工期延误发包人应该承担何种责任？
该咨询为用户常见问题，经整理发布，仅供参考学习！
我也有类似问题！点击提问
发包人违反先履行合同义务，导致工期延误的情形： 1、发包人没有按约定提供施工条件，如拖延提供施工场地、迟延提供施工图纸及技术资料、迟延通知开工、未办理合同约定及法律规定办理各项审批手续导致勒令停工等； 2、发包人逾期支付工程款、进度款； 3、发包人未按合同及施工计划要求及时提供材料、设备、机械等； 4、其他发包人或其授权的监理方未及时履行协助义务（如未及时对隐蔽工程进行验收、未及时安排由其指定分包的单位进场施工），导致工期延误的。 风险提示：在工期延误责任无法依据证据材料而必须借助专业知识确定（如工程设计变更、工程承包范围增加合理工期确定等），双方对工期延误责任争议较大、工期延误损失或违约责任涉及金额较大的情况下，举证方（大部分情况下为承包人）应当委托专业机构对非承包人原因导致的工期延误天数或延误责任进行司法鉴定。
对内容有疑问，可立即反馈反馈
疫情期间承包方不需要承担工期延误责任。根据法律规定，合同一方当事人因不可抗力而不能履行民事义务的，不承担民事责任，但当事人应当及时通知对方，减轻可能给对方造成的损失。
开发商延期交房应该承担下列责任： 一、赔偿违约金。违约金的数额根据购房合同的约定确定，如果没有约定或者约定不明确的，则根据实际情况确定。 二、如果开发商经过购房者催告在合理期限内仍未交房的，则购房者有权要求与开发商解除购房合同退房，而且如果购房者要求的，开发商需要赔偿购房者的相应损失。
-
担保人应承担何种责任担保人一般是按照担保合同的约定承担一般保证责任或连带保证责任。由于担保的范围一般包括主债权及其利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用，所以具体的承担责任的范围则由当事人协商约定在担保合同中。
2021.03.27 119 -
开发商延期交房应该承担哪些责任开发商延期交房应该承担下列责任： 一、赔偿违约金。违约金的数额根据购房合同的约定确定，如果没有约定或者约定不明确的，则根据实际情况确定。 二、如果开发商经过购房者催告在合理期限内仍未交房的，则购房者有权要求与开发商解除购房合同退房，而且如果
2021.02.10 136 -
在何种情况下承包人和发包人都应当承担过错责任下列情况下承包人和发包人都应当承担过错责任： 一、提供的设计存在缺陷或擅自要求施工单位变更设计； 二、提供或指定购买的建筑材料、设备等不符合强制标准； 三、直接指定分包人分包专业工程造成的质量缺陷。
2020.06.26 111
-
在此期间发包方应承担何种责任
承包方依照《农村土地承包法》第16条第1项的规定，依法享有承包地使用、收益的权利，有权自主组织生产经营和处置产品，这就是承包方的生产经营自主权的基本内容。目前，在一些地方，不尊重农民生产经营自主权的问
2022-10-21 15,340 -
抗疫工程延误工期应由承包方承担责任吗
因为疫情属于“不可抗力”，根据《》第117条规定，当事人因不可抗力原因不能履行合同的，可以全部或部分免除责任。也就是说承包方如果是因为疫情原因无法履行施工义务的，不需要承担工期延误责任。
2022-09-13 15,340 -
装修工期延误应承担什么责任
1、装修公司延误工期，若是没有合同约定的免责情形出现的，应当承担相应的违约责任。如果双方能协商，则按自愿协商，如果无法协商，可到法院起诉或到仲裁机构仲裁。 2、法律依据；《民法典》 第五百八十五条当事
2022-06-12 15,340 -
装修公司工期延误应该由谁承担责任呢
1、装修公司延误工期，应当由装修公司承担责任。承担违约责任的方式有承担违约金、赔偿损失以及解除合同等。若是双方可以达成合意的，可以签订补充协议。 2、法律依据；《民法典》 第五百八十五条当事人可以约定
2022-11-13 15,340
-
01:08
合同无效责任应该如何承担合同无效责任承担的方式如下： 1、合同无效。在法律上不按当事人之间的合意赋予其法律效力； 2、返还财产。恢复到合同成立之前的状况，将因本合同获得的财产返还给对方。不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿； 3、作价补偿。在根据合同获得之财产
509 2023.02.18 -
01:13
借款人违约平台承担何种责任借贷双方通过网络贷款平台形成借贷关系，网络贷款平台的提供者仅提供媒介服务。除非网络贷款平台的提供者通过网页、广告或者其他媒介明示或者有其他证据证明其为借贷提供担保，出借人是可以请求网络贷款平台的提供者承担担保责任的。 一般情形下，根据《最高
954 2022.04.17 -
01:09
一人有限责任公司应该承担什么法律责任一人有限责任公司需要承担的法律责任由其经营行为决定，例如经营过程中发生负债的，应当承担债务责任；经营过程中涉嫌非法经营、欺诈消费者的，应当承担行政责任和对消费者的经济赔偿责任；经营过程中涉嫌犯罪行为的，单位负责人需要承担刑事责任；等等。 一
9,743 2022.05.11
