您的位置:法师兄 > 专业问答 > 有疫情的承包人需要承担工期延误的责任吗

有疫情的承包人需要承担工期延误的责任吗

2022-12-08 10:11

该咨询为用户常见问题,经整理发布,仅供参考学习!

我也有类似问题!点击提问

推荐答案

江苏在线咨询顾问团

2022-12-08回复

专业分析:

因为疫情属于“不可抗力”,当事人因不可抗力原因不能履行合同的,可以全部或部分免除责任。也就是说承包方如果是因为疫情原因无法履行施工义务的,不需要承担工期延误责任。 《民法典》第五百九十条当事人一方因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明。 当事人迟延履行后发生不可抗力的,不免除其违约责任。

展开更多

对内容有疑问,可立即反馈反馈

同类普法

张神兵律师

广东律参律师事务所

疫情期间承包方不需要承担工期延误责任。根据法律规定,合同一方当事人因不可抗力而不能履行民事义务的,不承担民事责任,但当事人应当及时通知对方,减轻可能给对方造成的损失。

吴国公律师

广东集智求强律师事务所

装修公司延误工期,若是没有合同约定的免责情形出现的,应当承担相应的违约责任。如果双方能协商,则按自愿协商,如果无法协商,可到法院起诉或到仲裁机构仲裁。

律师普法更多>>
  • 承包人需要承担逾期竣工违约责任吗
    承包人需要承担逾期竣工违约责任吗

    如果承包人可以证明工期虽然延误但并非承包人原因引起,从而避免承包人承担逾期竣工的违约责任。当合同约定的造成工期延误的事由发生时,不应消极等待施工条件的恢复及放任损失的扩大;也不能仅仅口头与发包人进行报告或联系,而应积极采取措施,按合同约定就

    2020.10.09 99
  • 承包人要承担逾期竣工的违约责任吗
    承包人要承担逾期竣工的违约责任吗

    如果承包逾期竣工,但非承包人所造成的的,那么承包人无需承担逾期竣工的违约责任。当出现合同约定造成工期延误的原因发生时,不可以被动等待施工条件的恢复和放任损失的扩大,应该及时口头报告或联系发包人,同时积极采取对应措施,根据合同向发包人提交书面

    2022.06.17 404
  • 承包人需要承担违约责任吗
    承包人需要承担违约责任吗

    承包人存在违约情形的需要承担逾期竣工违约责任,不存在违约情形即可以证明非承包人原因引起工期延误的,承包人不需要承担逾期竣工的违约责任,可以依法免除。

    2021.01.11 306
专业问答更多>>
  • 疫情期间承包方需承担延误责任吗?

    因为疫情属于“不可抗力”,当事人因不可抗力原因不能履行合同的,可以全部或部分免除责任。也就是说承包方如果是因为疫情原因无法履行施工义务的,不需要承担工期延误责任。 《民法典》第五百九十条当事人一方因不

    2022-11-15 15,340
  • 疫情期间承包方是否需承担工期延误责任

    因为疫情属于“不可抗力”,当事人因不可抗力原因不能履行合同的,可以全部或部分免除责任。也就是说承包方如果是因为疫情原因无法履行施工义务的,不需要承担工期延误责任。 《民法典》第五百九十条当事人一方因不

    2022-10-11 15,340
  • 疫情期间承包方是否需承担工期延误责任?

    因为疫情属于“不可抗力”,当事人因不可抗力原因不能履行合同的,可以全部或部分免除责任。也就是说承包方如果是因为疫情原因无法履行施工义务的,不需要承担工期延误责任。 《民法典》第五百九十条当事人一方因不

    2022-11-07 15,340
  • 抗疫工程延误工期应由承包方承担责任吗

    因为疫情属于“不可抗力”,根据《》第117条规定,当事人因不可抗力原因不能履行合同的,可以全部或部分免除责任。也就是说承包方如果是因为疫情原因无法履行施工义务的,不需要承担工期延误责任。

    2022-09-13 15,340
法律短视频更多>>
  • 法人没有股份需要承担责任吗 01:08
    法人没有股份需要承担责任吗

    日常生活中所说的法人就是指公司的法定代表人,法定代表人不持有公司的股份,不代表法定代表人不需要承担法律责任。具体来说,一般情况下,法定代表人都不需要对外承担法律的责任,但是存在例外的情况。因为根据我国公司法第三条的规定,公司作为企业法人,有

    8,607 2022.05.11
  • 担保人死亡继承人是否需要承担责任 00:59
    担保人死亡继承人是否需要承担责任

    担保人死亡继承人需要承担责任。继承人应当在在所继承遗产的范围内,承担保证责任。保证是指保证人和债权人约定,当债务人不履行债务时,保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。当事人在保证合同中约定保证人与债务人,对债务承担连带责任的,为连带责任

    2,608 2022.04.17
  • 担保人需承担哪些责任 01:11
    担保人需承担哪些责任

    担保人又称保证人,根据我国现行的的民法通则、物权法、担保法相关规定,在不同的情况下,担保人需要承担的责任具体有:民事责任、民事连带责任、保证责任以及赔偿责任。 担保人承担的保证责任一般分为两种情况, 1、如果债务人所欠债务到期不能清偿时,其

    10,024 2022.04.17
有问题
就会有解决办法
在线咨询

离婚、工伤、刑事、债务... 最快3分钟内有答案

法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?