您的位置:法师兄 > 专业问答 > 公司承包到期, 但是有承包期, 导致工程延误

公司承包到期, 但是有承包期, 导致工程延误

2022-02-02 15:55

该咨询为用户常见问题,经整理发布,仅供参考学习!

我也有类似问题!点击提问

推荐答案

河南在线咨询顾问团

2022-02-02回复

专业分析:

首先,您可以与总部联系,让公司总部对老板所谓延误的单据做书面核对,如果没有延误的,您可与老板协裔,不成起诉到法院。 其次,即便有延误的,老板罚款。如果您与老板的承包合同没约定或许没有合同,那么就应该按公司总部的规定。老板执意这样做假帐,来罚款。您可以在电话录音或短信以及假单据等证据,起诉到法院来维护您的合法权益。 最后,如果老板恶意做假帐为了罚款收入,确实有欺骗行为,但不是刑法意义的诈骗罪。

展开更多

对内容有疑问,可立即反馈反馈

同类普法

张神兵律师

广东律参律师事务所

发包人导致工期拖延的,承包人可以索赔。当发包人与承包人签订建筑工程合同后,任何一方都应该严格遵守合同约定,积极履行合同,要是一方违约的,另一方都可以要求对方赔偿损失。通常在实践中,因为发包人原因导致工期拖延的如下情况,承包人可以索赔: 1、发包人逾期支付工程预付款、进度款。 2、发包人拖延提供施工条件,拖延提供场地、图纸等。 3、发包人逾期提供甲供材料。 4、发包人未办理建设行政审批手续,导致建设行政主管部门勒令停工的。

章法律师

广东律参律师事务所

因发包人导致工期延误的,承包人有权请求赔偿停工、窝工等损失。具体包含有:发包人逾期支付工程预付款、进度款;发包人拖延提供施工条件,拖延提供场地、图纸等;发包人逾期提供甲供材料;发包人未办理建设行政审批手续,导致建设行政主管部门勒令停工的损失。

律师普法更多>>
  • 疫情期间承包方是否需承担工期延误责任
    疫情期间承包方是否需承担工期延误责任

    疫情期间承包方不需要承担工期延误责任。根据法律规定,合同一方当事人因不可抗力而不能履行民事义务的,不承担民事责任,但当事人应当及时通知对方,减轻可能给对方造成的损失。

    2021.01.24 153
  • 承包人如果延误工期怎么赔偿
    承包人如果延误工期怎么赔偿

    因发包人的过错导致工期延误的,承包人可以直接向其协商进行索赔;协商不成的,可以直接向人民法院提起诉讼进行索赔。我国《民法典》规定,发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停

    2021.01.17 309
  • 承包人延期工程合同怎么算
    承包人延期工程合同怎么算

    建筑工程合同延期,承包人的赔偿是,发包方和监理既然已经同意了工期索赔,说明延长工期是合理的,那么在工期延长的时间内引起的人工费、管理费、设备费、工程保险费等额外增加的费用当然应该由发包方承担,除非这些费用在合同中被认为是施工方的风险。

    2021.03.04 125
专业问答更多>>
  • 抗疫工程延误工期应由承包方承担责任吗

    因为疫情属于“不可抗力”,根据《》第117条规定,当事人因不可抗力原因不能履行合同的,可以全部或部分免除责任。也就是说承包方如果是因为疫情原因无法履行施工义务的,不需要承担工期延误责任。

    2022-09-13 15,340
  • 土地承包到期如何延包

    “以家庭承包经营为基础、统分结合的双层经营体制,是适应社会主义市场经济体制、符合农业生产特点的农村基本经营制度,是党的农村政策的基石,必须毫不动摇地坚持。赋予农民更加充分而有保障的土地承包经营权,现有

    2022-08-06 15,340
  • 给延误了工期了承包人工期延误违约金要多少?

    根据《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013(09)》的相关规定,合同工程发生误期的,除合同另有约定外,误期赔偿费的最高限额为合同价款的5%。承包人赔偿后,也不能免除承包人按照合同约定应承

    2022-07-01 15,340
  • 第二轮土地承包到期会延长承包期吗?

    第二轮土地承包到期后再延长30年。延长承包期30年,意味着在第二轮土地承包到期后的30年内,土地集体所有、家庭承包经营的基本制度不会改变,集体经济组织成员依法承包集体土地的基本权利不会改变。

    2022-08-13 15,340
法律短视频更多>>
  • 工期顺延和工期延误有什么区别 01:21
    工期顺延和工期延误有什么区别

    工期延误,即工程在施工时一项或几项工作实际完成的时间,比计划规定的完成时间晚,从而可能使合同工期的延长。 通常情况下,工期延误有两种情形:第一种是在施工时,实际的施工进度比发包人批准的计划施工进度落后,但这种情况有可能改变。第二种是在完工并

    3,318 2022.04.15
  • 承包单位转包工程怎么处罚 01:12
    承包单位转包工程怎么处罚

    根据我国法律的规定,承包人经过发包人同意之后,把自己一部分工程分包给其他人的行为是可以的,但是,不能把自己承包的全部建设工程,都转包给其他人或者把自己承包的全部建设工程进行肢解以后,采用分包的方式,分别转包给其他人。 如果承包单位把自己承包

    690 2022.05.11
  • 工程承发包的方式有哪些 01:05
    工程承发包的方式有哪些

    常见的工程发包方式有以下三种: 1、工程总包的方式。发包人将全部工程发包给一个施工单位,或发包由多个施工单位组成的联合施工体,作为施工的总承包单位。总承包单位必须具备施工总承包的资质。 2、工程总承包管理方式。发包人将全部工程发包给一个施工

    3,180 2023.01.04
有问题
就会有解决办法
在线咨询

离婚、工伤、刑事、债务... 最快3分钟内有答案

法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?