因发包人导致工期延误的,承包人需要收集哪些证据
来源:互联网 时间: 2023-03-03 19:20:12 489 人看过

承包人可以收集的证据资料当建筑工期延误的,承包人可以收集以下证据资料,用以证明确实是由发包人原因导致的:

1、双方往来的信件及各种会议,会谈纪要;

2、招标文件、施工合同文本及附件、补充协议、施工现场的各类签认记录,经认可的施工进度计划书,工程图纸及技术规范等;

3、发包人或者工程师签认的签证;

4、气象资料、工程检查验收报告和各种技术鉴定报告、工程中送停电、送停水、道路开通和封闭的记录和证明;

5、国家有关法律法令政策性文件;

6、施工进度计划和实际施工进度记录、施工现场的有关文件(施工记录、备忘录、施工月报、施工日志等)及工程照片;

7、工程核算资料、财务报告、财务凭证等,各种验收报告和技术鉴定;

8、工程有关的图片片和录象、备忘录,对工程师或业主的口头指示和电话应随时书面记录,并请给予书面确认;

9、投标前发包人提供的现场资料和参考资料;

10、其他,如官方发布的物价指数、汇率、规定等。

一、工期索赔的具体依据承包商向业主提出工期索赔的具体依据主要有:

(1)合同约定或双方认可的施工总进度规划;

(2)合同双方认可的详细进度计划;

(3)合同双方认可的对工期的修改文件;

(4)施工日志、气象资料;

(5)业主或工程师的变更指令;

(6)影响工期的干扰事件;

(7)受干扰后的实际工程进度等;

二、《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)确定的可以顺延工期的条件《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)第7.5.1项规定,在合同履行过程中,因下列情况导致工期延误和(或)费用增加的,由发包人承担由此延误的工期和(或)增加的费用,且发包人应支付承包人合理的利润:

(1)发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的;

(2)发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的;

(3)发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的;

(4)发包人未能在计划开工日期之日起7天内同意下达开工通知的;

(5)发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的;

(6)监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的;

(7)专用合同条款中约定的其他情形。因发包人原因未按计划开工日期开工的,发包人应按实际开工日期顺延竣工日期,确保实际给期不低于合同约定的工期总日历天数。因发包人原因导致工期延误需要修订施工进度计划的,按照第7.2.2项[施工进度计划的修订]执行。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年08月28日 22:55
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多合同条款相关文章
  • 发包人拖延工期承包人如何赔偿
    发包人导致工期拖延的,承包人可以索赔。当发包人与承包人签订建筑工程合同后,任何一方都应该严格遵守合同约定,积极履行合同,要是一方违约的,另一方都可以要求对方赔偿损失。通常在实践中,因为发包人原因导致工期拖延的如下情况,承包人可以索赔:1、发包人逾期支付工程预付款、进度款。2、发包人拖延提供施工条件,拖延提供场地、图纸等。3、发包人逾期提供甲供材料。4、发包人未办理建设行政审批手续,导致建设行政主管部门勒令停工的。一、如何确定工程竣工日期认定工程的竣工日期如下:(一)建设工程经竣工验收合格的,竣工日期应认定为竣工验收合格之日;(二)承包人提交竣工验收报告后发包人拖延验收的,竣工日期应认定为承包人提交验收报告之日;(三)建设工程未经竣工验收发包人擅自使用的,竣工日期应认定为转移占有建设工程之日。二、工期延误的情形有哪些工期延误的情形包括:1、发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件。2、发
    2023-03-22
    144人看过
  • 因发包人原因导致建筑工程变更,承包人可以要求赔偿吗
    在承包人进行建筑工程施工的过程中,发包人都是可以根据实际情况进行工程变更的,但工程变更,既可能导致工程费用增加,也可能给承包人造成实际损失,发包人应当按照实际情况增付相应的费用,赔偿相应的损失。1、发包人变更工程计划,存在以下情形的,应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。(1)发包人变更计划,提供的资料不准确的。(2)发包人未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件,而造成勘察、设计的返工、停工的。(3)发包人修改设计。2、发包人进行工程变更,增加承包人(实际施工人)工作量的,根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的规定,双方当事人就工程变更的费用进行协商处理,协商不成的,可以参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款。3、因发包人工程变成的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿
    2023-06-15
    337人看过
  • 商品包装被人冒用了需要收集哪些证据?
    商品包装属于外观设计,按照对知识产权的保护,谁要想用商品包装的话,就需要首先取得商品包装权利人的同意,要是没有得到允许就冒用了的,将会被认定为侵权。商品包装被人冒用,想要维权的,需要收集足够的证据。一般就是需要对方产品的包装以及贵公司自身产品的外包装,还有自身产品包装的外观设计专利权证。如果是向法院起诉了的话,单就提供商品包装的证据是不足够的,具体来说,还需要你收集下面的证据:1、证明自己享有商品包装专利权或者专利许可使用权(1)专利权人起诉的。一般你要提交证明其商品包装真实有效的文件,包括专利证书、权利要求书、说明书和最新专利年费交纳凭证。(2)利害关系人起诉的。所谓的利害关系人就是已经支付了商品包装设计使用费,实际合法使用的人。要是属于这个群体的,你就要提交专利实施许可合同在国务院专利行政部门备案的证明材料。要是没有经过备案的,就要提交专利权人的证明,或者证明其享有权利的其他证据。(3
    2023-04-30
    182人看过
  • 承包人延误工期,如何进行赔偿?
    因发包人的过错导致工期延误的,承包人可以直接向其协商进行索赔;协商不成的,可以直接向人民法院提起诉讼进行索赔。我国《民法典》规定,发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。工程延误工期索赔标准工期索赔的概述是指在工程合同履行的过程之中,合同当事人一方也就是承包商没有能力或者是其自身原因造成工程没有按时交付,直接或者间接的造成业主的经济损失,而业主有权利像承包商索要造成的经济损失,这就是工期延误索赔,简称工期索赔。而工期索赔不仅仅只出现在建设工程上面在家庭装修或者建筑物的装修上面也会出现。索赔处理分类有几种1、单项索赔:单相索赔非常的容易理解,它就是没意见索赔事项发生过后就报送索赔通知书,索赔报告书,要求单项解决支付,不予其余的索赔事项混合在一起。2、综合索赔:从字面上大家可能都知道了吧,综合索赔又叫做总索赔
    2023-08-15
    59人看过
  • 发包人拖延验收,承包人有什么措施
    (1)仔细审查施工承包合同对验收条件是如何约定的,《示范文本》中对工程验收设定了发包人不作为默示条款,即发包人收到竣工验收报告后28天不组织验收或验收后14天不提出意见,视为验收合格;(2)如果合同有类似约定,承包人应该将验收报告和验收资料专人送达发包人,并请发包人在送达回执上签字盖章;(3)如果发包人拒绝签收,承包人必须按照专业人士的建议,通过快递、EMS以及公证方式,有效送达。一、建设工程竣工日期和工程款的计算日是啥时候1、建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期。2、承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期。3、建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。二、合同的施工时间怎么写民法典规定,施工合同的内容包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间等,所以施工合同要写施工的期限,但并不是强制性
    2023-06-24
    296人看过
  • 因发包人的原因造成工期顺延的事实,承包人如何履行催告义务
    根据《司法解释》和《建设工程施工合同》(示范文本)规定,发包人迟延支付预付款、进度款,承包人均有通知的义务。一、误工费多少钱一天具体没有一个固定数字,需要根据合同约定确定,一般按合同总金额的0.1%~0.5%合适一些吧,上限一般不超过20%~30%。1、根据《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013(09)》的相关规定,合同工程发生误期的,除合同另有约定外,误期赔偿费的最高限额为合同价款的5%。承包人赔偿后,也不能免除承包人按照合同约定应承担的任何责任和应履行的任何义务。2、法律依据:《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013(09)》9.13误期赔偿9.13.1如果承包人未按照合同约定施工,导致实际进度迟于计划进度的,发包人应要求承包人加快进度,实现合同工期。合同工程发生误期,承包人应赔偿发包人由此造成的损失,并按照合同约定向发包人支付误期赔偿费。即使承包人支付误期赔
    2023-03-17
    223人看过
换一批
#合同订立
北京
律师推荐
    展开

    合同条款是指双方协商一致后,约定双方的权利义务,对双方具有约束力的条款。合同条款是合同内容的具体表现形式,主要通过合同条款体现和表达。合同作为当事人之间的交易协议,内容由合同各方在法律允许的范围内独立约定。一般来说,合同应具备以下条款: 1... 更多>

    #合同条款
    相关咨询
    • 因发包人的原因致使工程停建的,承包人可以要求发包人赔偿哪些损
      吉林省在线咨询 2023-06-12
      因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
    • 公司承包到期, 但是有承包期, 导致工程延误
      河南在线咨询 2022-02-02
      首先,您可以与总部联系,让公司总部对老板所谓延误的单据做书面核对,如果没有延误的,您可与老板协裔,不成起诉到法院。 其次,即便有延误的,老板罚款。如果您与老板的承包合同没约定或许没有合同,那么就应该按公司总部的规定。老板执意这样做假帐,来罚款。您可以在电话录音或短信以及假单据等证据,起诉到法院来维护您的合法权益。 最后,如果老板恶意做假帐为了罚款收入,确实有欺骗行为,但不是刑法意义的诈骗罪。
    • 发包人违反先履行合同义务,导致工期延误的情形有哪些
      宁夏在线咨询 2022-11-15
      发包人违反先履行合同义务,导致工期延误的情形: 1、发包人没有按约定提供施工条件,如拖延提供施工场地、迟延提供施工图纸及技术资料、迟延通知开工、未办理合同约定及法律规定办理各项审批手续导致勒令停工等; 2、发包人逾期支付工程款、进度款; 3、发包人未按合同及施工计划要求及时提供材料、设备、机械等; 4、其他发包人或其授权的监理方未及时履行协助义务(如未及时对隐蔽工程进行验收、未及时安排由其指定分包
    • 有疫情的承包人需要承担工期延误的责任吗
      江苏在线咨询 2022-12-08
      因为疫情属于“不可抗力”,当事人因不可抗力原因不能履行合同的,可以全部或部分免除责任。也就是说承包方如果是因为疫情原因无法履行施工义务的,不需要承担工期延误责任。 《民法典》第五百九十条当事人一方因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明。 当事人迟延
    • 因患者原因延误治疗导致不良后果包括哪些
      云南在线咨询 2021-11-15
      (1)患者不了解医疗行为,不按医嘱服药,私自服药;(2)患者出于某种动机和目的,不真实反映病情;不接受合理的治疗措施,过早增加活动;(3)全麻醉手术擅自进食或术后呕吐反流导致患者死亡;(4)术后过早进食;隐瞒呼吸道吸入异物的情况,导致医生将呼吸道异物误诊为呼吸道炎症,延误病情;私自外出,恶意拖欠医疗费用;(5)不遵医嘱擅自喂食禁忌药物或食物;不遵医院探视制度,擅自探视,导致心血管患者过于兴奋猝死;