让的，保险标的的受让人承继被保险人的权利和义务。保险标的转让的，被保险人或者受让人应当及时通知保险人，但货物运输保险合

2024-01-21

342人看过

业主
房屋因水管破裂浸水房产商赔偿损失

一场暴雨使业主汪先生的家成为一片泽国，大量雨水漫入室内，造成墙体开裂，地板受潮变形。原来，进水是隐蔽在墙内的共用雨水管破裂所致。眼看刚装修不到两年的新居瞬间变得破损不堪，痛心疾首的汪先生一纸诉状将房产商和物业公司告上法庭。日前，上海市二中院终审判决房产商上海新建置业公司一次性赔偿汪先生修缮漏水受损费用5400余元。2002年8月，汪先生向上海新建置业有限公司购买了位于黄兴路某小区商品房一套。合同约定，从该房屋正式交付之日起，新建公司对房屋负责保修两年。2004年7月底某日，一场突如其来的暴雨袭击申城，物业公司电话告知汪先生家中进水，并已溢出门外至二楼过道及楼下。汪先生赶回家后，发现雨水是从卫生间墙内渗出，原来是隐蔽在墙体内的一根共用雨水管腐烂破损导致屋内进水。虽然物业公司及时对破损水管进行了调换维修，但是由于大量渗水已造成王先生家中墙体开裂，房门、地板受潮变形等多处装修受损。事后，汪先生就

2023-04-22

326人看过
国务院
郑州暴雨未停工，原因是什么？

20日郑州暴雨救灾过程中，出现了许多令人感动的瞬间。但决定不停工是重大决策失误，应该有人为此承担责任。根据《气象法》规定，地方政府有根据气象主管机构提供的气象信息，组织实施气象灾害防御方案的义务。而不管是国家气象局还是河南省气象局对暴雨红色预警的建议都包括停工。在郑州气象台19号晚上就发布暴雨红色预警的情况下，做出不停工的决定是要承担责任的。20日那天郑州暴雨救灾过程中出现了许多令人感动的瞬间，但决定不停工是重大决策失误，应该有人为此承担责任。之所以这样说，是因为《气象法》规定了地方政府有根据气象主管机构提供的气象信息，组织实施气象灾害防御方案的义务。而不管是国家气象局还是河南省气象局对暴雨红色预警的建议都包括停工。在郑州气象台19号晚上就发布暴雨红色预警的情况下，做出不停工的决定是要承担责任的。气象法规定如何实施气象灾害防御方案？根据《气象灾害防御条例》第十条，地方各级人民政府应当根据

2023-08-19

154人看过