建设工程停工损失纠纷的处理方法-法师兄

建设工程停工损失纠纷的处理方法

来源：互联网时间： 2023-03-30 21:22:47 189 人看过

建设工程停工损失纠纷的处理方法：

1、发包人未按约定时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料等造成的停工损失，由发包人承担损害赔偿责任。

2、承包方未按合同约定办理工期顺延签证而造成的停工损失，承包方会要求发包方赔偿其停工、窝工损失。

一、外脚手架超过标准的工作时间怎么赔偿

外脚手架装修超过工期按照合同进行赔偿。如果没有约定，受损失方可要求违约方赔偿因违约所造成的损失，和合同履行后预期可得的利益。根据我国相关法律规定，发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

二、什么是预付工程款

预付工程款就是包工包料的工程发包人向承包人预先支付的款项，主要是为了承包人提前购买原材料、设备的，以便工程顺利开展。如果合同中规定了发包人要预付工程款，而发包人没有按照合同规定的时间支付的，承包人可以顺延工程日期，造成损失的，承包人也可以要求发包人承担相应的责任。

三、工程停建引起的法律后果有什么影响

发包人因自身原因致使工程停建、缓建的，发包人应当承担违约责任。首先发包人应当采取必要措施，弥补或者减少损失，同时应当排除障碍，使承包人尽快恢复建设工作。发包人还应当赔偿承包人在停建、缓建期间的损失，包括停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压所造成的损失和实际发生的费用。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多工程发包相关文章

保险公司
在建工程建设期间报废损失的账务处理

按照企业会计准则及其应用指南相关规定，由于自然灾害等原因造成的在建工程报废或毁损，减去残料价值和过失人或保险公司等赔款后的净损失，借记营业外支出——非常损失科目，贷记在建工程——建筑工程、安装工程等科目。由于设计原因导致工程报废的会计处理可以参照该规定，但应注意取得充足的证明资料作为附件备查。税务方面，按财政部、国家税务总局《关于企业资产损失税前扣除政策的通知》（财税[2009]57号）规定：对企业毁损、报废的固定资产或存货，以该固定资产的账面净值或存货的成本减除残值、保险赔款和责任人赔偿后的余额，作为固定资产或存货毁损、报废损失在计算应纳税所得额时扣除。但企业对其扣除的资产损失，应当提供能够证明资产损失确属已实际发生的合法证据，包括具有法律效力的外部证据、具有法定资质的中介机构的经济鉴证证明、具有法定资质的专业机构的技术鉴定证明等。按照国家税务总局《企业资产损失税前扣除管理办法》（国税发

2023-04-24

474人看过
建筑工程纠纷
成都建筑工程纠纷律师处理纠纷的方式

成都建筑工程纠纷律师处理纠纷解决方式如下采用和解、协调、仲裁、诉讼等四种方式：一、和解这是解决争议的最佳方式争议方通过磋商对工程造价有争议的部分进行沟通，相互谅解，达成共识，这样既能解决争议，防止损失扩大，又有利于双方的友好合作。这种解决方式多用于争议分歧不大，争议方对争议理解差距较小，且争议方都愿做出让步前题下。二、协调这是解决争议的很好方式争议方在造价管理部门的协调下，对造价争议中涉及的定额套用、工程量计算规则、材料价格调整、费率标准、工程造价文件时效性等造价争议问题予以明确，通过造价管理部门的协调，使争议方的造价纠纷得到解决。采用这种方式解决争议，多源于争议方对计价依据、相关造价政策的理解不够，对造价管理部门专业知识权威性的信赖或依赖政府部门的行业管理和行政手段。三、仲裁这是一种对争议问题作出具有法律约束力的书面裁决争议方可以根据合同约定或争议发生后达成的书面协议，提交仲裁机构对争议

2023-06-04

300人看过
仲裁调解
建设工程民事纠纷的处理方式包括哪些内容？

一、建设工程民事纠纷定义：民事纠纷的特点：(1)民事纠纷主体之间的法律地位平等;(2)民事纠纷的内容是对民事权利义务的争议;(3)民事纠纷的可处分性。这主要是针对有关财产关系的民事纠纷，而有关人身关系的民事纠纷多具有不可处分性。在建设工程领域，较为普遍和重要的民事纠纷主要是合同纠纷、侵权纠纷。发包人和承包人就有关工期、质量、造价等产生的建设工程合同争议，是建设工程领域最常见的民事纠纷。二、民事纠纷的法律解决途径:1、和解和解是民事纠纷的当事人在自愿互谅的基础上，就已经发生的争议进行协商、妥协与让步并达成协议，自行(无第三方参与劝说)解决争议的一种方式。通常它不仅从形式上消除当事人之间的对抗，还从心理上消除对抗。和解可以在民事纠纷的任何阶段进行，无论是否已经进入诉讼或仲裁程序，只要终审裁判未生效或者仲裁裁决未作出，当事人均可自行和解。和解也可与仲裁、诉讼程序相结合：当事人达成和解协议的，已提

2023-06-04

402人看过
报警
建设工程合同工程款纠纷可以报警处理吗

一、建设工程合同工程款纠纷可以报警处理吗不可以。属于建筑工程合同纠纷，是民事纠纷，不属于公安机关受理范围。所以即使报警了，公安机关也并不能进行立案处理。工程完工后，对方应该在合同规定的期限内履行验收义务，既然合同已经规定延期验收视为工程质量合格，那对方就应该履行相应的付款义务，如对方不肯，可向法院诉讼解决。二、建设工程合同工程款纠纷可以怎么处理合同纠纷可以通过协商、调解、仲裁、诉讼解决。1、协商协商和第三人进行调解，这两种方式是不用选择的，有了问题当然会协商，但是协商未必有结果。有些合同中约定“发生争议先协商解决，协商不成任何一方可到法院起诉”。2、调解合同当事人如果不能协商一致，可以要求有关机构调解如，一方或双方是国有企业的，可以要求上级机关进行调解。上级机关应在平等的基础上分清是非进行调解，而不能进行行政干预。当事人还可以要求合同管理机关、仲裁机构、法庭等进行调解。3、仲裁选择了仲裁，

2023-06-15

379人看过

仲裁机构
建设工程管理合同纠纷的处理经验分享

建设工程合同纠纷的处理方式有如下几种：（1）和解；（2）调解；（3）仲裁；（4）诉讼。法律规定，当事人可以通过和解或者调解解决合同争议。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁。供电合同纠纷处理方式对于合同纠纷案件，当事人可以通过下列途径寻求帮助：1、协商。协商和解是由争议各方根据合同约定的违约责任和各方实际情况，自行协商而不需通过司法程序解决纠纷的方式。2、调解。调解通常由各方互谅互让为原则进行。3、仲裁。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁。4、诉讼。如果当事人一方不愿仲裁，则不能采用仲裁的方式、而只能采用诉讼的方式来解决双方当事人之间的争议。所以，诉讼是解决合同纠纷的最终形式。《中华人民共和国民法典》第七百九十三条建设工程施工合同无效，但是建设工程经验收合格的，可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人。建设

2023-07-03

281人看过
建筑工程纠纷
被起诉有效法院设有处理建筑工程纠纷的吗

有效。建筑工程纠纷双方约定管辖法院有效。当事人还可以自行协议约定管辖法院，在建筑工程合同中达成合意即可；合同没有约定或约定不明确的的，由发包人接受图纸所在地的人民法院管辖。一、股权转让纠纷的管辖权规定是什么按照我国《民事诉讼法》及最高院司法解释的规定，合同纠纷，由被告住所地或合同履行地人民法院管辖。如果合同没有实际履行，当事人双方住所地又都不在合同约定的履行地的，应由被告住所地人民法院管辖。同时，法律赋予当事人协议约定管辖法院的权利，即合同的双方当事人可以在书面合同中协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地人民法院管辖，但不得违反民诉法对级别管辖和专属管辖的规定。在股权转让协议纠纷中，如果双方当事人对管辖法院有约定且约定有效的，应适用其约定；没有约定或约定不明，应适用法律规定，即由被告住所地或合同履行地人民法院管辖。对于被告所在地，人们一般不会有歧义。而对于股权

2023-06-21

417人看过
工程分包
建设工程分包责任纠纷的规定和处理

建设工程分包责任纠纷可以通过和解、协商、仲裁、诉讼处理。当事人可以按照平等互利的原则私下进行和解，和解不成可请第三方加以协商解决；协商不成时可以根据分包合同的约定交由指定机构进行仲裁或者向人民法院提起诉讼。建设工程款结算纠纷该如何处理合同中有争议解决条款的，按照约定方式解决纠纷。如果合同中没有约定争议解决方式，那么任意一方当事人均有权起诉到法院，解决前述争议。此类纠纷的管辖法院可以是被告住所地法院，也可以是合同履行地法院。在诉讼中，如果发包人逾期不支付工程价款，那么承包人可以就请求法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。《仲裁法》第二条平等主体的公民、法人和其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产权益纠纷，可以仲裁。《民事诉讼法》第一百二十五条当事人起诉到人民法院的民事纠纷，适宜调解的，先行调解，但当事人拒绝调解的除外。《民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合

2023-07-06

146人看过
代理
工程建设纠纷代理词怎么写

一、工程建设纠纷代理词格式首先写上交代理词的对象：审判长、审判员，然后简要说明写代理词的原因，接着开始写正文，正文要详细将代理意见一一罗列，最后总结代理意见。二、工程建设纠纷代理词范文工程建设合同纠纷代理词审判长、审判员：我们受山东xx律师事务所指派及原告xxx委托，就其与第一被告xxx建筑安装公司、第二被告xxx房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷一案，担任原告的诉讼代理人。通过庭审中的质证和辩论，发表如下代理意见，供法庭合议时考虑采纳：1、原告有权要求第一被告支付欠付的工程款，并要求第二被告在欠付的工程款范围内承担责任原告是xxxx1、2号楼建设工程的实际施工人，2008年9月15日第二被告与第一被告签订了《工程承包合同》将位于青岛南路与赣江路交汇处的xxxx1、2号楼工程承包给第一被告。因该合同不符合《招标投标法》的规定，中标无效。同日，第一被告与原告签订了《工程项目施工承包合同》

2023-06-04

329人看过

工程施工
法院审理工程施工中停工纠纷怎么处理？

一、法院审理工程施工中停工纠纷怎么处理?法院审理工程施工中停工纠纷需要根据双方当事人如何提交的证据材料，还有就是审理查明的一些事实来做出公平的判决。1、《民法典》第七百九十八条【隐蔽工程】隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零三条【发包人未按约定的时间和要求提供相关物资的违约责任】发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。2、《第八次全国法院民事商事审判工作会议(民事部分)纪要》相关规定：(1)因发包人未按照约定提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，隐蔽工程在隐蔽之前，承包人已通知发包人检查，发包人未及时检查等原因致使工程中途停、缓建，发包人应当赔偿因此给承包人造成的停(窝)工损失，包括停(窝)工人员人工费、机

2023-05-22

463人看过
工程结算
建设工程纠纷哪家有权审理

建设工程纠纷当地的人民法院有权利审理。《民法典》第188条规定：“诉讼时效期间从知道或者应当知道权利被侵害时起计算。”结算请求权的诉讼时效应自该权利被侵害时起算，具体表现为发包人怠于履行结算义务的违约行为成立之时，因此，确认结算请求权之诉讼时效期间的起算点，应考察双方当事人关于结算义务履行期限之具体约定。当事人约定自工程竣工验收合格之日起结算工程价款的，工程竣工验收之后，发包人怠于履行该结算义务时，承包人可向法院起诉请求履行，其诉讼请求的时效期间起算点为工程竣工验收合格之日。当事人约定工程竣工验收合格后，由承包人向发包人提交结算文件，发包人在接到结算文件的合约定期限内予以审核并作出答复的，发包人应当在该期限内确确表示同意或不同意该结算结果，表示不同意的，应及时配合承包人重新结算。发包人未在约定期限内答复，则答复期限届满可认定其怠于履行结算义务，诉讼时效自答复期限届满之日起算；发包人在仅约定

2023-02-20

406人看过
工程造价纠纷
建设工程造价纠纷规范

一、建设工程造价纠纷规范1、对建设工程的价格计算标准，有约定的按照约定。例如，按固定价格、约定可调节的价格或者按成本加适当报酬的价格，有合同约定的按约定，是合同意思自治的基本原则。2、如果建设工程的工程量或者质量标准在合同履行过程中发生变化的，对工程价款可以进行协商确定，如未能协商一致的，可以参照签订合同时当地建设行政主管部门发布的计价标准或者计价方法进行工程价款的结算。3、建设工合同本身是有效的，但建设工程经竣工验收后的结果是不合格工程，则应当按无效合同的处理原则来结算工程价款。即根据解释第三条的规定，首先由承包人对工程进行修复，修复后通过验收的，则该工程的价款按上述方式结算，如果无法验收的，则承包人不得要求支付工程款，因此的损失承包人和发包人按过错责任分担。另外，如果承包人与发包人对工程造价产生争议，双方无法协商一致，同时亦不能根据当地政府指导价确定，这种情况只能对工程造价进行司法鉴定

2023-04-30

92人看过
工程合同纠纷
建设工程合同纠纷合同效力违约方怎么处理?

建设工程合同纠纷合同效力违约方需要承担违约责任，《民法典》第五百八十五条规定：当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。1、违约金适用的一般原则性规定。(1)合同对违约金有具体约定的按约定，对违约金无约定或约定不明确的，按没有约定处理。(2)违约金的计算依据是合同总价。(3)约定违约金数额一般以不超过合同未履行部分的价金总额为限。2、逾期付款违约金的计算，应注意不同时期的计算参考依据。3、对约定违约金和罚款的，或只约定罚款的，只要其金额不超过未履行部分总额的，可将罚款视为违约金处理。一、贷款

2023-06-20

446人看过

诉前调解
建设工程纠纷首先考虑解决的方式

一、建设工程纠纷首先考虑解决的方式1、建设工程合同纠纷处理过程中，不轻易打官司;在合同履行中，要及时签证及保存相关证据。上述案例乙方承包方曾咨询过律师，对于有哪些好的创业项目。但该案律师没有掌握应有的证据而贸然起诉，结果出现上述情况。因此，在纠纷处理中，起诉不一定是最好的选择，应该综观全局做判断。专业的法律人士更应当从多方面、多角度考虑诉讼可能带来的后果，以更客观的角度提出解决方案供建筑公司管理者参考。2、建筑工程纠纷发生时，应学会最大程度地保护企业利益，防患于未然。上述案件中，乙方承包方缺乏完善的管理制度，在塌方及其他可能造成工程延期竣工事件发生时，竟然丝毫无使用签证制度的意识;导致纠纷发生时，无证据来支撑自己。乙方承包方事前既未采取签证管理等控制措施，也未在诉讼阶段中完善好相关证据，最后只能由自己承担赔偿巨额违约金的责任。3、纠纷处理方法的多样化。诉讼方式以外，其实，你看创业项目。纠纷

2023-04-23

69人看过
工业厂房
未结算工程的法律纠纷处理方法

有关索要工程的诉讼，关键点在于收集与施工及施工范围、工程量等相关证据。没有结算工程款的诉讼，也不例外。首先看，是否有合同。一般来说，合同会约定发承包双方的名称，工程名称、工程地点、施工范围、工程量、工程单价等。即使还没有结算的工程，也可以按照施工过程中留下的记录或施工图纸算出工程量，再结合合同单价，或者工程定额、市场信息价等方式确定已经完成工程的工程款。如果没有合同，则可以按照施工图纸、结合相互认可的单价或其它约定，来计算已经完成工程的工程款。工程款的计算，涉及到工程造价，一般小型工程或者简单劳务承包工程，计算比较简单，如果是大中型或者复杂的工业厂房等，就需要专业的造价工程师的协助。在收集好上述事实并计算出工程款金额后，就可以向工程所在地法院提起建设工程价款结算的诉讼。工程价款结算的意义1、工程价款结算是反映工程进度的主要指标，在施工过程中，工程价款的依据之一就是按照已完成的工程量进行结算

2023-07-03

461人看过