施工合同发包方违约责任是什么-法师兄

施工合同发包方违约责任是什么

来源：互联网时间： 2023-02-27 17:00:15 458 人看过

根据《中华人民共和国民法典》第八百零三条的规定，发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。根据《建设工程施工合同司法解释》第13条的规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持。

承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后28天内仍不纠正违约行为的，承包人有权暂停相应部位工程施工，并通知监理人。

一、工程发包人违约应负哪些责任

1、按照合同约定做好施工前准备工作，提供原材料、设备、场地、资金和技术资料。发包人未按照约定的时间和要求提供的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工的损失。

2、与承包人相互配合，保证工程建设顺利进行。因发包人原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当及时采取弥补措施以减少损失，并赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等实际损失和费用。

3、组织工程验收。隐蔽工程在隐蔽以前，发包人接到通知后应对及时检查，没有及时检查造成工期拖延的，承包人可以顺延工期，并有权要求赔偿停工、窝工的损失。建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸、施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。建设工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。

4、接受建设工程并且按照约定支付工程价款。建筑工程完成并经验收合格，发包人应当及时接受并支付工程价款。未支付价款的，经催告后在合理期限内仍未支付的，承包人可以根据相关法律行使优先权，以工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多工程发包相关文章

继续履行
施工合同约定违约责任可以吗?

施工合同约定违约责任是可以的，双方可以就有关违约的行为和赔偿标准进行协商认定。根据《民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百七十八条当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满前请求其承担违约责任。第五百七十九条当事人一方未支付价款、报酬、租金、利息，或者不履行其他金钱债务的，对方可以请求其支付。一、合同违约后怎么算违约金合同违约后的违约金标准由合同双方约定处理，法律上未统一标准，根据《民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百七十八条当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满前请求其承担违约责任。第五百七十九条当事人一方未支付价款、

2023-06-28

322人看过
合同违约责任
违约责任发生在什么时候,合同违约责任构成

一、违约责任发生在什么时候当事人不履行合同义务或者不按合同约定履行；当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，就发生违约，另一方可以主张违约责任。《中华人民共和国民法典》第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百七十八条【预期违约责任】当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满前请求其承担违约责任。二、合同违约责任构成1、行为也就是一方当事人必须有不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的行为，这是构成违约责任的客观条件。违约行为只能在特定的关系中才能产生。违约行为发生的前提是，当事人之间已经存在着合同关系。如果合同关系并不存在(如尚未成立，或已被解除，或被宣告无效)，则不发生违约行为。2、过错即违约一方当事人主观上有过错，这也是违约责任的主观

2023-04-18

231人看过
工程监理
工程监理施工合同违约人应负什么责任

工程承包人的违约责任有：1、因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定而造成逾期交付的，承包人应当承担赔偿责任；2、因承包人过错致使建设工程在合理使用期限内造成人身损害和财产损失的，承包人应当承担赔偿责任。一、发包人要求承包人承担修复费用该怎么办发包人要求承包人承担修复费用的办法有：1、由于承包人的原因，工程质量不符合合同约定，承包人拒绝修复，在合理期限内不能修复，或者发包人有正当理由拒绝承包人修复，发包人委托别人承担合理的修复费用的，应当予以支持；2、如果发包人未通知承包人或无正当理由拒绝由承包人修复，并委托别人单独修复，承包人承担的修复费用仅限于自行修复所需的合理费用。二、在欠付工程款范围内谁承担责任在欠付工程款范围内，由发包人承担责任。拖欠工程款的法律责任：1、违约责任，发包人明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满前请求其承担违约责任；2、发包人未按约定支

2023-06-26

493人看过
违约金
施工方违约,发包人该怎么办

案例介绍：我公司承担施工的一项土建工程竣工验收并交付使用后，发包人与我公司共同完成了工程竣工结算，同时签署了工程结算文忤。发包人也已经支付了合同约定的除质保金之外的所有工程款，虽然工程工期有所延误，但在结算时发包人未提出任何异议，工程竣工一年左右，发包人提起诉讼，要求我公司承担逾期竣工违约金85万元(几乎相当干工程质保金额)。请问竣工结算完成后发包人能否再追究承包人的工期违约责任？问题分析在实践中，工期在施工过程中的延误有多种情形，有发包人的责任，也有承包人的责任，或者承发包双方都有责任，以及承发包放方中的任何一方与第三方如分包、材料供应方的共同责任等等。工期逾期的责任确定后，才能确定违约责任的承担。同时，工程后一系列文件的签署，是否明确了上述各种责任，是否有某一方放弃了有关权利，要具体情况具体分析。具体解决办法上述问题涉及的是工程款结算后的工程逾期索赔问题。需要明确的是，工程结算文件的签

2023-06-15

69人看过

仲裁机构
施工方延期竣工违约责任

一、施工方延期竣工违约责任施工单位拖延工期是一种合同违约行为，所以，拖延工期要执行合同双方约定的处罚措施。如果合同没有明确约定违约责任，可以要求施工单位对因为延期造成的损失，以及承担合理的违约金作为补偿。《建筑法》第十五条建筑工程的发包单位与承包单位应当依法订立来书面合同，明确双方的权利和义务。发包单位和承包单位应当全面履行合同约定的义务。不按照源合同约定履行义务的，依法承担违约责任。《中华人民共和国民法典》第五百八十条当事人一方不履行非金钱债务或者履行非金钱债务不符合约定的，对方可以请求履行，但是有下列情形之一的除外：(一)法律上或者事实上不能履行；(二)债务的标的不适于强制履行或者履行费用过高；(三)债权人在合理期限内未请求履行。有前款规定的除外情形之一，致使不能实现合同目的的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求终止合同权利义务关系，但是不影响违约责任的承担。《中华人民共和国民法

2023-03-29

200人看过
不可抗力
保管合同包含什么违约责任

保管人违反规定将保管物转交第三人保管，对保管物造成损失的，应当承担损害赔偿责任。保管期间届满或者寄存人提前领取保管物的，保管人应当将原物及其孳息归还寄存人。如果因违约行为使对方失去实际上可获得的利益，包括利息的损失、自然孳息损失、利润损失等，应当赔偿受害方所遭受的损失。一、保管物损坏保管人要不要赔偿1、保管期间，因保管人保管不善造成保管物毁损、灭失的，保管人应当承担损害赔偿责任。2、如果保管是无偿的，保管人证明自己没有重大过失的，不承担损害赔偿责任。3、如果寄存人交付的保管物有瑕疵或者根据保管物的性质需要采取特殊保管措施，且寄存人未将有关情况告知保管人致使保管物受损失的，保管人不承担赔偿责任。二、如何区分保管合同和仓储合同？仓储合同是保管人储存存货人交付的仓储物，存货人支付仓储费的合同。保管合同是保管人保管寄存人交付的保管物，并返还该物的合同。仓储合同的主体为保管人和存货人，保管合同的主体

2023-03-14

161人看过