您的位置:法师兄 > 专业问答 > 发包方负什么样的违约责任

发包方负什么样的违约责任

2023-06-08 09:19

该咨询为用户常见问题,经整理发布,仅供参考学习!

我也有类似问题!点击提问

推荐答案

辽宁在线咨询顾问团

2023-06-08回复

专业分析:

发包人应当对以下违约行为负违约责任: 1、发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。 2、因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。 3、因发包人变更计划,提供的资料不准确,或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计,发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。

展开更多

对内容有疑问,可立即反馈反馈

同类普法

郑路祥律师

浙江宜景源律师事务所

发包人违约的责任有:没有按时支付工程预付款;没有按合同约定支付工资,导致施工无法进行;没有正当理由不支付工程竣工结算价款;不履行合同义务。

孟金龙律师

北京市京师律师事务所

发包方承担的违约责任是:施工合同中约定了违约金的数额或计算方法的,按期约定,无约定的,承包人可要求发包方承担继续履行或者赔偿因其违约给承包人造成的经济损失等责任,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失。

律师普法更多>>
  • 发包人违约责任
    发包人违约责任

    发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。此外,合同当事人可在专用合同条款中另行约定发包人违约责任的承担方式和计算方法。

    2021.02.20 266
  • 发包人违约责任的承担方式
    发包人违约责任的承担方式

    发包人违约责任的承担方式是: (一)支付违约金,在发包人不履行或不适当履行合同义务时支付一定数额的金钱; (二)损害赔偿,因违约行为造成财产损失时作出经济补偿; (三)继续履行,法院或仲裁机关作出要求实际履行的判决或下达特别履行命令,强迫发

    2021.03.10 468
  • 发包人承担违约责任的方式
    发包人承担违约责任的方式

    发包人承担违约责任的方式包括: 1、赔偿损失,是发包人承担违约责任的主要方式; 2、支付违约金,双方可在专用条款中约定违约金的数额或计算方法; 3、顺延工期,对于因为发包人违约而延误的工期,应当相应顺延; 4、继续履行承包人要求继续履行合同

    2021.04.24 130
专业问答更多>>
  • 发包方负不负违约责任?

    发包方会承担违约责任。 根据《民法典》规定,发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。 因发包人的原因致使工程中途停

    2023-01-01 15,340
  • 什么情况下发包方应负违约责任

    发包人应当对以下违约行为负违约责任: 1、发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。 2、因发包人的原因致使工程中途

    2022-11-10 15,340
  • 发包方负违约责任的情况有哪些

    发包人应当对以下违约行为负违约责任: 1、发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。 2、因发包人的原因致使工程中途

    2022-07-18 15,340
  • 发包人负有违约责任的承担方式

    如果发包人未按约定支付工程预付款或工程进度款,或出现发包人提供的技术资料存在错误、发包人变更设计文件、发包人变更工程量、发包人未按约定及时提供建筑材料和设备、发包人未提供必要的工作条件致使施工人无法正

    2023-05-31 15,340
法律短视频更多>>
  • 发包人违约的责任 01:10
    发包人违约的责任

    根据我国《中华人民共和国民法典》的规定,发包人违约的,应当根据合同的约定承担违约责任。具体的承担方式如下: 1、发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。在

    1,891 2022.04.15
  • 违约责任的归责原则不包括 01:02
    违约责任的归责原则不包括

    根据相关法律的规定,民事合同的违约责任适用无过错责任原则。即只要出现了合同所约定的违约事由,违约一方就需要承担合同所约定的违约责任。换句话说,民事合同的违约责任,不适用过错责任或者过错推定责任。违约责任不需要以违约方存在过错,作为违约责任的

    1,105 2022.04.17
  • 违约责任的承担方式 01:21
    违约责任的承担方式

    依据合同法的相关规定,当事人一方如果拒绝履行合同义务或履行合同义务不符合合同所约定的,则该当事人应该承担继续履行、或者采取相应补救措施或者赔偿因自己不履行义务导致对方损失等违约责任,其中包含了支付违约金和定金等;违约责任的承担方式有: 1、

    1,903 2022.04.17
有问题
就会有解决办法
在线咨询

离婚、工伤、刑事、债务... 最快3分钟内有答案

法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?