暴雨洪涝造成停工赔偿如何处理-法师兄

暴雨洪涝造成停工赔偿如何处理

来源：互联网时间： 2023-05-07 21:50:18 101 人看过

由于暴雨、台风等灾害性天气的影响，建设工程经常停工，不可避免地给承包人和发包人造成损失。在这种情况下，如果我们不知道如何处理赔偿，我们可能得不到索赔的费用，也不应该支付费用。因此，无论是发包人还是承包人，都有必要知道在这种情况下如何处理赔偿问题。

如果暴雨洪水导致停工和损坏，首先要解决的问题是承包商是否真的需要停工，这将对后续的赔偿产生严重影响。

如果暴雨洪水可以消除且未达到不可抗力水平，承包商应清除障碍物并继续施工。擅自停止施工的，承包人应当承担违约责任，并按照合同约定赔偿发包人的有关损失。如果暴雨洪水是不可抗力的自然灾害，承包人可以停止工作，则双方可以通过以下方式处理赔偿：

（1）业主应承担工程本身的损失，第三方因工程损坏造成的人员伤亡和财产损失，以及将安装的材料和设备运至施工现场进行施工。

（2）发包人和承包人应对伤亡负责，并承担相应费用。

（3）施工单位（承包人）对施工单位机械设备的损坏、停机负责。

（4）清洁和修理工作的费用应由双方协商承担，但实际上，费用应由业主承担。（5）工期顺延。

（6）停工期间，承包人应发包人要求留在施工现场的必要管理人员和安保人员的费用由发包人承担。

需要注意的是，“谁主张证明”以及是否有必要停工并赔偿暴雨洪水造成的损失都需要有足够的证据证明，否则自己的主张将得不到支持。承包人需要证明确有必要停工的，否则擅自停工给发包人造成损失的，应当承担赔偿责任。

如因暴雨、洪涝等原因停工，双方未能就赔偿事宜达成一致意见，可收集相关证据，委托施工律师通过诉讼方式处理赔偿事宜，避免双方争吵，浪费大家的时间宝贵的时间。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多不可抗力相关文章

不可抗力
如何依法依规处理暴雨水浸导致的停工索赔问题

擅自停工的，应当按照合同约定承担违约责任，并赔偿发包人的相关损失。如果暴雨是不可抗力的自然灾害，承包商停止工作是可以理解的，双方可以按照以下方式处理赔偿事项：1、工程本身的损害，因工程损害造成的第三方人员伤亡和财产损失，以及运输到施工现场的材料和待安装设备的损坏，由业主承担；2、发包人、承包人的人员伤亡由其所属单位负责，并承担相应费用；3、施工单位应承担施工单位机械、设备损坏、停工等损失。合同违约应如何索赔违约金合同违约，可以根据合同约定向违约方索要违约金。如果产生纠纷，可以提起民事诉讼。根据《中华人民共和国民法典》第五百八十五条第一款、第二款的规定，当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁

2023-07-10

168人看过
工程转包
暴雨停工费的索赔问题

暴雨水浸造成的停工的索赔方式：1、索赔事件发生28天内，向工程师发出索赔意向通知；2、发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料；3、工程师在收到施工单位送交的索赔报告及有关资料后，于28天内给予答复，或要求施工单位进一步补充索赔理由和证据。郑州暴雨为什么没有停工郑州暴雨在救灾的过程中有很多感人的瞬间，但20日当天没有停工是重大决策失误，应该有人承担责任。之所以这样说，是因为《气象法》规定了地方政府有根据气象主管机构提供的气象信息，组织实施气象灾害防御方案的义务。而不管是国家气象局还是河南省气象局对暴雨红色预警的建议都包括停工。在郑州气象台19号晚上就发布暴雨红色预警的情况下，做出不停工的决定是要承担责任的。《建筑法》第六十七条承包单位将承包的工程转包的，或者违反本法规定进行分包的，责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情

2023-08-13

313人看过
不可抗力
暴雨水浸停工索赔详解

暴雨水浸造成的停工赔偿：1、工程本身的损害，因工程损害造成的第三人员伤亡和财产损失，以及运输到施工现场的材料和待安装设备的损害，由业主承担；2、发包人、承包人的人员伤亡由其所属单位承担，并承担相应费用；3、造成施工单位机械设备损坏和停工损失的，由施工单位承担。因暴雨水浸造成的停工，应怎样处理赔偿事宜？建筑工程因暴雨、台风等灾害性天气，导致停工的现象时有发生，而因此停工必然会给承包人和发包人造成损失。这种情况下，倘若不清楚该怎样处理赔偿事宜的，就有可能该索赔的费用没有拿到手，不该支出的费用支出了。因此，不管是发包人还是承包人，都有必要清楚这种情况下该怎样处理赔偿事宜。当遭遇暴雨水浸导致停工，造成损害的，首先要处理一个问题，那就是承包人是否确实需要停工，这将对之后的赔偿事宜产生严重影响。若暴雨水浸属于可排除，未达到不可抗力层次的，承包方应当排除障碍，继续施工，若擅自停工的，应当按照合同约定承担

2023-07-04

236人看过
法律综合知识
暴雨造成的损失什么补偿？

自然灾害没有加害人，没有责任主体，不产生赔偿问题。像台风、暴雨、地震之类的灾害，属于非人为的不可抗力，由此带来的人员和财产受损，没有赔偿问题。但政府方面会实施救援，社会各界会施以援手，这属于救济而非赔偿。《自然灾害救助条例》第十八条受灾地区人民政府应当在确保安全的前提下，采取就地安置与异地安置、政府安置与自行安置相结合的方式，对受灾人员进行过渡性安置。

2024-05-01

113人看过

法律综合知识
洪灾造成的农业损失能赔偿吗,如何赔偿

洪灾造成的农业损失能赔偿吗,如何赔偿：目前，政府是不负责赔偿的，如果购买了保险的，可以找保险公司理赔。农业保险承保理赔管理暂行办法第一章总则第一条为规范农业保险承保理赔业务管理，切实维护参保农户利益，防范农业保险经营风险，保障农业保险持续健康发展,根据《中华人民共和国保险法》、《农业保险条例》等相关法律法规，制定本办法。第二条本办法适用于种植业保险和养殖业保险业务。价格保险和指数保险等创新型业务、以及森林保险业务另行规定。第二章承保管理第一节投保第三条保险公司应严格履行明确说明义务，在投保单、保险单上作出足以引起投保人注意的提示，并向投保人说明投保险种的保险责任、责任免除、合同双方权利义务、理赔标准和方式等条款重要内容。由农业生产经营组织或村民委员会组织农户投保的，可组织投保人、被保险人集中召开宣传说明会，现场发放投保险种的保险条款，讲解保险条款中的重点内容。第四条保险公司和组织投保的单位

2022-10-31

299人看过
管制
防洪暴雨：最新策略与实践

暴雨应急处理措施包括气象部门及时发布暴雨洪涝预警信息并调整预警级别,交警部门根据路况采取相应交通管制措施,在严重积水路段实行交通引导或分流,以及消防救援及其他救援队伍做好救助被洪水围困群众或排涝准备。暴雨应急处理措施包括:气象部门及时发布暴雨洪涝预警信息并调整预警级别,交警部门根据路况采取相应交通管制措施,如在严重积水路段实行交通引导或分流,以及消防救援及其他救援队伍做好救助被洪水围困群众或排涝准备。暴雨预警：这些应急处理措施你了解吗？暴雨预警是保障公众安全的一项重要措施。根据《中华人民共和国气象法》的规定，气象部门应当及时向公众发布暴雨预警信号，并对可能引发自然灾害的气象灾害进行监测、预警和信息发布，及时向公众发布警报，并应当根据需要向有关部门和单位提供气象灾害监测、预警信息和灾情信息。此外，《中华人民共和国突发事件应对法》也明确规定，国家建立重大突

2023-09-11

320人看过
法律综合知识
暴雨后保险不理赔如何维权

根据我国现行机动车保险业务细则的相关规定，暴雨、洪水等自然灾害所导致的车辆直接经济损失均为商业车险范畴内车损险的保障责任，因此，当车辆遭受水浸后产生的诸如施救、清洗、电气设备损失及内部装饰配件等衍生费用，皆在此类保险责任范围之内，相应地，保险公司亦应对此类情况提供理赔服务。其中包含以下几个关键点：首先，车主需已成功购买商业车险中的车损险方能获得相应赔偿，若仅投保交强险或者商业第三者责任险的车辆将无法享受此项权益；其次，车损险的保障内容主要涵盖施救费用、清洗费用及电气设备或内部装饰配件的损失，然而，由于车辆因遭受水浸或涉水驾驶导致发动机受损的情况则不在其保障范围之内，即如因水浸、二次启动等因素引发发动机进水问题，那么修复发动机所需的费用将无法通过车损险获得赔偿；最后，针对因水浸、二次启动等原因导致的发动机进水故障，保险公司设有专门的“涉水险”予以承保。《机动车车辆损失险保险条款》第五条在本合

2024-04-21

134人看过
业主
特大暴雨造成的损失业主赔吗

一般来讲因天灾造成的损失，属于不可抗力，但也有一些损失，原本是可以避免的，在这种情况下，应有人对业主的损失进行赔偿。如果完全是自然灾害的责任，可以通过意外保险来进行赔付。一、违约金赔偿标准上限是怎么规定的违约金赔偿没有绝对的上限标准。违约金一般由双方自由约定，具体如下：1、如果没有约定违约金具体数额，也不属于法律规定的特殊情形，可以参照合同违约造成的损失进行赔偿；2、如果违约金赔偿数额过分高于或者过分低于造成的实际损失，可以请求法院加以调整。一、以下情况劳动者要承担违约金：1、用人单位为劳动者提供专项培训费用，对其进行专业技术培训的，双方可以约定服务期，劳动者违反服务期约定的，应当按照约定向用人单位支付违约金；2、如果劳动者是负有保密义务的，在劳动合同或者保密协议中，单位可以与劳动者约定竞业限制条款。依法约定的竞业限制条款，若劳动者之后违反了，这种情况下也需要承担违约责任。二、违约责任的构

2023-06-23

209人看过

免赔额
暴雨快递被泡损失如何处理

暴雨导致快递被泡，根据协议，快递公司应承担赔偿责任。但是快递公司能证明是因不可抗力、货物本身的自然性质或者合理损耗以及托运人、收货人的过错造成的，则不承担赔偿责任。对于赔偿金额，当事人之间有约定的，按照其约定处理；没有约定或约定不明确的，按照交付或应当交付时货物到达地的市场价格计算。暴雨导致快递被泡，根据协议，快递公司应承担赔偿责任。但是快递公司能证明是因不可抗力、货物本身的自然性质或者合理损耗以及托运人、收货人的过错造成的，则不承担赔偿责任。对于赔偿金额，当事人之间有约定的，按照其约定处理；没有约定或约定不明确的，按照交付或应当交付时货物到达地的市场价格计算。不可抗力指的是不能预见、不能避免、并且不能克服的客观存在的情况。快递被泡如何计算赔偿金额？根据新《邮政法》规定，快递只能赔偿运费的3倍。然而，一些快递公司会在运单上注明承运条款，其中包括按运费2-10倍赔

2023-09-19

456人看过
法律综合知识
停工造成工程损失该如何计算赔偿

一、停工造成工程损失该如何计算赔偿工程停工的损失计算是停工期间生产工人的工资加上消耗的材料、车间经费和企业管理费等这些经费的综合。临时停工大部分都是因为地质条件变化、临时停水停电以及工程人为障碍等原因造成的，这种情况通常需要经济签证，签证上需要具体的停工复工时间和人员机械数量，所以停工损失的计算比较简单。二、拖欠工程款停工损失谁负责拖欠工程款停工损失由建设方负责。建设工程合同约定，建设方按照工程进度支付工程价款的，建设方超过约定的支付时间不支付工程进度款，承包人可向发包人发出要求付款的通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付。建设方不按合同约定支付工程款（进度款），双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。三、停工期工人工资怎么算停工期工资计算分为以下两方面：1．因单位原因造成停工的，一

2023-06-20

158人看过
法律综合知识
洪涝灾害的预防措施

一、怎样做好预防措施：1.随时关注本地新闻和天气预报，做好应对停电、停水、停气的准备。接到洪水预警预报信息，应备足食品、衣物、饮用水、生活日用品和必要的医疗用品，妥善安置家庭贵重物品。2.保存好尚能使用的通信设备。收集手电、口哨、镜子、打火机、色彩艳丽的衣服等可作为信号用的物品，做好被救援的准备。3.如果可能需要外出避难，应至少准备一个可随身带出的应急包，应急包中的物资要考虑到不同家庭成员的特殊需求，例如婴儿用品、慢性病药物等。4.制订家庭应急预案：根据政府和气象部门的预警，可能面临选择转移安置，待在家里避险，或者投亲靠友等应对办法，应提前全家商议达成共识，尽量保障灾时全家人在一起，如果不在一起时，可到约定的安全地点集合。5.在室内避险，要注意关闭电源、气阀和水管，提前储备足够的干净水、食物以及其它备灾物资。6.随时做好安全转移的准备，选择最佳路线和目的地撤离。在不得不撤离时，准备好能自救

2023-05-14

321人看过
法律综合知识
暴雨造成车辆受损哪些可以索赔

一般情况下，暴雨对车辆造成的损失主要有四种：一是由于暴雨淹及车身而进水，导致车辆的坐垫、电路、部件等的损失;二是在水中不自觉地漂游或其他原因发生擦撞碰伤的损失;三是拖车等施救费用的损失;四是由于发动机进水，事后车主又启动，因雨水未干导致发动机被烧的损失。在以上几类损失中，前三项的损失一般都在“车损险”的条款理赔范围中，各家公司也没有太大的差别，基本上都会给予赔偿。但对于发动机进水造成损失，每家公司的规定不尽相同，是否理赔、理赔多少都有差异。所以，车主在购买保险时一定要看清险种条款，不要因为疏忽而造成经济损失。通常情况下，汽车进水保险理赔的范围包括拖车费等施救费用，以及车内电器维修、更换机油、三滤、工时费等车辆因暴雨事故造成的损失。如果没有购买涉水险，只有车辆静止被淹，在没有强行发动的情况下造成的损失，保险公司才负责赔偿。而遇到道路积水，在可预见发生故障的情况下，依然涉水行驶造成的车辆损失保

2022-10-28

225人看过

保险公司
保险公司是否赔偿旅行时暴雨造成的伤害

旅行时暴雨造成的伤害，保险公司需要赔偿。保险公司赔偿旅游时因暴雨造成的伤害：（一）保险范围

2023-05-02

354人看过
不可抗力
暴雨洪水下，证件丢失应对策略

暴雨洪水导致证件丢失的具体办法如下：1、暴雨洪水导致证件丢失的，可以进行补办；2、暴雨洪水导致证件丢失的，若急需丢失的证件使用的，可以到相关单位开具证明；3、暴雨洪水导致证件丢失，进行补办的，可以申请加急办理通道。暴雨洪水属于不可抗力事件，导致证件丢失的，相关部门应当配合补办。暴雨洪水应急（一）我国暴雨洪水的特点1．我国暴雨洪水的地理分布特点我国大部分地区位于中纬度地区，大范围的暴雨主要是由两类天气系统形成：一类是西风带低值系统，包括气旋、切变线、低涡、槽和锋等，影响全国大部地区。这类暴雨，一般覆盖范围广、持续时间长，降水总量大，在大流域内常常形成组合型暴雨洪水，可造成大范围严重的洪涝灾害。另一类是低纬度热带天气系统，包括热带气旋、东风波等，多见于华南各省及东南沿海地区，这类暴雨持续的时间虽然较短，但往往强度大，也能造成严重的洪涝灾害。尤其是上述系统减弱成低压或外围云系，常常可以深入到我国

2023-07-08

478人看过