如果承包人未在规定时间内提出延期开工要求工期可不可以顺延-法师兄

如果承包人未在规定时间内提出延期开工要求工期可不可以顺延

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-15 14:13:59 279 人看过

不予顺延

相关法律知识：

《中华人民共和国建筑法》中有关内容的规定

第七十条违反本法规定，涉及建筑主体或者承重结构变动的装修工程擅自施工的，责令改正，处以罚款;造成损失的，承担赔偿责任;构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第七十一条建筑施工企业违反本法规定，对建筑安全事故隐患不采取措施予以消除的，责令改正，可以处以罚款;情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书;构成犯罪的，依法追究刑事责任。

建筑施工企业的管理人员违章指挥、强令职工冒险作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，依法追究刑事责任。

第七十二条建设单位违反本法规定，要求建筑设计单位或者建筑施工企业违反建筑工程质量、安全标准，降低工程质量的，责令改正，可以处以罚款;构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第七十三条建筑设计单位不按照建筑工程质量、安全标准进行设计的，责令改正，处以罚款;造成工程质量事故的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书，没收违法所得，并处罚款;造成损失的，承担赔偿责任;构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第七十四条建筑施工企业在施工中偷工减料的，使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的，或者有其他不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的行为的，责令改正，处以罚款;情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书;造成建筑工程质量不符合规定的质量标准的，负责返工、修理，并赔偿因此造成的损失;构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第七十五条建筑施工企业违反本法规定，不履行保修义务或者拖延履行保修义务的，责令改正，可以处以罚款，并对在保修期内因屋顶、墙面渗漏、开裂等质量缺陷造成的损失，承担赔偿责任。

第七十六条本法规定的责令停业整顿、降低资质等级和吊销资质证书的行政处罚，由颁发资质证书的机关决定;其他行政处罚，由建设行政主管部门或者有关部门依照法律和国务院规定的职权范围决定。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多国务院相关文章

不可抗力
工期顺延如何认定？

现实生活中，当建筑工程延期时，必然会带来损失，这时发包人与承包人在协商赔偿事宜时，极容易因为工期延顺的认定发生纠纷。有无工期延顺，何时进行工期延顺等工期延顺问题，对工期延误赔偿有着决定性影响。那么该如何认定工期延顺呢？工期顺延如何认定在建筑工程施工的过程中，发包人存在以下行为的导致工程停工的，要承担相应的停工损失：（1）发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件；（2）发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；（3）工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；（4）设计变更和工程量增加；（5）一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；（6）不可抗力；（7）专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。事实上，当发包人因上述原因或其他原因导致工程停工的，承包人除了可以要求赔偿，最重要的是可以要求工期延顺，从而不会超期施工。这时，因发

2023-04-30

456人看过
继续履行
合同可以规定期满顺延吗

依据我国民法典的规定，合同当事人是可以约定合同到期后顺延的，而有些合同在到期后，如果双方继续履行的，合同也会顺延，例如劳动合同、租赁合同等。相关法律规定《中华人民共和国民法典》第四百七十条【合同主要条款与示范文本】合同的内容由当事人约定，一般包括下列条款：(一)当事人的姓名或者名称和住所;(二)标的;(三)数量;(四)质量;(五)价款或者报酬;(六)履行期限、地点和方式;(七)违约责任;(八)解决争议的方法。当事人可以参照各类合同的示范文本订立合同。第七百三十四条【租赁期限届满承租人继续使用租赁物及房屋承租人的优先承租权】租赁期限届满，承租人继续使用租赁物，出租人没有提出异议的，原租赁合同继续有效，但是租赁期限为不定期。租赁期限届满，房屋承租人享有以同等条件优先承租的权利。

2023-06-14

70人看过
法律综合知识
延期开庭申请提出时间的规定是什么

我国《民事诉讼法》对于什么时候得出延期审理并没有规定，但实践中一般越早提出申请是越好的。有纠纷起诉到法院需要法院解决纠纷的，通常情况下在立案之后法院会在开庭前一周通知双方当事人开庭的具体时间，如果任何一方由于法定原因在约定的开庭时间不能参加诉讼的，可以向法院申请延期审理。有下列情形之一的，可以延期开庭审理：(一)必须到庭的当事人和其他诉讼参与人有正当理由没有到庭的；(二)当事人临时提出回避申请的；(三)需要通知新的证人到庭，调取新的证据，重新鉴定、勘验，或者需要补充调查的；(四)其他应当延期的情形。我国民事诉讼法对于什么时候得出延期审理并没有规定，但实践中一般越早提出申请是越好的，申请时一定要载明延期审理的原因。一、诉讼中止与延期审理的区别1、适用范围不同。诉讼中止可以发生于诉讼程序开始以后一直到判决作出以前的任何诉讼阶段，而延期审理则只能适用于开庭审理阶段。2、适用效果。诉讼中止将造成本

2023-02-07

346人看过
破产重整
破产重整计划草案未按时提出可否要求延期

企业重整计划草案应该在法院裁定之日起6个月内，有特殊情况可以经人民法院批准申请延期，未按时提出破产重整程序则裁定终止，同时宣布债务人破产。重整计划草案应由重整人制定并提交给人民法院和债权人会议。重整计划草案在债务人自行管理财产和营业事务时，即由债务人制定;在管理人管理债务人财产和营业事务时，由管理人制定，其目的在于确保重整计划草案通过后的执行和落实。《中华人民共和国企业破产法》第七十九条债务人或者管理人应当自人民法院裁定债务人重整之日起六个月内，同时向人民法院和债权人会议提交重整计划草案。前款规定的期限届满，经债务人或者管理人请求，有正当理由的，人民法院可以裁定延期三个月。债务人或者管理人未按期提出重整计划草案的，人民法院应当裁定终止重整程序，并宣告债务人破产。第八十条债务人自行管理财产和营业事务的，由债务人制作重整计划草案。管理人负责管理财产和营业事务的，由管理人制作重整计划草案。第八十

2023-06-14

79人看过

违约金
如果工程款拖欠，工期能否顺延

如果拖欠工程款，能否延长工期？如果拖欠工程款，工期可以延长，但承包商必须提前发出书面通知。当承包人因拖欠工程款提起诉讼时，发包人往往以工期超期为由提出反诉，并往往提出上亿或上千万的逾期赔偿金，其目的是抵消承包人的索赔；然而，在司法实践中，承包人的违约金往往是由承包人承担的反诉抗辩往往得不到法官的支持，因为法官的自由裁量权缺乏统一的操作规则。《民法典》中有三条规定承包人可以延期施工。第798条（隐匿工程之检查）隐匿工程于隐匿前，承揽人应通知发包人检查。发包人未及时检查的，承包人可以顺延工期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。发包人未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金和技术资料的，承包人可以顺延工期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。第804条（停工、窝工、倒运、机械设备移转、物料及组件积压等之补偿及实际费用）用人单位因停工、窝工、倒运、物料及组件积压等所造成之损失及实际费用，应采取措

2023-05-02

408人看过
法庭审判
延期开庭申庭时间可以吗

延期开庭申庭时间可以，可以延期开庭时间的规定，有下列情形之一的，可以延期开庭审理：1、必须到庭的当事人和其他诉讼参与人有正当理由没有到庭的；2、当事人临时提出回避申请的；3、需要通知新的证人到庭，调取新的证据，重新鉴定、勘验，或者需要补充调查的；4、其他应当延期的情形。一、人民检察院刑事诉讼规则是什么？在法庭审判过程中，遇有下列情形之一的，公诉人可以建议法庭延期审理：1、发现事实不清、证据不足，或者遗漏罪行、遗漏同案犯罪嫌疑人，需要补充侦查或者补充提供证据的；2、被告人揭发他人犯罪行为或者提供重要线索，需要补充侦查进行查证的；3、发现遗漏罪行或者遗漏同案犯罪嫌疑人，虽不需要补充侦查和补充提供证据，但需要补充、追加起诉的；4、申请人民法院通知证人、鉴定人出庭作证或者有专门知识的人出庭提出意见的；5、需要调取新的证据，重新鉴定或者勘验的；6、公诉人出示、宣读开庭前移送人民法院的证据以外的证据，

2023-02-26

481人看过
预付款
承包人延期工期的条件和要求是什么？

承包人可以顺延工期的情形有：1、隐蔽工程隐蔽前，承包人应通知发包人检查，发包人未及时检查的，承包人可以顺延工期；2、发包人未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金和技术资料的，承包人可以顺延工期；3、建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，工程工期顺延；4、发包人在履行合同时变更设计，导致承包人停工、援建、返工、重建，或因发包人要求增加工程量；5、承包人因自然灾害、恶劣天气、流行承包人引起的纠纷，承包人短期内无法恢复履行合同的。因发包人造成的工期拖延的，承包人可以要求哪些赔偿当发包人与承包人签订建筑工程合同后，任何一方都应该严格遵守合同约定，积极履行合同，要是一方违约的，另一方都可以要求对方赔偿损失。工期拖延，就是建筑工程合同违约的一种。根据民法典规定，发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔

2023-07-03

417人看过
不可抗力
工程延期开工是否可以索赔

工程延期开工是否可以索赔，要依据工程延期的原因而定，如果发包人原因造成的，承包人可以索取赔偿。《中华人民共和国民法典》第八百零三条【发包人未按约定的时间和要求提供相关物资的违约责任】发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零四条【因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任】因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。一、建筑工程逾期怎么处理承包方应按合同规定的时间如期完工和交付，由于承包方的原因造成工程逾期交付的，承包方应承担相应的违约责任。违约责任包括支付违约金、支付利息以及违约给以包方造成的损失等等。建设工程承包人在合同履行过程中，应承担以下责任（一）按照合同约定的日期准时进入施工

2023-03-17

100人看过

举证责任
提出延期举证申请，延期举证可以延多久？

延期举证可以延长多久人民法院准许当事人申请延期举证的期限规定为“适当”，没有具体规定可以延期举证的期限，方面当事人申请延长举证的期限无限制，可以要求延长一月、两月，也可以要求延长一年、两年。一种观点认为申请延长的期限应为三十日，因为《证据规定》33条把三十日作为最短举证时限，应把三十日作为一个举证周期，人民法院同意延长举证期限也应为一个周期。另一种观点认为延长举证期限应由人民法院根据案件的具体情况自行确定，因为当事人申请延长举证期限的理由不同，面临举证不能的困难程度各异，由人民法院自行决定更符合实际情况。总的说来，一致的观点是延长举证期限不能超过初始的举证期限。延长举证期限是对人民法院指定举证时限和当事人约定举证时限制度的补充，延长期限不宜过长，不然有“主次不分”之嫌，建议延长举证期限定为十五日为宜，实践中确有举证困难的可以通过再次申请延期举证予以弥补。《证据规定》36条“当事人在举证期限

2023-06-03

271人看过
工程结算
拖欠工程款可顺延工期吗

拖欠工程款可顺延工期，但承包人必须事先发过书面催告承包人因拖欠工程款提起诉讼，发包人往往以工期逾期为由提出反诉，动辄提出数百、数千万的逾期赔偿，其目的是抵销承包人的诉讼请求;而承包人以发包人逾期付款工期可以顺延为由进行反诉抗辩，司法实践中却往往得不到法官的支持，原因是法官的自由裁量权缺乏统一的操作规矩。拖欠工程款顺延工期法律有什么规定《民法典》（2021.1.1生效）规定承包人可顺延工期的法条共有三条。第七百九十八条【隐蔽工程】隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第二百八十三条【发包人违约责任】发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。第八百零四条【因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任】因发包人的原因致使工程中途停

2023-06-15

328人看过
合同内容
合同中是否可以规定顺延期满？

合同能规定期满顺延。劳动合同的自动延期一般分为法定延期和约定延期两种：1、劳动合同的法定延期是指劳动合同到期时，由于某些特殊情况，劳动合同的终止受到限制，必须延期至相应情况消失时终止；2、法定延期的劳动合同应当理解为劳动合同期限的自动变更，即事实形成，不需要双方续签劳动合同确认，不是续签劳动合同的行为；3、劳动合同的法定延期应当理解为在原劳动合同期限内。劳动合同约定的延期是指用人单位和劳动者在劳动合同期限届满时，任何一方未对合同终止提出异议的，应当自动延期原劳动合同条件达成一致。租房合同中顺延合同怎么约定租房合同中顺延合同可以重新签订一份租赁合同。租房合同一般包含以下内容：1、当事人姓名、身份证号等基本信息；2、出租的房屋面积、位置等屋内设施的基本情况；3、租金的数额、支付方式、支付期限；4、租赁期限；5、双方权利义务；6、违约金；7、争议解决方式。根据2021年实施的《民法典》第七百三十

2023-07-08

312人看过
诉讼离婚
延期开庭申请什么时间提出

没有具体的时间规定，但是人民法院应在适当时间,提前通知开庭时间,至少须提前三日通知开庭时间。当事人临时提出申请延期开庭审理，当符合法律规定的情形时候，是可以延期开庭的，不过是否延期是由法院来决定的。延迟开庭后需要通知新的证人到庭，调取新的证据，重新鉴定、勘验，或者需要补充调查的可以延期开庭审理。一、离婚案件可以申请延期开庭吗离婚案件可以申请延期开庭。根据法律规定，申请延期审理是当事人的一项诉讼权利，当事人及其法定代理人通过提交延期审理申请书，使法院推延开庭审理日期，可以有充足的时间收集证据，支持自己的诉讼请求，对抗对方当事人变更或增加诉讼请求，平衡当事人间的诉讼权利，平等地保护当事人合法权益。一、有下列情形之一的，可以延期开庭审理：1、必须到庭的当事人和其他诉讼参与人有正当理由没有到庭的；2、当事人临时提出回避申请的；3、需要通知新的证人到庭，调取新的证据，重新鉴定、勘验，或者需要补充调查

2023-03-28

437人看过

不可抗力
经工程师确认后，工期可顺延

法律咨询：经工程师确认后，延误工期的原因是什么？律师答复：（1）发包人不能按专用条款提供开工条件；（2）发包人不能按约定日期支付预付款和进度款，导致工程进度异常；（3）工程师未按合同约定提供所需的指示和批准，致使施工不能正常进行；（4）设计变更和工程量增加；（5）水，非承包人原因造成一周内停电、停气超过8小时的；（6）不可抗力；（7）专用条款约定或工程师同意的其他情形。相关法律知识：《中华人民共和国建筑法》有关规定第六十四条违反本法规定，未取得施工许可证或者未批准开工报告的，责令改正，不具备开工条件的，责令停止施工，可以处以罚款。第六十五条发包单位将工程发包给不具备相应资质的承包人的，或者违反本法规定将建设工程分包的，责令改正，处以罚款。承接本单位资质等级以外项目的，责令停止违法行为，处以罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书；有违法所得的，没收违法所得。对未取得资

2023-05-07

258人看过
不可抗力
怎么认定工期顺延

1、工期顺延如何认定?因发包人拖欠工程预付款、进度款、迟延提供施工图纸、场地及原材料、变更设计等行为导致工程延误，合同明确约定顺延工期应当经发包人签证确认，经审查承包人虽未取得工期顺延的签证确认，但其举证证明在合同约定的办理期限内向发包人主张过工期顺延，或者发包人的上述行为确实严重影响施工进度的，对承包人顺延相应工期的主张，可予支持。2、工期顺延是否须经发包方或监理工程师签认《通用条款》第13.1条规定，因以下原因造成工期延误的，经工程师确认，工期相应顺延：(1)发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件;(2)发包人未能约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行;(3)工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行;(4)设计变更和工程量增加;(5)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;(6)不可抗力;(7)专用条款中约定或经工程师同意工期顺

2023-04-16

461人看过