您的位置:法师兄 > 专业问答 > 建设工程损失项目暂停施工由甲方如何赔偿?

建设工程损失项目暂停施工由甲方如何赔偿?

2022-10-19 17:42

该咨询为用户常见问题,经整理发布,仅供参考学习!

我也有类似问题!点击提问

推荐答案

内蒙古在线咨询顾问团

2022-10-19回复

专业分析:

首先重新审视合同,看看是不是满足两个条件:第一,有没有约定现在出现的某些情形可以终止合同,如果有,是不能要求赔偿的;第二,有没有约定单方终止合同的责任划分和赔偿划分,如果是专业人士写的合同或者网上下的模版,一般都会有的,就按照这个标准要求,超出这个标准的部分,如果对方不同意,真的打起官司法院也不会支持。其次,如果不存在以上情形,就是双方协商解决了。依据应当是项目停止给无过错方带来的损失,这些损失包括已经投入的,还有因为这个项目停止所带来的对将来的收益的损失,比如报酬或者工程款之类的。

展开更多

对内容有疑问,可立即反馈反馈

同类普法

张神兵律师

广东律参律师事务所

报建内容主要包括: (一)工程名称; (二)建设地点; (三)投资规模; (四)资金来源; (五)当年投资额; (六)工程规模; (七)开工、竣工日期; (八)发包方式; (九)工程筹建情况;

孟金龙律师

北京市京师律师事务所

因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,可以与其协商赔偿问题,协商不成的,可以向法院起诉。

律师普法更多>>
  • 建设工程施工合同纠纷停工损失怎么计算
    建设工程施工合同纠纷停工损失怎么计算

    建筑工程合同纠纷停工损失的计算。停工损失可以向法院主张,法院能否支持要看主张方的证据情况。停工损失是由于停工超过规定期限所发生的各种费用。包括停工期内支付的生产工人工资,和提取的职工福利基金、耗用的燃料和动力费,以及应负担的车间经费和企业管

    2022.04.13 1,642
  • 建设工程停工损失纠纷的处理方法
    建设工程停工损失纠纷的处理方法

    建设工程停工损失纠纷的处理方法: 1、发包人未按约定时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料等造成的停工损失,由发包人承担损害赔偿责任。 2、承包方未按合同约定办理工期顺延签证而造成的停工损失,承包方会要求发包方赔偿其停工、窝工损失

    2021.03.08 185
  • 建设工程施工方项目管理的任务有什么
    建设工程施工方项目管理的任务有什么

    (1)贯彻执行国家和工程所在地政府的有关法律、法规和政策,执行企业的各项管理制度; (2)严格财务制度,加强财经管理,正确处理国家、企业与个人的利益关系; (3)执行项目承包合同中由项目经理负责履行的各项条款; (4)对工程项目施工进行有效

    2020.10.05 272
专业问答更多>>
  • 因项目暂停,建设甲方提出终止合同,该如何要求赔偿

    首先重新审视合同,看看是不是满足两个条件:第一,有没有约定现在出现的某些情形可以终止合同,如果有,是不能要求赔偿的;第二,有没有约定单方终止合同的责任划分和赔偿划分,如果是专业人士写的合同或者网上下的

    2022-10-06 15,340
  • 计算工程项目停工停工损失

    人工原因停工费的计算,发包方的原因而造成的停工、窝工,按停工期间的现场停工工人计算。机械原因停工的计算,其机械停置费按折旧费,大修理费,经常修理费,机上人工四项费用之和,乘以实际停置台班数。

    2022-05-15 15,340
  • 关于建设工程施工项目项目管理

    工程项目的管理一般交由当地建设工程交易中心备案,中标人准入原则。工程项目的项目建议书、可行性报告、项目审批核查、环评、工程设计、准备施工、工程在建到工程的完工的每一步进展情况都需要在建设工程交易中心进

    2022-07-09 15,340
  • 建设项目施工招标工作由什么程序进行

    建设项目施工招标工作由招标单位按下列程序进行:1、向上级招标投标管理机构提交招标申请书,并经批准。招标申请书的主要内容包括:招标工程具备的条件,招标机构的组织情况,分析方案与招标计划,拟采用的招标方式

    2022-01-28 15,340
法律短视频更多>>
  • 建设工程施工纠纷管辖权如何确定 00:56
    建设工程施工纠纷管辖权如何确定

    建设工程施工纠纷是工程建设过程中常见的纠纷,通常是因为建设工程合同履行的问题引发的。 面对合同纠纷,依据我国《民事诉讼法》和有关司法解释作出了相应的规定,要分三步进行分析: 1、首先,看合同是否有有效的仲裁协议,或合同中是否存在有效的仲裁条

    1,471 2022.05.11
  • 建设工程施工许可证由哪个部门办理 01:13
    建设工程施工许可证由哪个部门办理

    向工程所在地的,县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门申请领取建筑施工许可证。工程投资额在30万元以下,或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程,可以不申请办理施工许可证。根据相关法律规定可知,《建筑工程施工许可证》是建筑施工单位符合各种

    3,607 2022.05.11
  • 建设项目手续办理流程 01:12
    建设项目手续办理流程

    建设项目手续办理流程如下: 1、项目核准证由当地发改委办理,根据发改的要求办理,办理这个证的目的是项目立项。主要提供可研报告或者项目建议书,国土提供的选址规划条件。环评与规划文件可以后置; 2、建设用地规划许可证,这个由当地规划部门办理,根

    7,241 2022.05.11
有问题
就会有解决办法
在线咨询

离婚、工伤、刑事、债务... 最快3分钟内有答案

法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?