因暴雨水浸造成的停工,应怎样处理赔偿事宜-法师兄

因暴雨水浸造成的停工,应怎样处理赔偿事宜

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-15 14:16:30 72 人看过

建筑工程因暴雨、台风等灾害性天气，导致停工的现象时有发生，而因此停工必然会给承包人和发包人造成损失。这种情况下，倘若不清楚该怎样处理赔偿事宜的，就有可能该索赔的费用没有拿到手，不该支出的费用支出了。因此，不管是发包人还是承包人，都有必要清楚这种情况下该怎样处理赔偿事宜。

当遭遇暴雨水浸导致停工，造成损害的，首先要处理一个问题，那就是承包人是否确实需要停工，这将对之后的赔偿事宜产生严重影响。

若暴雨水浸属于可排除，未达到不可抗力层次的，承包方应当排除障碍，继续施工，若擅自停工的，应当按照合同约定承担违约责任，赔偿发包人的相关损失。

若暴雨水浸属于不可抗力的自然灾害，承包人停工也无可厚非，那么双方可按照以下方式处理赔偿事宜：

(1)工程本身的损害，因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失，以及运送至施工现场用于施工的材料和待安装设备的损害，由业主承担。

(2)发包人，承包人的人员伤亡由其所属单位负责，并承担相应费用。

(3)造成施工单位机械、设备的损坏及停工等损失，由施工单位(承包人)承担。

(4)所需清理、修复工作的费用，由双方协商承担，但实践中，这项费用都是由发包人承担的。

(5)工期给予顺延。

(6)停工期间，承包人应发包人要求留在施工现场的必要管理人员及保卫人员的费用，由发包人承担。

需要注意的是，“谁主张谁举证”，因暴雨水浸是否有必要停工及损失赔偿，都是需要有充分证据予以证明的，否则自身的主张是得不到支持的。如承包人停工需要证明停工确实必要，否则擅自停工的，给发包人造损失的，要承担赔偿责任。

要是已经因暴雨水浸停工，双方又就赔偿事宜协商不成的，当事人可以收集相关证据资料，委托建筑工程律师通过法院诉讼的方式处理赔偿事宜，避免双方来回扯皮，浪费大家宝贵的时间。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多不可抗力相关文章

免责条款
车子被雨水浸泡，应该如何申请保险赔偿？

汽车损失险中,发动机进水造成的损失大多数保险公司都不理赔,但平安、民安、大地、华泰、太平洋和人保对发动机进水造成的损失提供保障。被水淹的车辆损失一般可以在车辆损失险限额内获得赔偿,但大多数保险公司对发动机进水造成的损失设有免责条款。如投保涉水险,可享受20%的免赔率。需与车辆损失险一同投保,不单独投保。赔付的具体金额不能一概而论,需要考虑车辆价格的高低、修理费用的多少,并结合实际情况,按照一定比例进行赔付。1、汽车“全险”中的车辆损失险包括发动机的保险，但对发动机的保险比较突出的问题，是大多数保险公司的车辆损失险对“发动机进水造成的损失”都设置了免责条款（除外责任），但也有所差异：（1）、平安、民安免除对“保险车辆因遭水淹或因涉水行驶致使发动机损坏”造成损失的赔偿；（2）、大地、华泰、太平洋和人保免除对“发动机进水后导致的发动机损坏”造成损失的赔偿，即只要是发动机进水造成的损失保险公司都不

2023-11-14

353人看过
不可抗力
暴雨造成的工程损失如何赔偿

暴雨造成的工程损失，不存在索赔。因为大风大雨致使工程受到损失的，属于不可抗力，双方不承担民事责任，不存在赔偿问题。不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。一、发包方能不能因本次疫情单方解除施工合同发包方能因本次疫情单方解除施工合同。从疫情产生和形成的突发性、传播和影响的广泛性以及控制和阻断的艰巨性来看，疫情属于不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，即不可抗力。因不可抗力致使不能实现合同目的的，发包方可以解除合同。二、合同有效但无法履行怎么办？合同有效，如果因为出现不可抗力无法履行，可以解除合同。根据《民法典》第一百八十条的规定，因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任。法律另有规定的，依照其规定。不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。第五百六十三条第一款规定，有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满前，当事

2023-04-02

57人看过
保证
暴雨洪水应急

(一)我国暴雨洪水的特点1.我国暴雨洪水的地理分布特点我国大部分地区位于中纬度地区，大范围的暴雨主要是由两类天气系统形成：一类是西风带低值系统，包括气旋、切变线、低涡、槽和锋等，影响全国大部地区。这类暴雨，一般覆盖范围广、持续时间长，降水总量大，在大流域内常常形成组合型暴雨洪水，可造成大范围严重的洪涝灾害。另一类是低纬度热带天气系统，包括热带气旋、东风波等，多见于华南各省及东南沿海地区，这类暴雨持续的时间虽然较短，但往往强度大，也能造成严重的洪涝灾害。尤其是上述系统减弱成低压或外围云系，常常可以深入到我国中部或北部地区，造成大范围的强降水，酿成严重的洪涝灾害。从我国年暴雨日的累年平均分布图上可以看出，其特点也是东南多，西北少;沿海多，内陆少;迎风坡多，背风坡少。广东沿海、广西东北部、湘赣两省东北部、四川盆地西部等地是我国多暴雨地区，也是容易发生洪水的地区。2.洪水的季节分布特点洪涝发生的季

2023-06-06

75人看过
不可抗力
暴雨房子进水怎么理赔

暴雨属于法律上的不可抗力的重大自然灾害。根据现有法律规定，此类受损房屋难以获得相应赔偿，国家、集体、组织和其他公民没有承担赔偿的义务。但政府应当按照《防震减灾法》相关条例的要求做好救助工作。也就是说，政府没有赔偿的义务，但却有救济的责任。如果房主之前买过住房保险那就方便多了，直接到保险公司按照之前的保险合同索赔即可。但需要注意的是，要仔细查看之前购买的保险索赔范围是否包括自然灾害类，若是包含即可索赔;但若是免责中明确指出由于自然灾害所造成的损失不在保险范围内，那就无法索赔了。如果房屋存在质量上的问题，是可以要求开发商进行赔偿的。一、房屋在自然灾害时倒塌保险公司赔吗不属于保险责任通常有两种情况，一种是出险事故不属于保险条款中的“保险责任”条款规定的责任范围;另一种是出险事故属于保险条款中的“责任免除”条款规定的免责范围，例如人身意外伤害险保险，如果被保险人发生车祸但被保险人系无照驾驶，则属于

2023-06-23

124人看过

保险利益
车辆在特大暴雨中浸泡，保险如何处理？

该文本是一份关于特大暴雨导致车辆泡水后各种保险情况及其赔付规定的说明。根据文本内容，保险公司将按照保险金额进行赔付，包括碰撞、倾覆、坠落、火灾、爆炸、自燃、外界物体坠落、倒塌、暴风、龙卷风、雷击、雹灾、暴雨、洪水、海啸、地陷、冰陷、崖崩、雪崩、泥石流、滑坡和载运保险车辆的渡船遭受自然灾害，但驾驶人需随船一起承受自然灾害的影响。特大暴雨导致车辆泡水后，保险将会进行赔付。根据保险公司的统计数据，以下是各种保险情况及其赔付规定：1.碰撞、倾覆、坠落：保险公司将按照保险金额进行赔付。2.火灾、爆炸、自燃：保险公司将按照保险金额进行赔付。3.外界物体坠落、倒塌：保险公司将按照保险金额进行赔付。4.暴风、龙卷风：保险公司将按照保险金额进行赔付。5.雷击、雹灾、暴雨、洪水、海啸：保险公司将按照保险金额进行赔付。6.地陷、冰陷、崖崩、雪崩、泥石流、滑坡：保险公司将按照保险金额进行赔付。7.载运保险车辆的渡

2023-08-26

143人看过
工程转包
暴雨停工费的索赔问题

暴雨水浸造成的停工的索赔方式：1、索赔事件发生28天内，向工程师发出索赔意向通知；2、发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料；3、工程师在收到施工单位送交的索赔报告及有关资料后，于28天内给予答复，或要求施工单位进一步补充索赔理由和证据。郑州暴雨为什么没有停工郑州暴雨在救灾的过程中有很多感人的瞬间，但20日当天没有停工是重大决策失误，应该有人承担责任。之所以这样说，是因为《气象法》规定了地方政府有根据气象主管机构提供的气象信息，组织实施气象灾害防御方案的义务。而不管是国家气象局还是河南省气象局对暴雨红色预警的建议都包括停工。在郑州气象台19号晚上就发布暴雨红色预警的情况下，做出不停工的决定是要承担责任的。《建筑法》第六十七条承包单位将承包的工程转包的，或者违反本法规定进行分包的，责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情

2023-08-13

313人看过
业主
房屋因水管破裂浸水房产商赔偿损失

一场暴雨使业主汪先生的家成为一片泽国，大量雨水漫入室内，造成墙体开裂，地板受潮变形。原来，进水是隐蔽在墙内的共用雨水管破裂所致。眼看刚装修不到两年的新居瞬间变得破损不堪，痛心疾首的汪先生一纸诉状将房产商和物业公司告上法庭。日前，上海市二中院终审判决房产商上海新建置业公司一次性赔偿汪先生修缮漏水受损费用5400余元。2002年8月，汪先生向上海新建置业有限公司购买了位于黄兴路某小区商品房一套。合同约定，从该房屋正式交付之日起，新建公司对房屋负责保修两年。2004年7月底某日，一场突如其来的暴雨袭击申城，物业公司电话告知汪先生家中进水，并已溢出门外至二楼过道及楼下。汪先生赶回家后，发现雨水是从卫生间墙内渗出，原来是隐蔽在墙体内的一根共用雨水管腐烂破损导致屋内进水。虽然物业公司及时对破损水管进行了调换维修，但是由于大量渗水已造成王先生家中墙体开裂，房门、地板受潮变形等多处装修受损。事后，汪先生就

2023-04-22

326人看过
不可抗力
暴雨造成车库进水，造成汽车损坏，谁该负责

1。谁应该为雨水导致的水流入车库并造成汽车损坏负责。界定是否由开发商负责，主要看小区和地下车库的排水系统是否按国家标准建设，排水设计和施工是否规范。如果是因为开发商在建，地下车库排水设计或施工不当，导致使用过程中出现排水问题，造成财产损失的，那么业主可以根据相关法律要求开发商承担一定的赔偿责任。其次，对突发自然灾害中物业管理方的责任没有强制性规定，主要是依据业主与业主签订的物业服务合同，根据合同可以判断物业管理方是否履行了职责。如果物业管理方有明显失职行为，可以追究责任。如果物业管理部门即使尽到了责任，也不能避免损失，就不需要承担责任。暴雨过后，一般是业主与物业纠纷的高发期。不少业主认为业主应该承担部分责任，而物业公司则认为暴雨是不可抗力。暴雨本身是一个外部因素，但在降雨过程中，物业公司作为专业的物业管理部门，应该能够预见到雨季可能危及业主利益的情况。当事人可以预见，但是由于过失没有预见，

2023-05-02

168人看过

业主
特大暴雨造成的损失业主赔吗

一般来讲因天灾造成的损失，属于不可抗力，但也有一些损失，原本是可以避免的，在这种情况下，应有人对业主的损失进行赔偿。如果完全是自然灾害的责任，可以通过意外保险来进行赔付。一、违约金赔偿标准上限是怎么规定的违约金赔偿没有绝对的上限标准。违约金一般由双方自由约定，具体如下：1、如果没有约定违约金具体数额，也不属于法律规定的特殊情形，可以参照合同违约造成的损失进行赔偿；2、如果违约金赔偿数额过分高于或者过分低于造成的实际损失，可以请求法院加以调整。一、以下情况劳动者要承担违约金：1、用人单位为劳动者提供专项培训费用，对其进行专业技术培训的，双方可以约定服务期，劳动者违反服务期约定的，应当按照约定向用人单位支付违约金；2、如果劳动者是负有保密义务的，在劳动合同或者保密协议中，单位可以与劳动者约定竞业限制条款。依法约定的竞业限制条款，若劳动者之后违反了，这种情况下也需要承担违约责任。二、违约责任的构

2023-06-23

209人看过
法律综合知识
火车因暴雨停运怎么退票

火车因暴雨停运的退票程序如下：1．打开12306客户端，切换到“订单”页，点击“已支付”图标。2．在“未出行订单”列表中选择已停运的车票。3．在“订单详情”页点击“退票”按钮。4．点击右下角的“立即退票”。5．软件弹出“温馨提示”对话框，点击“确定”按钮。6．退票成功后显示退票金额及“业务号”。火车退票规则时间限制退票规定：1．乘客提前15天办理退票的，不需要支付退票手续费；2．距发车时间15天以内、48小时以上退票的，收取票价的5％；3．在发车时间前24小时至48小时之间的，收取票价的10％；4．在发车时间24小时以内的，则仍收取票价的20％。退票时间：1．在发站开车前；2．特殊情况也可在开车后2小时内。《铁路旅客运输规程》第三十一条因铁路运输企业原因或者自然灾害等其他不能正常运输情形导致旅客不能按车票记载的时间、车次、车厢号、席别和席位号乘车时，铁路运输企业应当按照旅客的要求办理退票或

2023-08-04

132人看过
国务院
郑州暴雨未停工，原因是什么？

20日郑州暴雨救灾过程中，出现了许多令人感动的瞬间。但决定不停工是重大决策失误，应该有人为此承担责任。根据《气象法》规定，地方政府有根据气象主管机构提供的气象信息，组织实施气象灾害防御方案的义务。而不管是国家气象局还是河南省气象局对暴雨红色预警的建议都包括停工。在郑州气象台19号晚上就发布暴雨红色预警的情况下，做出不停工的决定是要承担责任的。20日那天郑州暴雨救灾过程中出现了许多令人感动的瞬间，但决定不停工是重大决策失误，应该有人为此承担责任。之所以这样说，是因为《气象法》规定了地方政府有根据气象主管机构提供的气象信息，组织实施气象灾害防御方案的义务。而不管是国家气象局还是河南省气象局对暴雨红色预警的建议都包括停工。在郑州气象台19号晚上就发布暴雨红色预警的情况下，做出不停工的决定是要承担责任的。气象法规定如何实施气象灾害防御方案？根据《气象灾害防御条例》第十条，地方各级人民政府应当根据

2023-08-19

154人看过
车辆损失险
车损险是否包括暴雨涉水造成的损失？

暴雨涉水车损险是否理赔，要看车辆涉水后是否受到了人为破坏。静止状态被淹。由于暴雨、洪水等自然灾害造成车辆在道路、小区或地下车库被淹的，只要车辆购买了车损险，那么保险公司会按自然灾害赔付；行驶中被淹。行驶或被水淹后损坏了发动机的，购买涉水险后，只要没有二次打火，那么可以得到赔偿。车损险一般保额多少吗？车辆损失险的保险金额一般有三种确定方式，不同的确定方式直接影响和决定了发生保险责任事故时保险公司计算赔偿的原则：保险金额由投保人和保险人从下列三种方式中选择确定，保险人根据确定保险金额的不同方式承担相应的赔偿责任：1、按投保时保险车辆的新车购置价确定保险合同中的新车购置价是指在保险合同签订地购置与保险车辆同类型新车（含车辆购置税）的价格。其中包括了车辆购置附加税费。2、按投保时保险车辆的实际价值确定保险合同中的实际价值是指同类型车辆新车购置价减去折旧金额后的价格。折旧按年计算，不足一年的，不计折

2023-07-08

148人看过

鉴定结论
投保房屋遭雨浸自身缺陷不赔偿

胡某因不满保险公司对投保房屋作出的拒绝赔偿决定而起诉到法院，9月24日，江苏省徐州市睢宁县人民法院对此案进行了审结，依法驳回了胡某的诉讼请求。胡某于2003年7月19日在徐州平安保险公司购买“新世纪系列家庭财产保险”三份，当日，保险公司向其出具了该险种的保险单。承保范围为：房屋及附属设施、房屋装修。保险期间为：2003年7月19日至2004年7月18日。2003年10月，一场大雨后，胡某发现其投保的房屋一门房的墙体出现裂缝。由于裂缝较小，当时也没在意。又下了几场大雨后，2004年8月，胡某见门房裂缝越来越大，遂到保险公司报案，认为损失属于承保范围，请求按保险合同的约定给予赔偿。保险公司对造成裂缝的原因进行鉴定后认为，损失的造成是由于原告房屋存在固有的缺陷，在免责范围内，故拒绝赔偿。双方协商未果后，胡某诉至法院。法院经审理后认为：在有关机关的鉴定结论中，胡某的房屋下沉属自身有缺陷的范畴，而双

2023-04-23

124人看过
夫妻共同财产
因家暴而离婚的应怎样赔偿

因家暴而离婚的，过错方需要赔偿无过错方精神损害赔偿和人身损害赔偿。也就是说要赔偿对方精神抚慰金、医疗费、误工费、住院伙食补助费等费用。离婚时，如果一方生活困难，有负担能力的另一方应当给予适当帮助。一、婚后夫妻双方收入相差悬殊，那离婚后财产可平分吗可平分。婚后收入属于夫妻共同财产，不管哪方工资多少。（1）协商分割。夫妻协商财产分割，根据自愿原则分割夫妻共同财产，可以平分，可以归一方所有；也可以约定赠给子女，但是需要注意的是必须要双方自愿，而且分割的是夫妻的共同财产。（2）协商不成，法院判决。协商不成的，法院一般是平均分割，但是应该照顾子女、女方和无过错方。婚姻关系存续期间夫妻一方因抚育子女、照料老年人、协助另一方工作等负担较多义务的，离婚时有权向另一方请求补偿，另一方应当给予补偿。具体办法由双方协议；协议不成的，由人民法院判决。离婚时，如果一方生活困难，有负担能力的另一方应当给予适当帮助。具

2023-06-21

71人看过