造成建设工程工程中的缺陷损失怎么处理?
该咨询为用户常见问题,经整理发布,仅供参考学习!
我也有类似问题!点击提问
建筑工程水灾损失承担问题如下:1、水灾属于不可抗力因素,导致建筑工程损失的,应当有建筑工程双方协商承担;2、不可抗力因素导致的损失,不能要求一方承担全部损失,建筑工程在建筑过程中发生水灾,产生的相关损失,应当由施工方与发包方共同承担;3、工程有保险的,可申请保险理赔。
建设工程停工损失纠纷的处理方法: 1、发包人未按约定时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料等造成的停工损失,由发包人承担损害赔偿责任。 2、承包方未按合同约定办理工期顺延签证而造成的停工损失,承包方会要求发包方赔偿其停工、窝工损失。
-
-
建设工程过程中造成人身损害的过错归责原则
工程人身损害的归责原则是:过错规则原则,即谁有错谁负责。法律规定,提供劳务期间,因第三人的行为造成提供劳务一方损害的,提供劳务一方有权请求第三人承担侵权责任,也有权请求接受劳务一方给予补偿。
2021.01.31 138 -
建设工程停工损失纠纷的处理方法是什么
建设工程停工损失纠纷的处理方法: 1、如果是发包人未按约定提供原材料、设备、场地、资金、技术资料等造成停工损失,则由发包人承担损害赔偿责任; 2、如果是发包人未按约定办理工期顺延签证,造成停工损失,承包方可要求发包方赔偿其停工、窝工损失。
2021.01.05 208
-
建设工程缺陷责任期内,造成的缺陷损失,如何处理
1、缺陷责任期内,由承包人原因造成的缺陷,承包人应负责维修,并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用,发包人可按合同约定从保证金或银行保函中扣除,费用超出保证金额的,发包人可按合同约定向承包人
2022-11-14 15,340 -
产品缺陷造成损失怎么处理
生产者要免除自己的赔偿责任,就必须提出证据证明有上述情形之一存在,即生产者应负举证责任。对于符合以上三个条件之一的,生产者不承担赔偿责任。第一个条件,产品未投入流通,存放在仓库,如消费者因使用该产品造
2022-08-06 15,340 -
建设工程的窝工损失的构成要件
一、你方(甲方)的产权纠纷造成施工单位不能按正常进度施工,对于施工单位的窝工损失,你方应予以赔偿。但是,赔偿数额应当根据客观发生的损失,依据司法解释及工程定额标准、招标文件的约定等据实核算。 二、施工
2022-03-17 15,340 -
恶劣气候对建筑工程造成的损失该怎么处理
我国《建筑法》第五十五条规定:“建筑工程实行总承包的,工程质量由工程总承包单位负责,总承包单位将建筑工程分包给其他单位的,应当对分包工程的质量与分包单位承担连带责任。分包单位应当接受总承包单位的质量管
2022-11-13 15,340
-
01:37
对于无效的建设工程施工合同怎样处理无效的工程施工合同如何处理 对于建设工程施工合同无效,但是建设工程经过竣工验收以后合格的,承包人请求参照合同的约定支付相应工程价款的,应该及时予以支持;对于建设工程施工合同无效,并且建设工程经过竣工验收不合格的,一般需要按照具体的情形分别处
1,365 2022.04.17 -
00:55
建设工程竣工验收的程序是什么建设工程竣工验收的程序主要包括了以下步骤:第1步就是由施工单位进行自检。施工单位应当在施工完成之后自行组织有关人员进行检查验收。如果发现问题,那么要及时进行整改。完成自检之后就由监理单位进行预验,也就是竣工预验收,监理单位在验收之后要向建设
2,730 2022.04.15 -
00:58
建设工程索赔时效是怎样的在建设工程索赔纠纷中,受到侵害的一方可以起诉另外一方,要求另外一方进行赔偿。在向法院起诉的过程中。一定要注意诉讼时效的问题。诉讼时效是三年。诉讼时效并不是从侵权发生时开始计算的,而是从被侵权方知道或者应当知道权利被侵害时开始计算的。被侵权方
1,220 2022.04.17