发包人原因导致工期延误，承包人如何维权？-法师兄

发包人原因导致工期延误，承包人如何维权？

来源：法律编辑整理时间： 2023-07-24 05:30:21 62 人看过

发包人导致工期拖延的，承包人可以索赔。当发包人与承包人签订建筑工程合同后，任何一方都应该严格遵守合同约定，积极履行合同，要是一方违约的，另一方都可以要求对方赔偿损失。通常在实践中，因为发包人原因导致工期拖延的如下情况，承包人可以索赔：

1、发包人逾期支付工程预付款、进度款。

2、发包人拖延提供施工条件，拖延提供场地、图纸等。

3、发包人逾期提供甲供材料。

4、发包人未办理建设行政审批手续，导致建设行政主管部门勒令停工的。

承包人与发包人之间纠纷的处理方式

由前段分析可知，挂靠者和被挂靠者之间纠纷能以解决以发包人和承包人纠纷的解决为基础，所以当承包人与发包人因为工程款产生纠纷时，可以根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的相关规定，请求法院的判决。具体规定如下：

“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。”

“建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格的，按照以下情形分别处理：

1、修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持；

2、修复后的建设工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持。

3、因建设工程不合格造成的损失，发包人有过错的，也应承担相应的民事责任。”

《中华人民共和国民法典》

第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多合同无效相关文章

法律综合知识
因天气原因导致飞机延误怎么维权

一、因天气原因导致飞机延误怎么维权因天气原因导致飞机延误，维权的方式主要有以下几种：退票或改签：根据《公共航空运输旅客服务管理规定》，由于天气原因造成航班延误或取消，旅客可以要求退票或改签，航空公司或其航空销售代理人不得向旅客收取客票变更费或退票费。索赔：如果航班延误或取消给旅客造成了经济损失，例如因滞留机场而产生的额外费用，旅客可以要求航空公司进行赔偿。具体赔偿标准和程序可能因航空公司而异，建议查看航空公司的相关规定或咨询客服人员。投诉：如果旅客对航空公司的处理结果不满意，可以向航空公司总部或民航局进行投诉。投诉时最好提供详细的证据和情况说明，以便相关部门进行调查处理。需要注意的是，天气原因属于不可抗力因素，航空公司对此不承担法律责任。因此，在维权时，旅客需要理性对待，避免采取过激行为或提出不合理的要求。同时，建议及时了解航班动态和相关信息，以便合理安排行程。《中华人民共和国民法典》第八

2024-02-03

276人看过
合同无效
因发包人的原因致使工程停建如何解决

因发包人的原因致使工程中途停建的，发包人应采取措施弥补或减少损失，并就因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料与构件积压等损失和实际费用对承包人予以赔偿。一、理建筑工程中途停工的可以采取什么方法应当对于理建筑工程中途停工的，如果是由于发包方原因停工的，承包方可以要求发包方承担因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。如果其不赔偿的，可以起诉解决。如果是由于承包方停工的，则发包方可要求承包方承担违约责任，赔偿违约损失。同样如果其不赔偿的，可以起诉解决。二、建设工程合同无效怎么处理建设工程合同无效处理如下：1、对于修复之后的建设工程经竣工验收之后合格的，发包人应该请求承包人承担相应的修复费用，应该予以支持；2、对于在修复之后的建设工程经竣工验收不合格的，承包人如果请求支付工程价款，通常不予支持；3、因为建设工程不合格从而造成的一些损失，发包人如果有过错的，

2023-03-30

131人看过
业主
如果由于业主的原因导致工期延误，承包商需要收集什么证据

工期延误时，承包人可以收集下列证据，证明确实是发包人原因造成的：

2023-05-07

439人看过
继续履行
甲方原因导致工期延误的责任

当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。一、合同关于责任条款怎么写1、违约责任承担方式当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。2、违约责任条款约定违约责任可由合同各方在合同里面作详细约定，对于延迟交付货物或者交付货款的可以约定延迟履行违约金。还可以约定一条总的违约条款：“任何一方违反本协议导致本协议无法继续履行的，违约方需赔偿守约方违约金人民币元，该违约金不足以弥补守约方实际损失的，违约方应赔偿守约方所有实际损失。3、损害赔偿的范围当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合

2023-06-26

70人看过

举证责任
发包人责任导致承包人遭受损失时，承包人如何向发包人提出索赔要求？

承包人可以按照下列程序书面向发包人索赔：1、索赔事件发生后28天内，向工程师发出索赔意向通知；2、在发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出延长工期或赔偿经济损失的索赔报告及相关资料；3、工程师在收到承包人提交的索赔报告及相关资料后28天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据；4、工程师在收到承包人提交的索赔报告及相关资料后28天内未回复或进一步要求承包人的，视为已认可索赔；5、当索赔继续进行时，承包人应分阶段向工程师发出索赔意向，并在索赔结束后28天内向工程师发送相关信息和最终索赔报告。建设工程承包人可向发包人索赔的情况（一）中标后招标人拒签合同必须进行招标的工程，依据《招标投标法》第46条第1款的规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立的书面合同。招标人在中标人中标后不签订施工合同的，中标人可向招标人提起索赔。为此，投标人应在

2023-07-08

418人看过
工程施工
发包方不按约定支付工程款承包人如何维权

某建筑工程公司与某房地产公司签订的《建设工程施工合同》系双方真实意思表示，未违反法律、行政法规的禁止性规定，故为合法有效，双方当事人应当遵循诚实信用原则按照约定全面履行自己的义务。现某房地产公司未按照合同约定支付价款，属于违约行为，按照上述法律规定，某建筑工程公司作为承包人，有权对基于建设工程合同产生的债权主张建设工程款优先受偿权，且某建筑工程公司的对该优先权的主张在六个月期限内，因此，某建筑工程公司对承建的商业楼房折价或者拍卖的价款享有优先受偿权。《民法典》第八百零七条【发包人未支付工程价款的责任】发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

2023-06-15

144人看过
法律综合知识
因发包人拖延结算承包人拒绝交付的如何处理

发包人拖延结算承包人拒绝交付的部分与欠付工程款数额相当的人民法院应当支持；但承包人拒绝交付工程的部分明显超过欠付工程款数额，给发包人造成损失的，承包人应当承担相应的赔偿责任。因发包人拖延结算承包人拒绝交付的如何处理的法律依据《建设工程价款结算暂行办法》第十四条工程完工后，双方应按照约定的合同价款及合同价款调整内容以及索赔事项，进行工程竣工结算。第二十一条工程竣工后，发、承包双方应及时办清工程竣工结算，否则，工程不得交付使用，有关部门不予办理权属登记。

2022-07-02

435人看过
业主
如果建设工程因发包人原因发生变更，承包人能否要求赔偿

在承包人的施工过程中，发包人可以根据实际情况变更工程，但工程变更不仅会增加工程造价，还会给承包人造成实际损失。发包人应根据实际情况支付相应费用，并赔偿相应损失。1。发包人在下列情况下变更工程计划的，应当根据勘察设计人实际消耗的工作量增加费用。（1）雇主更改计划并提供不准确的信息。（二）发包人逾期未提供勘察设计所需的工作条件，造成勘察设计返工、停工的。（3）业主修改设计。发包人变更工程，增加承包人（实际建造人）工作量的，根据《最高人民法院关于审理建筑合同纠纷适用法律问题的解释》的规定，双方应当协商变更工程的费用。协商不成的，可在签订施工合同时向当地建设行政主管部门咨询，按行政主管部门发布的计价方式或标准结算工程价款。因发包人工程变更暂停或者延期施工的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，并赔偿承包人因停工、窝工、运输、机械设备转让等造成的损失和实际费用，材料和部件积压。

2023-05-07

165人看过

法律综合知识
总包延误工期导致交房延期有赔偿吗

若开发商未能按期完成交房，则当事人有权请求赔偿。此种情况下，开发商的延迟交房行为被视为违约，依据我国相关法律法规，如双方在合约中对此有所约定，应按照协议中的约定进行赔偿；若合同中未对相关事项加以明确，那么违约方需要支付逾期交付使用房屋期间内，由相关主管部门公布或由具备资质的房地产评估机构所评定的同地段、同类房屋租金标准作为赔偿金额。《中华人民共和国民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。若开发商无合理、合法的抗辩理由，则应根据双方在合同约定的违约责任给与赔偿，而且开发商应该继续履行合同。

2024-05-01

91人看过
法律综合知识
快递原因导致快递延误如何赔偿

一、快递原因导致快递延误如何赔偿对于因为延误而产生的赔偿问题，我们将免除你这次的服务费。如果因为延期，造成包裹里的东西失去了原有的价值，那我们就得按照包裹被丢失或是损坏来处理这个问题。关于包裹的延误、丢失、损坏，又或者是里面的东西少了，如果你有保价的话，那么我们会根据公司和寄件人当初约定的保价规则来决定如何赔偿。《邮政法》第四十七条邮政企业对给据邮件的损失依照下列规定赔偿：（一）保价的给据邮件丢失或者全部损毁的，按照保价额赔偿；部分损毁或者内件短少的，按照保价额与邮件全部价值的比例对邮件的实际损失予以赔偿。（二）未保价的给据邮件丢失、损毁或者内件短少的，按照实际损失赔偿，但最高赔偿额不超过所收取资费的三倍；挂号信件丢失、损毁的，按照所收取资费的三倍予以赔偿。邮政企业应当在营业场所的告示中和提供给用户的给据邮件单据上，以足以引起用户注意的方式载明前款规定。邮政企业因故意或者重大过失造成给据邮

2024-07-03

377人看过
不可抗力
对于因新型冠状病毒肺炎疫情导致的工期延误，所产生的损失如何要求发包人承担？

根据《民法典》第五百九十条的规定：当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合同期限内提供证明。在面对本次疫情所导致的无法及时复工的情况，承包人首先应当按照民法典（若发包人、承包人双方所签订的施工合同中有约定则从其约定）向发包人及监理人发出告知相关不可抗力的通知，并保留发包人及监理人收到该通知的相关凭证（包括发包人及监理人的签收凭证、已经通过邮寄方式向发包人及监理人发出通知的快递回执单）。与此同时，针对应由发包人承担费用的项目，承包人应进行梳理并将相关证据作为材料一并向发包人提交。例如，疫情期间由发包人要求照看工程的，应留存发包人向承包人所发出的照看通知，以及根据发包人的照看指示所产生的相关人员的工资转账凭证、收款签字单、照看人员的实名登记记录等。根据最新版（2017年版）《建设工程施工合同示范文本》的约定，承包人根据约定的程序向发包人进行报

2023-06-25

69人看过
残疾赔偿金
交通事故导致被告误工，原告如何维权？

法院起诉交通事故误工费的程序包括：当事人向法院提起诉讼，法院受理诉讼并立案，法院向被告发送起诉状复印件并要求被告进行答辩，法院安排开庭时间并向双方发送传票，最后法院审理案件并作出判决。以下是法院起诉交通事故误工费的程序的改写版本,保持原意不变:1.当事人向法院提起诉讼;2.法院受理诉讼并立案;3.法院向被告发送起诉状复印件,要求被告进行答辩;4.法院安排开庭时间并向双方发送传票;5.法院审理案件并作出判决。被告提起民事诉讼误工费根据我国《民法典》第一千零二十六条规定，当事人因误工减少的收入应予以赔偿。因此，被告提起民事诉讼要求误工费是合理的。在实际生活中，误工费是指因工作遭受事故伤害或者患职业病导致失去劳动能力或者减少劳动能力，需要暂停工作接受医疗的期间，以及因工作遭受事故伤害或者患职业病导致难以继续工作接受医疗的期间，单位应当承担的医疗费用、残疾赔偿金、残疾辅助具费、康复费、护理费、残疾

2023-11-12

169人看过

不可抗力
因发包人造成的工期拖延的，承包人可以要求哪些赔偿

因发包人原因，如拖欠进度款、没有按时提供原材料等导致工期延误的，承包人可以要求赔偿。根据民法典规定，因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。通常具体而言，承包人都可以要求赔偿以下费用：1、人工费损失。如停工、窝工的工人工资；工人低生产效率的损失；膳食补贴、工器具费用、各种管理费等相关人工费用损失。2、材料费损失。诸如由于工期拖延，材料价格上涨带来的差价损失等。3、机械费损失。由于工期拖延导致相关机械停工带来的损失，转移搬运带来的损失等相关费用。4、工地管理费。诸如由工期拖延产生的工地管理人员的工资等。5、物价上涨的差生的差价费用。诸如工人工资上涨、机械租赁费用上涨、材料费用上涨等。一、工程停工买卖合同可否解除1、工程停工能不能解除合同，要依据停工的原因而定，如果因不抗力因

2023-03-30

117人看过
合同条款
因发包人原因造成工程停建、缓建的责任如何承担

《中华人民共和国民法典》第八百零四条规定，因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。“因为发包人的原因”在实践中一般指下列情况：（1）发包人变更工程量；（2）发包人提供的设计文件等技术资料有错误或者因发包人原因变更设计文件；（3）发包人未能按照约定及时提供建筑材料、设备或者工程进度款；（4）发包人未能及时进行中间工程和隐蔽工程条件的验收并办理有关交工手续；（5）发包人不能按照合同的约定保障建设工作所需的工作条件致使建设工作无法正常进行，等等。在发生上述原因，致使工程建设无法正常进行的情况下，承包人可以停建、缓建、顺延工期，并及时通知发包人。承包人在停建、缓建期间应当采取合理措施减少和避免损失，妥善保护好已完成工程和做好已购材料、设备的保护和移交工作，将自有机械和人员撤出施工

2023-02-16

99人看过