暴雨洪水应急
来源:互联网 时间: 2023-06-06 19:24:36 75 人看过

(一)我国暴雨洪水的特点

1.我国暴雨洪水的地理分布特点

我国大部分地区位于中纬度地区,大范围的暴雨主要是由两类天气系统形成:一类是西风带低值系统,包括气旋、切变线、低涡、槽和锋等,影响全国大部地区。这类暴雨,一般覆盖范围广、持续时间长,降水总量大,在大流域内常常形成组合型暴雨洪水,可造成大范围严重的洪涝灾害。另一类是低纬度热带天气系统,包括热带气旋、东风波等,多见于华南各省及东南沿海地区,这类暴雨持续的时间虽然较短,但往往强度大,也能造成严重的洪涝灾害。尤其是上述系统减弱成低压或外围云系,常常可以深入到我国中部或北部地区,造成大范围的强降水,酿成严重的洪涝灾害。从我国年暴雨日的累年平均分布图上可以看出,其特点也是东南多,西北少;沿海多,内陆少;迎风坡多,背风坡少。广东沿海、广西东北部、湘赣两省东北部、四川盆地西部等地是我国多暴雨地区,也是容易发生洪水的地区。

2.洪水的季节分布特点

洪涝发生的季节与各地雨季的早晚(即季风雨带的季节进退)、降水集中时段及热带气旋活动等密切相关。

(1)华南地区:3月降雨明显增多,到11月仍可受到热带气旋的影响,降水集中时段为4~9月,洪涝主要发生在5~6月和8~9月。即夏涝最多,春涝次之,秋涝第三,偶尔有冬涝现象。

(2)长江中下游地区:4月前后雨水明显增多,5月洪涝次数显著增加,但主要是在江南地区。6月中至7月上旬是梅雨期,雨量大,是洪涝发生的集中期。7月中至8月为少雨伏旱期,发生洪涝的机会少,但沿海地区受热带气旋影响仍可遭受洪涝灾害。大部地区洪涝集中在5~7月,受涝次数占全年的80%左右。从季节上看,夏涝最多,春涝(以渍涝为主)次之,秋涝第三,个别年份有小范围的冬涝现象。

(3)黄淮海地区:这一地区春季雨水稀少,一般无涝害出现;进入6月,华北平原可出现洪涝,但范围不大,而且多出现在沿淮及淮北一带。7~8月,降水集中,洪涝范围扩大,次数增多,为全年洪涝最多时期。这两个月,淮河流域、河南北部、河北南部、陕西中部等地受涝次数占全年70%左右;山东、河北大部、京津地区占80%以上。从季节上看,夏涝最多,个别年份可发生春、秋渍害。

(4)东北地区:本区受夏季风影响最晚,雨季短,洪涝几乎集中在夏季,尤其是7、8月两个月。三江平原因地势低洼,如果上年秋冬雨雪偏多,春季回暖迅速,积雪融化,土壤返浆,也可发生渍害;倘若春雨雪多,更会加重涝象。

(5)西南地区:该地区地形复杂,各地雨季开始早晚不一,雨量集中期也不尽相同,所以洪涝出现的迟早和集中期也不完全一样。贵州洪涝多出现在4~8月,偶尔有秋涝;四川、重庆除东部外,一般无春涝现象,洪涝主要集中在6~8月,9、10月还有秋渍现象;云南洪涝主要集中在夏季,但春、秋期间局地性的山洪也时有发生;西藏洪涝灾少,一般仅在夏季有局地性洪涝发生。

(6)西北地区:大部地区终年雨雪稀少,除东部地区外,几十年很少发生较大范围的洪涝现象。夏季如降大雨或暴雨,也可发生短时洪涝(多为山洪),但出现次数少,而且也比较分散。

(7)此外,黄河干流上游的河套一带和下游的山东河段,以及松花江哈尔滨以下河段,冬季可形成危害较大的冰凌洪水。东北和西北高纬度山区经过漫长的冬季积雪,到来年春末气温升高,积雪融化可形成融雪洪水。而新疆和西藏境内的永久积雪区(现代冰川)在高温的夏季,冰雪消融可形成冰川(雪)洪水。

(二)暴雨洪水应急措施

破坏性洪涝发生后,很可能造成建筑物、构筑物倒塌、人员伤亡、设备损坏;很可能发生火灾、爆炸、化学危险物品大量外泄等次生灾害。洪水应急程序主要适用于企业所在的区域历史上有洪水记录或可能发生洪水时对可能事故的预防和发生事故后的应急。该程序根据各个不同的企业所能承受的不同洪水强度,考虑气象中心发布的应采取的洪水应急措施来制定具体的程序内容。此程序应与当地的应急救援部门和气象服务中心发布的需采取的措施紧密联系。程序中的事故预防措施应包括对洪水预兆标志(暴雨、雷阵雨、冬季冰雪的融化等)的识别,以实现在洪水到来之前或气象中心发布洪水警报之前,采取必要的预防性措施。在事故应急措施中,应列出在洪水应急中需采取的特别行动,例如,对需要用沙包填充区域的划分、沙包的获得和补充、重要设备的移动、对建筑物的记录、疏散路线的确认、汽车特别是储罐车的防滑等各项具体措施。

1.灾害预警

凡气象台发布特大暴雨、风暴或台风等紧急警报,企业应急预案领导小组全体人员进入紧急应急状态。小组成员应指挥各施工班组做好防汛准备,如准备好沙袋、加固临时建筑的门窗及各类机械设备的入库措施。同时小组领导应向公司领导报告防汛情况,听从统一调度指挥。

2.灾害防治

一旦发生台风或水汛的苗头,应急预案领导小组成员应立即奔赴现场,组织抢险工作。要求施工人员切断一切电源,同时有序疏散人员和物资到安全区域。若发现人员伤亡应及时组织抢救,并向上级领导及时汇报。

3.防灾措施

(1)坚持安全第一的思想,管理人员和班组长必须以身作则,把具体工作落实到每一个工作人员中。

(2)保证安全生产计划,落实生产责任,确保防止灾害性天气的多项具体措施的落实。

(3)定期与季节性检查相结合,防止各类事故的发生,对事故隐患和苗头,认真分析原因,提出和落实改进方案。

(4)落实天气预报上墙公布制度。设有专人负责每天将当地气象台的预报内容填写好,遇暴雨应使用警示提醒。

(5)所有机械设备、电气箱做好用电安全检查工作,做好防汛的多项设备保护工作。

(6)架空电缆,过路电缆需认真检查,确保抗风抗暴雨能力,以防损害人身安全和危及财产。

(7)做好宿舍、仓库、办公室的抗灾能力,对存在隐患的住房及时做好修理和预防措施。对存在隐患的危房需马上做好转移与安置工作。

(8)对已完工的箱涵接头井盖需采取必要的防范设施,对施工中的箱涵基坑应备足水泵,做好暴雨排水准备。

4.救护和疏散

根据“救人重于救灾”的原则和企业防灾演练操作规程,首先是拨打救护电话和抢救被灾害围困的工作人员,与此同时有序疏散人员和物资至安全区域。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年08月10日 13:34
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多保证相关文章
  • 因暴雨水浸造成的停工,应怎样处理赔偿事宜?
    建筑工程因暴雨、台风等灾害性天气,导致停工的现象时有发生,而因此停工必然会给承包人和发包人造成损失。这种情况下,倘若不清楚该怎样处理赔偿事宜的,就有可能该索赔的费用没有拿到手,不该支出的费用支出了。因此,不管是发包人还是承包人,都有必要清楚这种情况下该怎样处理赔偿事宜。当遭遇暴雨水浸导致停工,造成损害的,首先要处理一个问题,那就是承包人是否确实需要停工,这将对之后的赔偿事宜产生严重影响。若暴雨水浸属于可排除,未达到不可抗力层次的,承包方应当排除障碍,继续施工,若擅自停工的,应当按照合同约定承担违约责任,赔偿发包人的相关损失。若暴雨水浸属于不可抗力的自然灾害,承包人停工也无可厚非,那么双方可按照以下方式处理赔偿事宜:(1)工程本身的损害,因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失,以及运送至施工现场用于施工的材料和待安装设备的损害,由业主承担。(2)发包人,承包人的人员伤亡由其所属单位负责,并承
    2023-04-30
    80人看过
  • 阳台雨水间接排水
    法律综合知识
    一、阳台雨水间接排水城市居民居住区或工业企业的排水系统的平面布置形式,主要是根据城市地形、竖向规划、土壤条件、水体情况、污水处理厂的位置以及污水的种类和污染程度等因素确定的。下面几种布置形式是以地形为主要因素的布置形式。在实际情况下,很少采用单独一种布置形式,而是要根据具体情况,因地制宜地采用综合布置形式。二、排水工程布置方式(一)正交式布置:在地势向水体适当倾斜的地区,各排水流域的干管最短距离沿与水体垂直相交的方向布置的形式。正交式布置的特点:干管长度短、管径小,造价经济,污水排出迅速。但污水未经处理直接排放会使水体遭受严重污染,因此在现代城市中,这种布置形式仅用于排除雨水。(二)截流式布置:在正交式布置的基础上,沿河岸再敷设主干管将各干管的污水截流送至污水处理厂的布置形式。截流式布置对减轻水体污染、改善和保护环境有重大作用,适用于分流制污水排水系统,将生活污水和工业废水经处理后再排入水
    2023-06-04
    254人看过
  • 开车遭暴雨被淹没买"涉水险"也获赔
    涉水险或称汽车损失保险、发动机特别损失险,各个保险公司叫法不一样但本质一致,这是一种新衍生的险种,均指车主为发动机购买的附加险。保险车辆在积水路面涉水行驶或被水淹后致使发动机损坏可给予赔偿。但是如果被水淹后车主还强行启动发动机而造成了损害,那么保险公司将不予赔偿。目前汽车保险附加险包括全车盗抢险、玻璃单独破碎险、车辆停驶损失险、自燃损失险、车辆涉水险等。当然保险公司不一样,条款就不大一样,投保时可以查阅下各个保险公司条款内容。开车途中遭遇暴雨,导致汽车发动机被淹损坏,保险公司到底赔不赔?相城法院受理的一起案件,一审判决保险公司赔偿原告修理费12万余元,近日苏州中院二审维持了这一判决。2011年3月,原告张先生为自己的汽车购买了一年的车辆损失险、第三者责任险等。当年11月,他驾驶投保车辆时突遇暴雨。由于无法看清道路,车辆驶入积水路段,发动机被淹熄火。张先生认为,车辆因暴雨受损属于车辆损失险合
    2023-03-03
    467人看过
  • 开车遭暴雨被淹没买"涉水险"也获赔
    涉水险或称汽车损失保险、发动机特别损失险,各个保险公司叫法不一样但本质一致,这是一种新衍生的险种,均指车主为发动机购买的附加险。保险车辆在积水路面涉水行驶或被水淹后致使发动机损坏可给予赔偿。但是如果被水淹后车主还强行启动发动机而造成了损害,那么保险公司将不予赔偿。目前汽车保险附加险包括全车盗抢险、玻璃单独破碎险、车辆停驶损失险、自燃损失险、车辆涉水险等。当然保险公司不一样,条款就不大一样,投保时可以查阅下各个保险公司条款内容。开车途中遭遇暴雨,导致汽车发动机被淹损坏,保险公司到底赔不赔?相城法院受理的一起案件,一审判决保险公司赔偿原告修理费12万余元,近日苏州中院二审维持了这一判决。2011年3月,原告张先生为自己的汽车购买了一年的车辆损失险、第三者责任险等。当年11月,他驾驶投保车辆时突遇暴雨。由于无法看清道路,车辆驶入积水路段,发动机被淹熄火。张先生认为,车辆因暴雨受损属于车辆损失险合
    2023-05-02
    361人看过
  • 洪水保险赔吗
    车辆损失险
    重疾险:因洪水导致达到合同约定的轻症/中症/重疾/身故(有身故责任),能赔的。医疗险:因洪水导致住院治疗产生的费用,可报销。意外险:因洪水导致门急诊和住院产生的费用可报销,导致伤残/身故,能赔。寿险:因洪水导致身故或全残,能赔。年金险:因洪水导致身故,能赔。一、下雨把车冲走保险公司会赔吗下雨把车冲走的,只要车主购买了车辆损失险,保险公司就会理赔。车损险规定,因雷击、暴雨、洪水、涝灾、海啸等造成损害,机动车的全部损失或部分损失的,将由保险公司负责赔偿。但是涉水熄火后再次启动车辆导致发动机损坏的,则属于人为损坏,即使有保险,保险公司也是不予赔偿的。并且对于车内的存放物品和附属物品,则不在赔付范围内。二、洪水把车泡了保险公司能赔吗?洪水把车泡了保险公司是否会赔偿,要看车主是否购买了涉水险。暴雨、洪水、滑坡、泥石流等一般“自然灾害”造成的车辆损失属于商业车险中车损险的保险责任,保险公司会进行理赔。
    2023-03-20
    361人看过
  • 特大暴雨政府对水浸损失的行政赔偿不应置身事外
    广州57特大暴雨造成全市经济损失高达5.438亿元之巨,随之而来的赔偿争议近期持续发酵,成为媒体重点关注的一个话题。其中媒体关注较多的赔偿纠纷集中在水浸车主、物业和保险公司之间。据《羊城晚报》昨日报道,车主向保险公司和物业索赔都很难!目前省内保险公司共接到车险报案超过1.8万件,初步估损金额超过1.7亿元,这样的车险理赔高峰可算广州史上最大。若车主损失全部由保险公司扛下,保险公司感到有点冤。而小区物管购买的公众责任险将暴雨列为除外责任,无法弥补车主损失。不能不指出的是,在车主、物业、保险公司之间展开的这场纠纷扯皮中,有一方责任人被漏掉了,那就是政府部门。而要搞清政府是否需为暴雨造成的损失做出行政赔偿这个问题,首先自然要厘清政府是否对暴雨造成的损失负有责任。无论如何,商业索赔是一码事,行政索赔是另一码事,媒体不能忽略索赔纠纷中任何一方可能的责任人。有知情人士称,地下停车场有详细成熟的防水技术
    2023-04-24
    427人看过
换一批
#抵押担保
北京
律师推荐
    展开
    #保证
    词条

    保证是合同双方当事人以外的第三方向合同关系中的债权方保证合同关系中的债务方全部或部分履行合同债务的担保方式。保证人在被担保的当事人不履行合同时,承担连带赔偿的责任。... 更多>

    #保证
    相关咨询
    • 暴雨期间雨水水浸造成停工怎么办
      四川在线咨询 2021-10-15
      建筑工程的施工经常持续一段时间,在这段时间内,由于各种原因工期延误或停止的情况有可能发生,此时与赔偿问题有关。暴雨浸水停止,应如何处理赔偿问题?如果暴雨水浸泡在不可抗力的自然灾害中,承包人即使停止工作也不会抱怨。双方可以通过以下方式处理赔偿事项(1)工程本身的损害,由于工程损害,第三者的伤亡和财产损失,运输到工地施工的材料和安装设备的损业主承担。(2)发包人,承包人伤亡由所属单位负责,承担相应费用
    • 暴雨水淹商城商户应当找谁去赔偿
      上海在线咨询 2023-02-14
      要根据造成的原因来进行赔偿。如果是排水管道造成的,一般是由物业承担责任。赔偿包括房屋的实际损失,修复所产生的费用及人的误工费等。若物业无过错,则不需要承担损害赔偿。由于暴雨属于不可抗力的自然因素。因不可抗力不能履行民事义务的,不承担民事责任。法律另有规定的,依照其规定。 不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。 如果店铺买了相应的保险,保险公司会对损失进行赔付。作为索赔方来说,需要通过台
    • 下雨洪水把地下商场餐饮区电器洪水泡着商场怎么解决
      澳门在线咨询 2022-10-29
      需根据合同具体约定要求承担赔偿责任,协商不成可以向法院起诉维权。
    • 因去年下大雨发洪水,河道种满了树木
      黑龙江在线咨询 2022-07-06
      承包土地种植受灾后目前没有政策赔偿。 1、如果承包土地入了保险,保险公司可以按照保险条款进行赔偿。 2、承包土地种植受灾后应该采取自救减少损失。 3、政府都会有灾后复耕指导和灾后救助补贴,比如免费供给种子,发放一点肥料。农村土地承包是指采取农村集体经济组织内部的家庭比承包方式,不宜采取家庭承包方式的荒山、荒沟、荒丘、荒淮等农村土地,可以采取招标、拍卖、公开协商等方式承包。农村土地承包后土地的所有权
    • 因暴雨水浸造成的停工应该如何进行索赔?
      新疆在线咨询 2023-02-24
      一、若暴雨水浸属于可排除,未达到不可抗力层次的,承包方应当排除障碍,继续施工,若擅自停工的,应当按照合同约定承担违约责任,赔偿发包人的相关损失。 二、若暴雨水浸属于不可抗力的自然灾害,承包人停工也无可厚非,那么双方可按照以下方式处理赔偿事宜: (1)工程本身的损害,因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失,以及运送至施工现场用于施工的材料和待安装设备的损害,由业主承担。 (2)发包人,承包人的人员伤