竣工验收合格之日的认定
来源:互联网 时间: 2024-03-27 01:15:39 256 人看过

一、竣工验收合格之日的认定

竣工验收合格之日的认定是工程项目管理中至关重要的一环。在工程项目竣工后,发包人需要对工程进行验收,确认工程是否合格。

这一环节不仅关乎工程款的支付时间和利息的起算时间,更涉及逾期竣工违约和违约金的数额、工程风险转移等核心问题。因此,确定竣工验收合格之日显得尤为关键。

根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的相关规定,竣工验收合格之日的认定主要有以下几种情况:

1.如果双方当事人已经签字确认了竣工日期,则该确认的日期即为竣工日期。

2.如果建设工程经竣工验收合格,则以竣工验收合格之日为竣工日期。

3.如果承包人已经提交竣工验收报告,但发包人拖延验收,那么以承包人提交验收报告之日为竣工日期。

4.如果建设工程未经竣工验收,但发包人擅自使用,那么以转移占有建设工程之日为竣工日期。

二、确定竣工日期标准

竣工日期的确定标准主要依据《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的相关规定。

1.双方当事人签字确认的竣工日期具有法律效力,应作为确定竣工日期的首要依据。

2.如果双方未签字确认,但建设工程已经竣工验收合格,那么以竣工验收合格之日为竣工日期。

3.如果承包人已经提交竣工验收报告,但发包人拖延验收,那么以承包人提交验收报告之日为竣工日期。

4.如果建设工程未经竣工验收,但发包人擅自使用,那么以转移占有建设工程之日为竣工日期。

这些规定为竣工日期的确定提供了明确的法律依据。

三、竣工日期的重要性

竣工日期在工程项目管理中具有举足轻重的地位。

1.竣工日期的确定直接关系到工程款的支付时间和利息的起算时间,对于承包人的经济利益具有重要影响。

2.竣工日期还涉及逾期竣工违约和违约金的数额问题,对于违约责任的认定和处理具有关键作用。

3.竣工日期还关系到工程风险转移等重要问题,对于保障工程质量和安全具有重要意义。

因此,竣工日期的确定应严格按照相关法律规定进行,确保工程项目管理的合法性和规范性。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年12月01日 15:40
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多法律综合知识相关文章
  • 未竣工验收已入住的房屋等同于验收合格吗
    一、未竣工验收已入住的房屋等同于验收合格吗未竣工验收已入住的房屋,不能等同于验收合格。验收合格的标准包括:1.符合房屋建筑工程质量标准;2.有签署的工程保修书;3.质检站核发的房屋质量合格证明等。法律依据《建设工程质量管理条例》明确规定了验收应具备的条件,包括完成:1.建设工程设计;2.有完整的技术档案3.施工管理资料4.进场试验报告;5.各单位签署的质量合格文件。二、竣工预验收存在问题在实际操作中,如果建设单位未组织竣工验收,可以按合同违约处理。然而,如若实际已经使用,该情况可视为竣工验收合格。对于转包或违法分包的承包单位,法律规定了明确的责任,包括责令改正、没收违法所得、罚款、降低资质等级甚至吊销资质证书。三、合理维权的建议当遇到房屋竣工验收问题时,除了依据《建设工程质量管理条例》保护自身权益,还可以通过法律途径追求经济损失的赔偿。建议在遇到此类问题时,及时咨询专业律师,以获取更加具体
    2024-02-05
    83人看过
  • 竣工日期和验收日期有何区别
    一、竣工日期是指什么建设工程施工合同的竣工日期一般均在施工合同中予以写明,往往采用一个时间段或截止日为表现方式,比较容易确定。但由于建设工程本身的特殊性,工程往往不能在约定的竣工时间内完成,造成实际竣工日期常发生争议。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,按照以下情形分别处理:(一)建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;(二)承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;(三)建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。二、验收日期是指什么工程竣工验收是指建设工程依照国家有关法律、法规及工程建设规范、标准的规定完成工程设计文件要求和合同约定的各项内容,建设单位已取得政府有关主管部门(或其委托机构)出具的工程施工质量、消防、规划、环保、
    2023-06-07
    188人看过
  • 未竣工验收已入住视为已验收合格是否合法
    在工程未竣工验收的情况下,入住不能视为工程验收合格,若权益受到侵害,可根据双方合同的约定,要求开发商承担相应的违约责任。相关法律知识:《中华人民共和国建筑法》中有关内容的规定第三十条国家推行建筑工程监理制度。国务院可以规定实行强制监理的建筑工程的范围。第三十一条实行监理的建筑工程,由建设单位委托具有相应资质条件的工程监理单位监理。建设单位与其委托的工程监理单位应当订立书面委托监理合同。第三十二条建筑工程监理应当依照法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和建筑工程承包合同,对承包单位在施工质量、建设工期和建设资金使用等方面,代表建设单位实施监督。工程监理人员认为工程施工不符合工程设计要求、施工技术标准和合同约定的,有权要求建筑施工企业改正。工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的,应当报告建设单位要求设计单位改正。第三十三条实施建筑工程监理前,建设单位应当将委
    2023-06-15
    224人看过
  • 竣工验收不合格价款由谁承担
    一、竣工验收不合格价款由谁承担竣工验收不合格价款由谁承担,这取决于具体的合同约定和法律规定。一般来说,如果竣工验收不合格是由于承包人的原因导致的,那么修复不合格部分所需的费用应由承包人承担。这包括返工、加固、补强、拆除等费用,以及因修复导致的工期延误所增加的费用。这些费用都应从承包人的工程款中扣除。然而,如果竣工验收不合格是由于发包人的原因导致的,比如提供的材料、设备不合格或者设计变更等,那么修复不合格部分所需的费用应由发包人承担。此外,如果竣工验收不合格是由于不可抗力或者双方都有责任导致的,那么修复不合格部分所需的费用应根据具体情况进行协商或者按照法律规定进行分摊。二、竣工验收不合格价款如何计算竣工验收不合格的情况下,工程价款的计算方式需要根据具体情况来确定。如果工程经竣工验收不合格且属于质量不合格又不能修复的情况,那么可以不支付价款。如果属于质量不合格但能通过修复达到合格标准的情况,那
    2024-02-08
    219人看过
  • 竣工时间和实际竣工验收日期是多久
    在处理建设工程实际竣工日期时,如若经过竣工验收,则根据验收合格之日为准作为竣工日期;倘若由发包人导致未进行竣工验收,那么则依据承包人为之提交的验收报告所示日期为竣工日期执行;为防止发包人私自使用而未经竣工验收的情况,可以将工程投入实际使用之日视作竣工日期加以运用。《建设工程质量管理条例》第十六条:建设单位收到建设工程竣工报告后,应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。
    2024-05-03
    414人看过
  • 商品房竣工验收不合格怎么办
    1、小的质量瑕疵问题如果是一些小的质量瑕疵问题,例如比较小范围的空鼓、门窗缺少配件密封不到位、开启不灵活等,这些问题业主可以直接报修物业或者开发商进行处理,物业或者开发商会安排专门的施工人员,来进行问题之处的维修工作。2、比较大型的质量问题比较大型的质量问题是指直接导致业主无法完成入住的,例如房屋漏水等。如果业主尚未完成收房手续,那么业主在这时可以依法请求拒绝收房,在开发商整改完所有的质量问题之后,再办理入住手续。另外,也可以根据合同的相关规定,要求开发商承担由于延迟交付而造成的违约责任;如果业主已经办理完入住手续,在入住之后发现这些问题的,业主有权要求开发商承担维修期间的损失,来维护自己的权益。3、严重的安全性结构问题第三类问题就是出现的房屋裂缝以及露筋等问题,此时业主有权要求开发商尽快查明原因,并要求出具国家专业鉴定部门的报告,证明是否房屋存在严重的安全结构性问题。如果没有存在安全性结
    2023-02-10
    427人看过
  • 未经竣工验收合格交房违约吗
    《建筑法》第六十一条第二款规定:“建筑工程竣工验收合格后,方可交付使用;未经验收或者验收不合格的,不得交付使用。”《商品房销售管理办法》第四十条规定:“房地产开发企业将未组织竣工验收、验收不合格的或者对不合格按合格验收的商品房擅自交付使用的,按照《建设工程质量管理条例》的规定处罚。”《建设工程质量管理条例》第五十八条规定:“违反本规定,建设单位有下列行为之一的,责令改正,处工程合同价款2%以上4%以下的罚款;造成损失的,依法承担赔偿责任:(一)未组织竣工验收,擅自交付使用的;(二)验收不合格,擅自交付使用的;(三)对不合格的建设工程按照合格工程验收的。”因此,我国法律均明确规定,商品房未经竣工验收合格,不得交付使用,如果开发商将尚未竣工验收合格的房屋交付使用,则其行为违反了法律的禁止性规定,该交房行为是无效的,开发商应当承担逾期交房的违约责任。
    2023-05-01
    391人看过
  • 如何处理工程竣工验收不合格的付款
    一、如何处理工程竣工验收不合格的付款1.工程未竣工验收的,应当等竣工验收后才支付工程款。2.验收合格的,按约定支付工程款;3.验收不合格,修复后仍然不合格的,参照合同关于工程价款的约定折价补偿。二、建筑工程竣工验收必须满足哪些要求建设工程竣工验收应满足以下条件:1.完成工程设计和合同约定的内容;2.施工单位检查竣工工程质量;3.有完整的技术档案和施工管理资料;4.建设行政主管部门和委托的工程质量监督机构等有关部门责令整改的所有问题;5.对于委托监理的工程项目,有完整的监理资料,监理单位应提交工程质量评估报告,报告应经总监理工程师和监理单位相关负责人审核签字;6.勘察、设计单位在勘察、设计文件勘察、设计文件和施工过程中签署的设计变更通知书进行检查,并提交质量检验报告;7.有规划、消防、环保等部门出具的验收认可文件;8.有施工单位和施工单位签署的工程质量保证书。三、建筑工程竣工验收程序是怎样的
    2023-09-29
    334人看过
  • 竣工验收包括质量检验还是竣工验收
    工程交接验收一般是指工程施工完成后,建设单位组织施工单位和监理单位检查施工合同的执行情况,评价工程质量是否符合技术标准和设计要求,是否可以移交下一阶段施工或是否符合竣工验收条件的初步验收评价。工程竣工验收一般由质量监督部门组织,对工程质量、参与单位和建设项目进行综合评价,包括建设、勘察、设计、施工和监理单位分别汇报工程合同履行情况,并在工程建设的各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准。;审核建设、勘察、设计、施工、监理单位提供的工程档案;检验项目实体质量;对工程施工、设备安装质量和管理环节进行总体评价,形成工程竣工验收意见,由验收人员签字。两者的明显区别:时间提交验收前,竣工验收后;从验收主体来看,竣工验收由项目法人组织,竣工验收由政府相关建设主管部门、管理机构、质量监督机构、造价管理机构等单位代表组织。;交工验收是项目管理机构的行为,而竣工验收是政府管理机构的行为。竣工验收和竣工备案
    2023-08-07
    200人看过
  • 竣工验收合格后,多久可以办理竣工备案手续
    竣工验收通过后十五个工作日内办理竣工备案。建设单位必须在竣工验收7个工作日前将验收的时间、地点及验收组名单书面通知负责监督该工程的工程质量监督机构。工程竣工验收合格之日起15个工作日内,建设单位应及时提出竣工验收报告,向工程所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门(及备案机关)备案。人防验收影响竣工备案吗人防竣工验收必备条件:一、有施工单位签署的工程质量保修书,施工单位同建设单位签署的工程质量保修书也是交付竣工验收的条件之一。二、有完整的技术档案和施工管理资料,工程技术档案和施工管理资料是工程竣工验收和质量保证的重要依据之一。《建设工程质量管理条例》第四十九条建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起15日内,将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。建设行政主管部门或者其他有关部门发现建设单位在竣工验收过程中有
    2023-07-03
    423人看过
  • 组织竣工验收的程序及不合格的处理。
    建设单位接到当地行政主管部门准予竣工验收回复决定后,在工程竣工验收7日前书面通知当地人民防空行政主管部门和人防工程质量监督机构,并按下列要求组织竣工验收:1.施工、勘察、设计、监理、建设单位分别汇报工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规、规范和人防工程建设强制性标准的情况。2.验收组人员审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。3.实地查验。4.签署工程竣工验收意见、编制竣工验收报告。验收组对工程勘察、设计、施工、监理单位各管理环节和工程实体质量等方面做出全面评价,形成经验收组人员签署的工程竣工验收意见,并编制人防。人防工程竣工验收报告经建设单位项目负责人和建设单位法定代表人审核签字,并加盖。5.参与工程竣工验收的建设、勘察、设计、施工、监理等各方不能形成一致意见时,应当协商提出解决的方法,待意见一致后,重新组织工程竣工验收。一、验收不通过如何处理当地人防办对工程竣工
    2023-03-29
    385人看过
  • 什么是竣工日期,如何认定竣工日期?
    工程竣工验收通过,承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的,实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,人民法院应当分别按照以下情形予以认定:(一)建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;(二)承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;(三)建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。律师补充:如果双方当事人签字确认了竣工日期,则该确认的日期为竣工日期。确认的形式一般是书面的,可以是竣工验收登记表、协议、会议纪要、往来函件、监理记录等。承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,是在附条件的民事行为中,当事人恶意阻止条件成就,视为条件已经成就。建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,发包人违反了相关法律规定,应承担相应的责
    2023-05-07
    330人看过
  • 验收指的是交工验收和竣工验收吗
    工程交工验收一般是指工程施工完成后,建设单位组织施工单位,监理单位检查施工合同的执行情况,评估工程质量是否符合技术标准和设计要求,是否可以交接下一阶段的施工,是否符合竣工验收条件的初步验收评估。工程竣工检验一般由质量监督部门组织的工程质量、参加部门和建设项目综合评价,包括建设、调查、设计、施工、监理部门分别报告工程合同履行情况和工程建设各环节执行法律,审查法规和工程建设强制标准的建设、调查、设计、施工、监理部门提供的工程文件资料,检查工程实体质量的工程施工、设备安装质量和各管理环节等方面进行总体评价,形成工程竣工验收意见,由验收人员签字。两者的明显区别是,在时间上交付检查前,竣工检查后,从检查主体来看,交付检查由项目法人组织进行,竣工检查由政府相关建设主管部门、管理机构、质量监督机构、成本管理机构等机构代表组成的竣工检查委员会组织进行,性质上交付检查是项目管理机构的行为,竣工检查是政府管理
    2023-08-07
    127人看过
  • 分户验收和竣工验收之间有什么关系
    一些地方和部门,市场准入制度管理疏漏,在施工企业中出现虚假的有资质无能力或高资质低能力的不正常现象,或存在无证施工、借证卖照、超规定范围承包,或逃避市场管理、私下交易等,必然对建设工程质量构成严重威胁,从而影响建设工程质量监督管理的有效性。法律咨询:分户验收和竣工验收之间关系是什么律师回答:分户验收与竣工验收均是建立在建筑工程各分部、分项验收合格的基础上进行的。但两者有所不同,首先验收主体不同,分户验收的主体为建设、监理、施工单位和物业公司,竣工验收的主体为建设、监理、施工、设计、勘察单位等工程质量责任主体;第二验收对象不同,分户验收适用于住宅工程,而所有建筑工程在交付使用前均应进行竣工验收;第三验收阶段不同,分户验收应在施工单位提交竣工报告后住宅工程竣工验收前完成,分户验收合格是住宅工程进行竣工验收的必备条件,竣工验收是施工单位提交竣工报告后单位工程质量最终验收,竣工验收合格是工程竣工验
    2023-05-04
    273人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 竣工验收合格之日与实际竣工日期的区别有哪些
      江西在线咨询 2024-04-18
      竣工验收合格之日与实际竣工日期的区别包括:1、时间不同。实际竣工日期是指工程已施工完毕的时间,并没有相关部门的认可。而竣工验收合格之日是指工程完工,施工单位自检合格后,并通知有关部门及当地档案中心进行验收;2、定义不同。建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期。承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期。
    • 建设工程竣工验收合格之日起多少日内办理工程竣工验收备案
      内蒙古在线咨询 2022-03-12
      建设单位应当自工程竣工验收合格之日起15日内,向工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。建设单位办理工程竣工验收备案应当提交下列文件:㈠工程竣工验收备案表;㈡工程竣工验收报告。竣工验收报告应当包括工程报建日期,施工许可证号,施工图设计文件审查意见,勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件及验收人员签署的竣工验收原始文件,市政基础设施的有关质量检测和功能性试验资料以及备案
    • 建设工程竣工合格后,以竣工验收的日期作为竣工日期吗
      贵州在线咨询 2021-05-07
      最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条第(一)项规定:建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期。《民法典》(2021年1月1日起实施)  第七百九十九条  建设工程竣工后,发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的,发包人应当按照约定支付价款,并接收该建设工程。  建设工程竣工经验收合格后,方可交付
    • 验收日期和竣工日期
      湖北在线咨询 2021-11-20
      竣工日期是合同约定的建设项目竣工日期。竣工验收日期是指合同方或邀请第三方在项目竣工后验收项目的日期。竣工备案日期是指建设工程竣工验收后,建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的批准文件或者允许使用文件报建设行政主管部门审核的日期。竣工日期的确定对后续的权利主张非常重要。关于竣工日期的确定,我国建设工程施工合同(示范文本)规定,工程竣工验收通过后,承包人提交竣工验收报告的日期为实际竣工
    • 五方验收合格后将视为竣工验收合格吗
      西藏在线咨询 2022-11-14
      五方验收和竣工验收的区别在于: 1、定义不同。 五方验收是指整体工程达到竣工条件后,由质量监督部门监督下,由建造单位(也称发包人,俗称甲方)、施工总承包单位(也称承包人,俗称乙方)、勘测单位、规划单位以及监理单位五方进行验收工作。 竣工验收是指工程竣工后,根据项目及合同要求,对工程是否符合设计要求、施工建设质量等进行检验验收的过程。 2、验收对象不同。 一般来说,五方验收是竣工验收的一种方式。五方