郑州暴雨未停工,原因是什么?
来源:法律编辑整理 时间: 2023-08-19 12:50:08 154 人看过

20日郑州暴雨救灾过程中,出现了许多令人感动的瞬间。但决定不停工是重大决策失误,应该有人为此承担责任。根据《气象法》规定,地方政府有根据气象主管机构提供的气象信息,组织实施气象灾害防御方案的义务。而不管是国家气象局还是河南省气象局对暴雨红色预警的建议都包括停工。在郑州气象台19号晚上就发布暴雨红色预警的情况下,做出不停工的决定是要承担责任的。

20日那天郑州暴雨救灾过程中出现了许多令人感动的瞬间,但决定不停工是重大决策失误,应该有人为此承担责任。之所以这样说,是因为《气象法》规定了地方政府有根据气象主管机构提供的气象信息,组织实施气象灾害防御方案的义务。而不管是国家气象局还是河南省气象局对暴雨红色预警的建议都包括停工。在郑州气象台19号晚上就发布暴雨红色预警的情况下,做出不停工的决定是要承担责任的。

气象法规定如何实施气象灾害防御方案?

根据《气象灾害防御条例》第十条,地方各级人民政府应当根据气象灾害的种类、发生频率、可能造成的危害程度等因素,制定相应的气象灾害防御方案,并按照国务院气象灾害防御条例的规定,组织实施。因此,按照该条例规定,气象灾害防御方案的实施需要地方各级人民政府制定,并按照国务院气象灾害防御条例的规定组织实施。

在暴雨救灾过程中,虽然出现了许多令人感动的瞬间,但决定不停工是重大决策失误。根据《气象法》和《气象灾害防御条例》的规定,地方政府有义务根据气象主管机构提供的气象信息,组织实施气象灾害防御方案。在郑州气象台发布暴雨红色预警的情况下,做出不停工的决定需要承担责任。因此,地方各级人民政府应当根据气象灾害的种类、发生频率、可能造成的危害程度等因素,制定相应的气象灾害防御方案,并组织实施。

《中华人民共和国气象法》

第二十七条县级以上人民政府应当加强气象灾害监测、预警系统建设,组织有关部门编制气象灾害防御规划,并采取有效措施,提高防御气象灾害的能力。有关组织和个人应当服从人民政府的指挥和安排,做好气象灾害防御工作。

第二十九条县级以上地方人民政府应当根据防御气象灾害的需要,制定气象灾害防御方案,并根据气象主管机构提供的气象信息,组织实施气象灾害防御方案,避免或者减轻气象灾害。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年03月05日 06:15
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多国务院相关文章
  • 郑州暴雨导致交房延期有赔偿吗
    延迟交付房屋无疑构成了一种违约行为,按照法律规定,违约方需承担相应的违约责任。倘若违约行为给另一方造成了实际经济损失,那么违约方也有义务进行补偿和赔偿。在这种情况下,一旦违约方被判定为负有责任,他们就必须承担起继续履行合同义务、采取有效的补救措施以及赔偿受损方经济损失等多项违约责任。同时,对于因违约行为而导致的对方经济损失,其赔偿金额应与违约行为所造成的实际损失相匹配,这其中还包括了合同正常履行完毕之后可能获得的预期收益。《民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百八十四条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,造成对方损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益;但是,不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。
    2024-08-18
    290人看过
  • 郑州暴雨保险公司拒赔起诉要多久
    一、郑州暴雨保险公司拒赔起诉要多久保险公司明确表示拒绝理赔之后,作为被保险方,务必在适当的期限内启动法律程序。通常来讲,此类诉讼的时效性为三年。如超过这个期限,那么法院便会对此类案件不予受理。然而,倘若当事人能够提供确凿证据证明其提出拒赔申请的实际时间相对较迟,仍有可能申请延期审理。《中华人民共和国民法典》第一千零七十六条人身损害赔偿请求权,逾二年的自权利人知道或者应当知道受到损害之日起,逾十年的自受到损害之日起消灭。二、郑州暴雨延期交房规定是否合法针对开发商逾期交付的情况,业主有权享有以下补偿权益:首先,若在购房协议中有明文规定,则可按照事先约定的方式获得相应赔偿;其次,若在购房协议中未对逾期赔偿事宜作出明确规定,那么所产生的逾期赔偿金可参照当地同类型房产在同期内的租金水平进行计算。《民法典》第五百八十五条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违
    2024-07-23
    112人看过
  • 暴雨停工费的索赔问题
    暴雨水浸造成的停工的索赔方式:1、索赔事件发生28天内,向工程师发出索赔意向通知;2、发出索赔意向通知后28天内,向工程师提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料;3、工程师在收到施工单位送交的索赔报告及有关资料后,于28天内给予答复,或要求施工单位进一步补充索赔理由和证据。郑州暴雨为什么没有停工郑州暴雨在救灾的过程中有很多感人的瞬间,但20日当天没有停工是重大决策失误,应该有人承担责任。之所以这样说,是因为《气象法》规定了地方政府有根据气象主管机构提供的气象信息,组织实施气象灾害防御方案的义务。而不管是国家气象局还是河南省气象局对暴雨红色预警的建议都包括停工。在郑州气象台19号晚上就发布暴雨红色预警的情况下,做出不停工的决定是要承担责任的。《建筑法》第六十七条承包单位将承包的工程转包的,或者违反本法规定进行分包的,责令改正,没收违法所得,并处罚款,可以责令停业整顿,降低资质等级;情
    2023-08-13
    313人看过
  • 暴雨水浸停工索赔详解
    暴雨水浸造成的停工赔偿:1、工程本身的损害,因工程损害造成的第三人员伤亡和财产损失,以及运输到施工现场的材料和待安装设备的损害,由业主承担;2、发包人、承包人的人员伤亡由其所属单位承担,并承担相应费用;3、造成施工单位机械设备损坏和停工损失的,由施工单位承担。因暴雨水浸造成的停工,应怎样处理赔偿事宜?建筑工程因暴雨、台风等灾害性天气,导致停工的现象时有发生,而因此停工必然会给承包人和发包人造成损失。这种情况下,倘若不清楚该怎样处理赔偿事宜的,就有可能该索赔的费用没有拿到手,不该支出的费用支出了。因此,不管是发包人还是承包人,都有必要清楚这种情况下该怎样处理赔偿事宜。当遭遇暴雨水浸导致停工,造成损害的,首先要处理一个问题,那就是承包人是否确实需要停工,这将对之后的赔偿事宜产生严重影响。若暴雨水浸属于可排除,未达到不可抗力层次的,承包方应当排除障碍,继续施工,若擅自停工的,应当按照合同约定承担
    2023-07-04
    236人看过
  • 郑州下雨延期交房怎么处理
    在涉及到因延期交付房屋而引起的法律纠纷时,相关法规规定如下:若开发商在经过催促后能够在合理期限内交付房屋,那么购房者有权要求开发商对其逾期时间内造成的经济损失进行补偿;然而,如果开发商在接受催告并有合理期限内仍然未能按期交付房屋,并且未能提供恰当的解释和理由,那么购房者将有权终止合同,此时产生的一切经济损失均应由开发商负责承担。《中华人民共和国民法典》第五百六十三条有下列情形之一的,当事人可以解除合同:因不可抗力致使不能实现合同目的;在履行期限届满前,当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务;当事人一方迟延履行主要债务,经催告后在合理期限内仍未履行;当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的;法律规定的其他情形。以持续履行的债务为内容的不定期合同,当事人可以随时解除合同,但是应当在合理期限之前通知对方。第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符
    2024-05-09
    319人看过
  • 因为大暴雨放假工资照发吗
    因为暴雨导致企业停工停产,停工期间应按正常工作时间工资发放。员工因交通原因无法到岗,此情形下员工应当及时与单位联络,履行告知义务后,劳动者迟到或缺勤不能依照单位制度处分。一、老板放假扣工资合法吗在用人单位停工停产而导致员工放假期间,用人单位仍然应当向员工支付工资。支付的标准为:第一个月应当支付的工资按照双方劳动合同的约定支付;从第二个月起,按国家有关规定办理。这儿的国家有关规定,可以参照国务院办厅出台的规定,即应当向劳动者发放基本生活费。而基本生活费的标准,一般可以参照当地的最低生活保障费标准。二、疫情期间试用期让等待复工发工资吗因受疫情影响导致生产经营困难的,可以通过与职工协商一致采取调整薪酬、轮岗轮休、缩短工时等方式稳定工作岗位,尽量不裁员或者少裁员。符合条件的企业,可按规定享受稳岗补贴。企业停工停产在一个工资支付周期内的,企业应按劳动合同规定的标准支付职工工资。超过一个工资支付周期的
    2023-02-15
    230人看过
  • 因暴雨水浸造成的停工,应怎样处理赔偿事宜?
    建筑工程因暴雨、台风等灾害性天气,导致停工的现象时有发生,而因此停工必然会给承包人和发包人造成损失。这种情况下,倘若不清楚该怎样处理赔偿事宜的,就有可能该索赔的费用没有拿到手,不该支出的费用支出了。因此,不管是发包人还是承包人,都有必要清楚这种情况下该怎样处理赔偿事宜。当遭遇暴雨水浸导致停工,造成损害的,首先要处理一个问题,那就是承包人是否确实需要停工,这将对之后的赔偿事宜产生严重影响。若暴雨水浸属于可排除,未达到不可抗力层次的,承包方应当排除障碍,继续施工,若擅自停工的,应当按照合同约定承担违约责任,赔偿发包人的相关损失。若暴雨水浸属于不可抗力的自然灾害,承包人停工也无可厚非,那么双方可按照以下方式处理赔偿事宜:(1)工程本身的损害,因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失,以及运送至施工现场用于施工的材料和待安装设备的损害,由业主承担。(2)发包人,承包人的人员伤亡由其所属单位负责,并承
    2023-04-30
    80人看过
  • 暴雨水浸造成的停工如何索赔
    一、若暴雨水浸属于可排除,未达到不可抗力层次的,承包方应当排除障碍,继续施工,若擅自停工的,应当按照合同约定承担违约责任,赔偿发包人的相关损失。二、若暴雨水浸属于不可抗力的自然灾害,承包人停工也无可厚非,那么双方可按照以下方式处理赔偿事宜:(1)工程本身的损害,因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失,以及运送至施工现场用于施工的材料和待安装设备的损害,由业主承担。(2)发包人,承包人的人员伤亡由其所属单位负责,并承担相应费用。(3)造成施工单位机械、设备的损坏及停工等损失,由施工单位(承包人)承担。因暴雨水浸造成的停工,应怎样处理赔偿事宜建筑工程因暴雨、台风等灾害性天气,导致停工的现象时有发生,而因此停工必然会给承包人和发包人造成损失。这种情况下,倘若不清楚该怎样处理赔偿事宜的,就有可能该索赔的费用没有拿到手,不该支出的费用支出了。因此,不管是发包人还是承包人,都有必要清楚这种情况下该怎样
    2023-07-26
    51人看过
  • 暴雨黄色通知是否需要停课?
    暴雨预警信号为黄色时不停课。暴雨预警信号分四级,分别以蓝色、黄色、橙色、红色表示,程度逐级增强。当暴雨预警达到橙色级别(3小时内降雨量将达50毫米以上,或者已达50毫米以上且降雨可能持续)时,处于危险地带的单位停课、停业,采取专门措施保护已到校学生、幼儿和其他上班人员的安全。暴雨预警为红色级别(3小时内降雨量将达100毫米以上,或者已达100毫米以上且降雨可能持续)时,所有学校都停课。暴雨水浸造成的停工应怎么索赔对于暴雨水浸造成的停工,其索赔分为两种情况。第一种情况是,暴雨水浸属于可排除妨碍,承包方应排除妨碍,继续施工,如果未尽许可,擅自停工,那么承包方需要按照合同约定承担违约责任。第二种情况是暴雨水浸属于不可抗力因素,如果造成了人员的伤亡,需要起所属单位承担费用;如果造成了设备的损害,由承包人承担损害。《自然灾害救助条例》第十四条自然灾害发生并达到自然灾害救助应急预案启动条件的,县级以上
    2023-07-20
    239人看过
  • 因暴雨延期交房怎么解决
    若您遭遇了延期交付的困境,通过与开发商进行友好协商寻求公正合理的解决方案无疑是最为快速且经济实惠的选择。您可亲临现场或由代理人代表您前往与开发商进行面对面沟通交流,明确告知其目前所面临的延期交房的困扰,同时提出相应的协商解决及索赔事宜。倘若与开发商能够达成共识并签署相关协议,则可避免诸多不必要的法律纷争以及后续可能产生的争议。至于如何确保协商结果能得到有效执行,请务必以书面形式明确双方的权利义务,以免日后出现任何一方反悔的情况。在与开发商协商无果的情况下,向当地消费者协会进行投诉亦是一种切实可行的维权策略。如协商结果未能达到预期,您可向开发商所在地或房屋所在地的消费者协会进行投诉,以维护自身合法权益。在向消协投诉时,应提供详尽的文字资料和相关证明文件。尽管消协的裁决对双方并无强制性约束力,但其对开发商声誉的负面影响以及由此产生的舆论压力将促使开发商积极回应,因此,此举具有一定的实际效果。若
    2024-05-11
    377人看过
  • 家暴是什么原因导致的
    家庭暴力大致有以下原因:没有经济地位是产生家庭暴力的主要原因。大男子主义加上女人的软弱是产生家庭暴力的重要原因。社会环境的污染是产生家庭暴力的外部原因。基层社会防范控制乏力。施暴者的文化教育水平低,素质差。一些人存在错误认识和生活陋习,形成不把施暴 当回事儿 的心理疾病以及性格缺陷。一、冷暴力离婚取证应该怎么做冷暴力离婚取证如下:1、了解施暴人的成长环境,分析施暴人的暴力行为是否的成长环境有关;2、如果出现家庭冷暴力的情况可以先找居委会调解,调解不成再报警,出警记录、询问笔录、调解书都可以作为相关证据;3、如果家庭冷暴力造成抑郁、心理疾病等严重情况,病例、鉴定意见可以作为证据;4、子女、父母或其他亲戚朋友提供的证言等都可以作为证据采信。家庭冷暴力是指夫妻双方产生矛盾时,漠不关心对方,将语言交流降到最低限度,停止或敷衍性生活,懒于做一切家务工作等非正式暴力行为。冷暴力也是家庭暴力中的一种,结
    2023-03-11
    213人看过
  • 广东台风暴雨极端天气停工机制
    广东研究极端天气停工机制台风登陆点预报将精细到县广东正在研究台风暴雨极端天气停工机制。记者从广东省气象局了解到,极端天气学校停课安排指引生效后,在灾害天气到来时运作良好,停工应对机制的研究也进入了议事日程,有望不久之后出炉。另外,专业人士提醒,今年的台风季尚未过去,从现在到11月上旬,可能还有一波台风活动小高峰。停工机制开始立法调研今年8月1日起,《广东省台风暴雨极端天气学校停课安排指引正式实施,明确黄色或以上台风预警信号时,所有学校均应停课。暴雨红色预警则根据发布时间确定是否停课。按照要求,广东在建立停课机制的同时,也要建立灾害天气下的停工应对机制。“学校停课了,学生回到家,如果没有家长照看,也会带来问题,因此停工安排也需要研究。”广东省气象局副局长庄*东透露,目前关于停工的应对机制已经进入立法调研阶段,近期可望取得进展。省气象局将会同教育、人社、国土资源和水利等部门,建立以台风、暴雨预
    2023-05-30
    392人看过
  • 暴雨洪涝造成停工赔偿如何处理
    由于暴雨、台风等灾害性天气的影响,建设工程经常停工,不可避免地给承包人和发包人造成损失。在这种情况下,如果我们不知道如何处理赔偿,我们可能得不到索赔的费用,也不应该支付费用。因此,无论是发包人还是承包人,都有必要知道在这种情况下如何处理赔偿问题。如果暴雨洪水导致停工和损坏,首先要解决的问题是承包商是否真的需要停工,这将对后续的赔偿产生严重影响。如果暴雨洪水可以消除且未达到不可抗力水平,承包商应清除障碍物并继续施工。擅自停止施工的,承包人应当承担违约责任,并按照合同约定赔偿发包人的有关损失。如果暴雨洪水是不可抗力的自然灾害,承包人可以停止工作,则双方可以通过以下方式处理赔偿:(1)业主应承担工程本身的损失,第三方因工程损坏造成的人员伤亡和财产损失,以及将安装的材料和设备运至施工现场进行施工。(2)发包人和承包人应对伤亡负责,并承担相应费用。(3)施工单位(承包人)对施工单位机械设备的损坏、停
    2023-05-07
    101人看过
  • 停工赔偿事项如何处理暴雨问题?
    暴雨导致停工处理赔偿事项如下:1、工程本身的损害,因工程损害造成的第三人员伤亡和财产损失,以及运输到施工现场的材料和待安装设备的损害,由业主承担;2、发包人、承包人的人员伤亡由其所属单位承担,并承担相应费用;3、造成施工单位机械设备损坏和停工损失的,由施工单位承包人承担;4、需要清理和修复的费用由双方协商承担,但在实践中,费用由发包人承担;5、工期顺延;6、停工期间,承包人应要求必要的管理人员和保卫人员留在施工现场的费用由发包人承担。如果暴雨是可排除的,未达到不可抗力水平,承包商应排除障碍,继续施工。擅自停工的,应当按照合同承担违约责任,赔偿发包人的相关损失。如果暴雨水浸是不可抗力的自然灾害,承包商停工是可以理解的。暴雨导致车子受损属于保险范围内吗?根据车损险的责任范围,在保险期间内,被保险人或其允许的合法驾驶人在使用保险车辆过程中,因暴风、龙卷风等原因造成保险车辆的损失,保险人按照保险合
    2023-07-02
    230人看过
换一批
#国家机关组织
北京
律师推荐
    展开
    #国务院
    词条

    中华人民共和国国务院,即中央人民政府,是最高国家权力机关的执行机关,是最高国家行政机关,由总理、副总理、国务委员、各部部长、各委员会主任、审计长、秘书长组成。国务院实行总理负责制。 国务院秘书长在总理的领导下,负责处理国务院的日常工作。国务... 更多>

    #国务院
    相关咨询
    • 暴雨期间雨水水浸造成停工怎么办
      四川在线咨询 2021-10-15
      建筑工程的施工经常持续一段时间,在这段时间内,由于各种原因工期延误或停止的情况有可能发生,此时与赔偿问题有关。暴雨浸水停止,应如何处理赔偿问题?如果暴雨水浸泡在不可抗力的自然灾害中,承包人即使停止工作也不会抱怨。双方可以通过以下方式处理赔偿事项(1)工程本身的损害,由于工程损害,第三者的伤亡和财产损失,运输到工地施工的材料和安装设备的损业主承担。(2)发包人,承包人伤亡由所属单位负责,承担相应费用
    • 郑州征收土地的原因
      安徽在线咨询 2022-07-23
      1、土地征收是指国家为了公共利益需要,依照法律规定的程序和权限将农民集体所有的土地转化为国有土地,并依法给予被征地的农村集体经济组织和被征地农民合理补偿和妥善安置的法律行为。 2、土地征收是2004年《宪法》修正后的新词汇。
    • 什么是家庭暴力原因?
      重庆在线咨询 2022-05-03
      中国出台第一部反家庭暴力法即《中华人民共和国反家庭暴力法》,该法分为六章,对家庭暴力的范畴、预防、处置、人身安全保护令和法律责任作出规定。哪些行为家庭暴力。家暴是对家庭成员权利的侵害,包括精神上的伤害、身体上的伤害、性方面的伤害和经济方面的伤害等。家庭暴力的范畴首次以法律形式明确,“家庭成员之间以殴打、捆绑、残害、限制人身自由以及经常性谩骂、恐吓等方式实施的身体、精神等侵害行为”均属家庭暴力
    • 暴雨水浸造成停工有哪些途径
      黑龙江在线咨询 2023-11-17
      暴雨水浸造成的停工的索赔方式: 1、索赔事件发生28天内,向工程师发出索赔意向通知; 2、发出索赔意向通知后28天内,向工程师提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料; 3、工程师在收到施工单位送交的索赔报告及有关资料后,于28天内给予答复,或要求施工单位进一步补充索赔理由和证据。
    • 暴雨水浸造成的停工如何索赔
      上海在线咨询 2022-10-15
      一、若暴雨水浸属于可排除,未达到不可抗力层次的,承包方应当排除障碍,继续施工,若擅自停工的,应当按照合同约定承担违约责任,赔偿发包人的相关损失。 二、若暴雨水浸属于不可抗力的自然灾害,承包人停工也无可厚非,那么双方可按照以下方式处理赔偿事宜: (1)工程本身的损害,因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失,以及运送至施工现场用于施工的材料和待安装设备的损害,由业主承担。 (2)发包人,承包人的人员伤