暴雨水浸停工索赔策略?
来源:互联网 时间: 2023-06-30 20:12:04 185 人看过

暴雨水浸是一种不可抗力因素,如果它导致了停工,承包方可以免除违约责任,但需要按照合同约定承担费用。如果暴雨水浸属于可排除妨碍,承包方应排除妨碍,继续施工,如果未尽许可,擅自停工,那么承包方需要承担违约责任。

对于暴雨水浸造成的停工,其索赔分为两种情况。第一种情况是,暴雨水浸属于可排除妨碍,承包方应排除妨碍,继续施工,如果未尽许可,擅自停工,那么承包方需要按照合同约定承担违约责任。第二种情况是暴雨水浸属于不可抗力因素,如果造成了人员的伤亡,需要起所属单位承担费用;如果造成了设备的损害,由承包人承担损害。

因暴雨水浸造成的停工,应怎样处理赔偿事宜

建筑工程因暴雨、台风等灾害性天气,导致停工的现象时有发生,而因此停工必然会给承包人和发包人造成损失。这种情况下,倘若不清楚该怎样处理赔偿事宜的,就有可能该索赔的费用没有拿到手,不该支出的费用支出了。因此,不管是发包人还是承包人,都有必要清楚这种情况下该怎样处理赔偿事宜。

当遭遇暴雨水浸导致停工,造成损害的,首先要处理一个问题,那就是承包人是否确实需要停工,这将对之后的赔偿事宜产生严重影响。

若暴雨水浸属于可排除,未达到不可抗力层次的,承包方应当排除障碍,继续施工,若擅自停工的,应当按照合同约定承担违约责任,赔偿发包人的相关损失。

若暴雨水浸属于不可抗力的自然灾害,承包人停工也无可厚非,那么双方可按照以下方式处理赔偿事宜:

(1)工程本身的损害,因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失,以及运送至施工现场用于施工的材料和待安装设备的损害,由业主承担。

(2)发包人,承包人的人员伤亡由其所属单位负责,并承担相应费用。

(3)造成施工单位机械、设备的损坏及停工等损失,由施工单位(承包人)承担。

(4)所需清理、修复工作的费用,由双方协商承担,但实践中,这项费用都是由发包人承担的。

(5)工期给予顺延。

(6)停工期间,承包人应发包人要求留在施工现场的必要管理人员及保卫人员的费用,由发包人承担。

需要注意的是,“谁主张谁举证”,因暴雨水浸是否有必要停工及损失赔偿,都是需要有充分证据予以证明的,否则自身的主张是得不到支持的。如承包人停工需要证明停工确实必要,否则擅自停工的,给发包人造损失的,要承担赔偿责任。

要是已经因暴雨水浸停工,双方又就赔偿事宜协商不成的,当事人可以收集相关证据资料,委托建筑工程律师通过法院诉讼的方式处理赔偿事宜,避免双方来回扯皮,浪费大家宝贵的时间。

根据《建筑法》第七十条规定,违反本法规定,涉及建筑主体或者承重结构变动的装修工程擅自施工的,责令改正,处以罚款;造成损失的,承担赔偿责任;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年11月28日 16:45
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多不可抗力相关文章
  • ‘水浸车’物业公司索赔?
    “5·7”暴雨将中海康城三期车库中373辆车浸没,而其中的36名车主因没买保险未得到保险赔付,于是将中海康城物管和开发商广州江东房地产开发有限公司告上法庭。昨天上午,这起备受关注的水浸车索赔案在天河区法院开庭审理,36车主索赔逾500万元。被告哭穷:我们也是受害者在庭审中,被告表示,中海康城开发商及其物管在地下车库内设了51条排水沟、60多台排水泵,设施是完整的。大雨时,物管公司已开广播提醒,有两名业主已将车开走。由于车陂涌水倒灌厉害,很快就淹没了车库,这时将车开出车库不现实。暴雨中,物管投入30多台抽水泵,400多人次抢险,共花费了300多万元资金,已经尽了该尽的义务。同时,“三防门”是人防门,根据有关规定,是不可以关闭的。中海物业称,已履行了作为物业管理者的法定义务、合同义务及附随义务,已竭尽全力抢险,中海物业在事件中没有任何过错;中海物业已购买公众责任险,同时,大雨百年一遇,远远超过
    2023-06-10
    104人看过
  • 机动车被暴雨水淹后如何索赔?
    根据家庭自用汽车损失保险条款规定,保险期间内,被保险人或其允许的合法使用人在使用被保险机动车过程中,因暴雨、洪水等自然灾害造成的被保险机动车的损失,保险公司将按约定负责赔偿。如果汽车是停在小区或者地下车库中被水淹造成损失,只要车辆参保了车辆损失险,保险公司都会按照自然灾害进行赔付。具体要做的就是:别动车,先拍照,再报案,然后就可以了!事故发生后,车主不要试图移动车辆或发动车辆,应尽快报案,至于车子的具体赔付损失情况,要根据车主的保险单保项。律师补充:车子进水一般分为两种情况:一是车辆停放在路边或是地下车库,由于积水太深导致车辆进水;二是,车辆在行驶时,开进积水路段,导致车内进水、熄火,无法前行。一旦车辆被浸泡在水里,车主必须马上拨打保险公司电话进行报案。如果保险公司无法及时到达现场,车主在保证自己安全的情况下请及时拍下现场照片和车辆受损情况,以便定损员进行定损。保险公司与4S店都有拖车救援
    2023-05-07
    88人看过
  • 防洪暴雨:最新策略与实践
    暴雨应急处理措施包括气象部门及时发布暴雨洪涝预警信息并调整预警级别,交警部门根据路况采取相应交通管制措施,在严重积水路段实行交通引导或分流,以及消防救援及其他救援队伍做好救助被洪水围困群众或排涝准备。暴雨应急处理措施包括:气象部门及时发布暴雨洪涝预警信息并调整预警级别,交警部门根据路况采取相应交通管制措施,如在严重积水路段实行交通引导或分流,以及消防救援及其他救援队伍做好救助被洪水围困群众或排涝准备。 暴 雨 预 警 : 这 些 应 急 处 理 措 施 你 了 解 吗 ?暴雨预警是保障公众安全的一项重要措施。根据《中华人民共和国气象法》的规定,气象部门应当及时向公众发布暴雨预警信号,并对可能引发自然灾害的气象灾害进行监测、预警和信息发布,及时向公众发布警报,并应当根据需要向有关部门和单位提供气象灾害监测、预警信息和灾情信息。此外,《中华人民共和国突发事件应对法》也明确规定,国家建立重大突
    2023-09-11
    320人看过
  • 特大暴雨政府对水浸损失的行政赔偿不应置身事外
    广州57特大暴雨造成全市经济损失高达5.438亿元之巨,随之而来的赔偿争议近期持续发酵,成为媒体重点关注的一个话题。其中媒体关注较多的赔偿纠纷集中在水浸车主、物业和保险公司之间。据《羊城晚报》昨日报道,车主向保险公司和物业索赔都很难!目前省内保险公司共接到车险报案超过1.8万件,初步估损金额超过1.7亿元,这样的车险理赔高峰可算广州史上最大。若车主损失全部由保险公司扛下,保险公司感到有点冤。而小区物管购买的公众责任险将暴雨列为除外责任,无法弥补车主损失。不能不指出的是,在车主、物业、保险公司之间展开的这场纠纷扯皮中,有一方责任人被漏掉了,那就是政府部门。而要搞清政府是否需为暴雨造成的损失做出行政赔偿这个问题,首先自然要厘清政府是否对暴雨造成的损失负有责任。无论如何,商业索赔是一码事,行政索赔是另一码事,媒体不能忽略索赔纠纷中任何一方可能的责任人。有知情人士称,地下停车场有详细成熟的防水技术
    2023-04-24
    427人看过
  • 工程损失索赔:暴雨的影响
    根据民法典规定,因为大风大雨致使工程受到损失的,属于不可抗力,双方不承担民事责任,不存在赔偿问题。工程建设实践中,为了明确双方的权利义务,双方会签订工程合同,但是,可能由于某些不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。工程索赔的分类按索赔目的分类,按索赔处理方式分类,按索赔对象分类。索赔目的分类:1、工期索赔:工期索赔是承包商向业主要求延长施工的时间,是原定的工程竣工日期顺延一段合理时间。2、经济索赔:经济索赔就是承包商向业主要求补偿不应该由承包商自己承担的经济损失或额外开支,也就是取得合理的经济补偿。索赔处理分类:1、单项索赔:单项索赔就是采取一事一索赔的方式,即在每一件索赔事项发生后,报送索赔通知书,编报索赔报告书,要求单项解决支付,不与其他的索赔事项混在一起。2、综合索赔:综合索赔又称总索赔,俗称一揽子索赔。即对整个工程(或某项工程)中所发生的数起索赔事项,综合在一起进行索赔。也是总成
    2023-07-05
    344人看过
  •  车子被雨水浸泡,应该如何申请保险赔偿?
    汽车损失险中,发动机进水造成的损失大多数保险公司都不理赔,但平安、民安、大地、华泰、太平洋和人保对发动机进水造成的损失提供保障。被水淹的车辆损失一般可以在车辆损失险限额内获得赔偿,但大多数保险公司对发动机进水造成的损失设有免责条款。如投保涉水险,可享受20%的免赔率。需与车辆损失险一同投保,不单独投保。赔付的具体金额不能一概而论,需要考虑车辆价格的高低、修理费用的多少,并结合实际情况,按照一定比例进行赔付。1、汽车“全险”中的车辆损失险包括发动机的保险,但对发动机的保险比较突出的问题,是大多数保险公司的车辆损失险对“发动机进水造成的损失”都设置了免责条款(除外责任),但也有所差异:(1)、平安、民安免除对“保险车辆因遭水淹或因涉水行驶致使发动机损坏”造成损失的赔偿;(2)、大地、华泰、太平洋和人保免除对“发动机进水后导致的发动机损坏”造成损失的赔偿,即只要是发动机进水造成的损失保险公司都不
    2023-11-14
    353人看过
  • 建设工程特大暴雨怎么索赔
    一、建设工程特大暴雨怎么索赔1、特大暴雨是属于不可抗力的自然因素,因特大暴雨造成工程无法施工的,无论是建设单位还是施工单位不能主张赔偿。2、法律规定:《中华人民共和国民法典》第一百八十条【不可抗力】因不可抗力不能履行民事义务的,不承担民事责任。法律另有规定的,依照其规定。不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。二、建筑工程停工索赔的处理原则是什么1、按照双方签订的施工合同中的有关条款的规定实事求是的来计算停工的相关损失。签订合同的前提条件就是平等合同规定了双方的权利和义务,如果脱离合同进行相关操作就是违背了双方的利益,所以停工问题的探讨是绝对不能脱离合同而进行的,但是也不能完全按照合同以及相关协议,还是应该做到具体问题具体分析。2、造成停工的责任方应该实事求是的加以明确谁负主要责任谁负次要责任,事实上并不是所有的责任都是建设单位造成的。如果是由于施工方施工组织不当或在质量进度安全
    2023-06-17
    123人看过
  • 工程索赔的管理策略
    工程索赔管理:1、应以合同为依据,在处理索赔时必须合理合理;必须注意数据的收集、数据的真实性和可信度,并在确定后及时处理索赔;在处理索赔的具体过程中,必须仔细分析何时索赔工期和费用;2、处理索赔事件时应进行及时检查;3、责任要明确,费用要严格审核;4、加强工作中的主动控制,减少工程索赔。工程索赔的抬头该怎样写?工程索赔申请书范本工程名称:致:(监理单位)根据施工合同条款第条的规定,由于________________________________的原因,我方要求索赔金额(大写)_____________________________,请予以批准。索赔的详细理由及经过:索赔金额的计算:附:证明材料承包单位(章)__________承包单位(章)__________项目经理_____________日期_____________《中华人民共和国建筑法》第七十三条建筑设计单位不按照建筑工程质
    2023-07-05
    232人看过
  • 暴雨洪水应急
    (一)我国暴雨洪水的特点1.我国暴雨洪水的地理分布特点我国大部分地区位于中纬度地区,大范围的暴雨主要是由两类天气系统形成:一类是西风带低值系统,包括气旋、切变线、低涡、槽和锋等,影响全国大部地区。这类暴雨,一般覆盖范围广、持续时间长,降水总量大,在大流域内常常形成组合型暴雨洪水,可造成大范围严重的洪涝灾害。另一类是低纬度热带天气系统,包括热带气旋、东风波等,多见于华南各省及东南沿海地区,这类暴雨持续的时间虽然较短,但往往强度大,也能造成严重的洪涝灾害。尤其是上述系统减弱成低压或外围云系,常常可以深入到我国中部或北部地区,造成大范围的强降水,酿成严重的洪涝灾害。从我国年暴雨日的累年平均分布图上可以看出,其特点也是东南多,西北少;沿海多,内陆少;迎风坡多,背风坡少。广东沿海、广西东北部、湘赣两省东北部、四川盆地西部等地是我国多暴雨地区,也是容易发生洪水的地区。2.洪水的季节分布特点洪涝发生的季
    2023-06-06
    75人看过
  • 暴雨房子进水怎么理赔
    暴雨属于法律上的不可抗力的重大自然灾害。根据现有法律规定,此类受损房屋难以获得相应赔偿,国家、集体、组织和其他公民没有承担赔偿的义务。但政府应当按照《防震减灾法》相关条例的要求做好救助工作。也就是说,政府没有赔偿的义务,但却有救济的责任。如果房主之前买过住房保险那就方便多了,直接到保险公司按照之前的保险合同索赔即可。但需要注意的是,要仔细查看之前购买的保险索赔范围是否包括自然灾害类,若是包含即可索赔;但若是免责中明确指出由于自然灾害所造成的损失不在保险范围内,那就无法索赔了。如果房屋存在质量上的问题,是可以要求开发商进行赔偿的。一、房屋在自然灾害时倒塌保险公司赔吗不属于保险责任通常有两种情况,一种是出险事故不属于保险条款中的“保险责任”条款规定的责任范围;另一种是出险事故属于保险条款中的“责任免除”条款规定的免责范围,例如人身意外伤害险保险,如果被保险人发生车祸但被保险人系无照驾驶,则属于
    2023-06-23
    124人看过
  • 车被水浸36位车主索赔500万余元
    今年5月的一场特大暴雨,导致广东省广州市一小区车库中的373辆汽车遭到水浸。此后,其中36位车主将小区物业管理公司和开发商诉至法院,索赔共计500万余元。6月29日,广州市天河区人民法院开庭审理了此案,物业公司是否尽到管理义务、车辆被水浸是否属于不可抗力、地下停车场排水设计是否存在缺陷等成为庭审焦点。■事件回放————水淹车库汽车遭水浸5月7日凌晨,广州市降特大暴雨,中海康城小区3期地下车库的373辆汽车遭水浸。在与物业公司协商未果后,5月17日,其中36位车主分别将中海物业管理广州有限公司(以下简称中海广州公司)和开发商广州江东房地产开发有限公司诉至天河区法院。36位车主认为,他们作为两被告开发和管理的中海康城小区的住户,将车辆停放在小区地下停车库。由于两被告管理不善,存在违反城市建设规划的管理规定等原因,导致停在车库的车辆全部被淹没,造成严重损失,两被告应承担赔偿责任。法院受理后,将3
    2023-06-07
    308人看过
  • 退票攻略:暴雨天火车停运怎么办?
    打开12306客户端,切换到“订单”页,点击“已支付”图标。在“未出行订单”列表中选择已停运的车票。在“订单详情”页点击“退票”按钮。点击右下角的“立即退票”。软件弹出“温馨提示”对话框,点击“确定”按钮。退票成功后显示退票金额及“业务号”,建议截图保存。火车开车前退票扣多少手续费开车前8天(含)以上退票的,不收取退票费;票面乘车站开车时间前48小时以上的按票价5%计,24小时以上、不足48小时的按票价10%计,不足24小时的按票价20%计。开车前48小时~8天期间内,改签或变更到站至距开车8天以上的其他列车,又在距开车8天前退票的,仍核收5%的退票费。《铁路旅客运输规程》第四十九条因承运人责任致使旅客退票时按下列规定办理,不收退票费:1、在发站,退还全部票价。2、在中途站,退还已收票价与已乘区间票价差额,已乘区间不足起码里程时,退还全部票价。3、在到站,退还已收票价与已使用部分票价差额。
    2023-07-06
    246人看过
  •  车辆在特大暴雨中浸泡,保险如何处理?
    该文本是一份关于特大暴雨导致车辆泡水后各种保险情况及其赔付规定的说明。根据文本内容,保险公司将按照保险金额进行赔付,包括碰撞、倾覆、坠落、火灾、爆炸、自燃、外界物体坠落、倒塌、暴风、龙卷风、雷击、雹灾、暴雨、洪水、海啸、地陷、冰陷、崖崩、雪崩、泥石流、滑坡和载运保险车辆的渡船遭受自然灾害,但驾驶人需随船一起承受自然灾害的影响。特大暴雨导致车辆泡水后,保险将会进行赔付。根据保险公司的统计数据,以下是各种保险情况及其赔付规定:1.碰撞、倾覆、坠落:保险公司将按照保险金额进行赔付。2.火灾、爆炸、自燃:保险公司将按照保险金额进行赔付。3.外界物体坠落、倒塌:保险公司将按照保险金额进行赔付。4.暴风、龙卷风:保险公司将按照保险金额进行赔付。5.雷击、雹灾、暴雨、洪水、海啸:保险公司将按照保险金额进行赔付。6.地陷、冰陷、崖崩、雪崩、泥石流、滑坡:保险公司将按照保险金额进行赔付。7.载运保险车辆的渡
    2023-08-26
    143人看过
  • 停工赔偿事项如何处理暴雨问题?
    暴雨导致停工处理赔偿事项如下:1、工程本身的损害,因工程损害造成的第三人员伤亡和财产损失,以及运输到施工现场的材料和待安装设备的损害,由业主承担;2、发包人、承包人的人员伤亡由其所属单位承担,并承担相应费用;3、造成施工单位机械设备损坏和停工损失的,由施工单位承包人承担;4、需要清理和修复的费用由双方协商承担,但在实践中,费用由发包人承担;5、工期顺延;6、停工期间,承包人应要求必要的管理人员和保卫人员留在施工现场的费用由发包人承担。如果暴雨是可排除的,未达到不可抗力水平,承包商应排除障碍,继续施工。擅自停工的,应当按照合同承担违约责任,赔偿发包人的相关损失。如果暴雨水浸是不可抗力的自然灾害,承包商停工是可以理解的。暴雨导致车子受损属于保险范围内吗?根据车损险的责任范围,在保险期间内,被保险人或其允许的合法驾驶人在使用保险车辆过程中,因暴风、龙卷风等原因造成保险车辆的损失,保险人按照保险合
    2023-07-02
    230人看过
换一批
#犯罪
北京
律师推荐
    展开

    所谓不可抗力,是指合同订立后发生的,当事人订立合同时不能预见的,且不能避免和不能克服的导致合同不能履行或不能按期履行的客观现象。 不可抗力的范围包括以下三种情况: (1)自然灾害。如地震、台风、洪水、旱灾、海啸等。 (2)政府行为。... 更多>

    #不可抗力
    相关咨询
    • 暴雨水浸导致水上停工的停工单位该如何索赔
      西藏在线咨询 2022-11-15
      一、若暴雨水浸属于可排除,未达到不可抗力层次的,承包方应当排除障碍,继续施工,若擅自停工的,应当按照合同约定承担违约责任,赔偿发包人的相关损失。 二、若暴雨水浸属于不可抗力的自然灾害,承包人停工也无可厚非,那么双方可按照以下方式处理赔偿事宜: (1)工程本身的损害,因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失,以及运送至施工现场用于施工的材料和待安装设备的损害,由业主承担。 (2)发包人,承包人的人员伤
    • 暴雨期间雨水水浸造成停工怎么办
      四川在线咨询 2021-10-15
      建筑工程的施工经常持续一段时间,在这段时间内,由于各种原因工期延误或停止的情况有可能发生,此时与赔偿问题有关。暴雨浸水停止,应如何处理赔偿问题?如果暴雨水浸泡在不可抗力的自然灾害中,承包人即使停止工作也不会抱怨。双方可以通过以下方式处理赔偿事项(1)工程本身的损害,由于工程损害,第三者的伤亡和财产损失,运输到工地施工的材料和安装设备的损业主承担。(2)发包人,承包人伤亡由所属单位负责,承担相应费用
    • 因暴雨水浸造成的停工应该如何进行索赔?
      新疆在线咨询 2023-02-24
      一、若暴雨水浸属于可排除,未达到不可抗力层次的,承包方应当排除障碍,继续施工,若擅自停工的,应当按照合同约定承担违约责任,赔偿发包人的相关损失。 二、若暴雨水浸属于不可抗力的自然灾害,承包人停工也无可厚非,那么双方可按照以下方式处理赔偿事宜: (1)工程本身的损害,因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失,以及运送至施工现场用于施工的材料和待安装设备的损害,由业主承担。 (2)发包人,承包人的人员伤
    • 暴雨水浸造成停工有哪些途径
      黑龙江在线咨询 2023-11-17
      暴雨水浸造成的停工的索赔方式: 1、索赔事件发生28天内,向工程师发出索赔意向通知; 2、发出索赔意向通知后28天内,向工程师提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料; 3、工程师在收到施工单位送交的索赔报告及有关资料后,于28天内给予答复,或要求施工单位进一步补充索赔理由和证据。
    • 屋顶雨雨浸盖是谁的责任
      广西在线咨询 2022-02-01
      这个因楼上雨水浸坏楼下墙面的情况,属于房屋质量问题,最终责任归属于房地产开发商。 不过,如果您现在的这个房屋应经完成登记过户,房屋产权人从法律意义上也已经明确是您,您楼下的住户是有可能向您主张索赔。 所以建议您对于楼下住户的损失和房屋的这些质量问题,尽可能搜集保留好证据,以方便您之后应对楼下住户的赔偿请求和向开发商主张承担房屋质量纠纷引起的赔偿责任。