发包方违约违约责任的规定
该咨询为用户常见问题,经整理发布,仅供参考学习!
我也有类似问题!点击提问
一、《建设工程施工合同》就交工日期及逾期交工应承担的违约责任有明确约定 《建设工程施工合同》约定,开工日期2008年4月20日,竣工日期2008年11月30日发包人不按合同约定支付工程款(进度款),双方又未达成延期付款协议,导致施工无法进行,第三建设公司可停止施工、工期顺延,由博嘉公司承担违约责任承包人在保证质量的同时,保证2008年11月30日按博嘉公司下发交屋标准的工作内容全部完成,如不能按调整后的计划如期交工,愿承担每延期一天10万元的工期违约金,总额不超过300万元 二、广厦新城项目B区工程未能在约定时间内完工,双方均有责任 从施工过程中的会议纪要及双方往来函看,造成工程逾期的原因有两方面一方面,前期开工准备及施工进度缓慢主要责任在于第三建设公司施工能力不足,管理不到位,影响工期另一方面,博嘉公司亦并未完全按照《建设工程施工合同》约定及时供给混凝土,如期、足额支付工程款,影响了工程进度 综上,结合双方实际履约行为及《建设工程施工合同》中有关约定,在履约中,第三建设公司存在开工准备不足、前期施工能力不够、工程管理存在缺陷、擅自撤场等履约瑕疵;博嘉公司存在混凝土供给不及时、支付工程进度款不足、未经竣工验收擅自使用等履约瑕疵;还存在着承发包双方沟通、协调、配合等方面缺陷以上综合原因,或先后、或交叉、或共同作用下导致工期延误,且在第三建设公司擅自撤场后博嘉公司已安排第三方续建,涉案工程完工后未依法办理竣工验收而又转卖他人在此情形下,已无法确定工期延误时间,难以区分博嘉公司、第三建设公司各自应当承担工期延误违约责任大小和因此遭受损失数额因此,博嘉公司在不能证明自己无违约行为、工程逾期未交工与其无关的情形下,向第三建设公司主张工期逾期违约金的请求不予支持
对内容有疑问,可立即反馈反馈
-
发包人违约责任
发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。此外,合同当事人可在专用合同条款中另行约定发包人违约责任的承担方式和计算方法。
2021.02.20 268 -
违约方有没有约定违约责任
违约方责任约定的方式是,当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任;当事人可以约定一方违约后需要支付的违约金,也可以约定一方违约后支付违约金的计算方法;法律其他规定。
2021.04.28 163 -
发包人违约责任的承担方式
发包人违约责任的承担方式是: (一)支付违约金,在发包人不履行或不适当履行合同义务时支付一定数额的金钱; (二)损害赔偿,因违约行为造成财产损失时作出经济补偿; (三)继续履行,法院或仲裁机关作出要求实际履行的判决或下达特别履行命令,强迫发
2021.03.10 475
-
发包人违约应承担的违约责任
发包人违约应承担的违约责任主要是赔偿损失。损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益,但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失,顺延延误
2022-11-07 15,340 -
发包人违约的责任
根据行业惯例,发包人未能在计划开工日期前7天内下达开工通知构成违约,承包人可向发包人发出通知,要求发包人在收到通知后28天内采取有效措施纠正违约行为。发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和(或)延误
2022-01-11 15,340 -
发包人违约的应承担的违约责任
发包人违约应承担的违约责任主要是赔偿损失。损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益,但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失,顺延延误
2023-05-03 15,340 -
发包方负不负违约责任?
发包方会承担违约责任。 根据《民法典》规定,发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。 因发包人的原因致使工程中途停
2023-01-01 15,340
-
01:10
发包人违约的责任
根据我国《中华人民共和国民法典》的规定,发包人违约的,应当根据合同的约定承担违约责任。具体的承担方式如下: 1、发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。在
1,919 2022.04.15 -
01:21
违约责任的承担方式
依据合同法的相关规定,当事人一方如果拒绝履行合同义务或履行合同义务不符合合同所约定的,则该当事人应该承担继续履行、或者采取相应补救措施或者赔偿因自己不履行义务导致对方损失等违约责任,其中包含了支付违约金和定金等;违约责任的承担方式有: 1、
1,905 2022.04.17 -
01:22
合同怎样约定违约责任
违约责任,即当事人没有履行合同义务,或履行合同义务与约定不一致,而依法要承担的民事责任。 我国法律规定,在合同中,如果一方不履行合同义务等的,需承担继续履行、或采取补救措施、或赔偿损失等违约责任。 违约责任可以让合同的当事人在合同里做具体的
1,432 2022.04.17