建设工程合同工期可以合法顺延吗-法师兄

建设工程合同工期可以合法顺延吗

来源：互联网时间： 2023-07-26 10:25:31 273 人看过

建设工程合同工期可以合法顺延。承包人在施工过程中如发生不可抗力因素，或者其他不可归责于承包人的意外事件导致工期延误的，承包人有权主张工期顺延。发包人未按约支付工程款若发包人未按约支付工程进度款，承包人有权停工，因此引起的工期延误责任由发包人承担。

根据2021年实施的《民法典》第八百零四条规定，因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

建设工程合同工期延误怎么办

建设工程合同工期延误后，要看合同中是否规定了延误责任。如果实际延误符合合同规定的延期免责情况，或由于不可抗力造成的，并有证据证明情况的。根据实际情况，可以顺延工期，否则违约方应向对方承担违约责任。当事人一方就合同无效，所造成的损失向法院或者仲裁机构提起诉讼的，法院或者仲裁机构根据，造成合同无效当事人的过错责任，判决各方承担损失。

《民法典》第八百零四条

因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多不可抗力相关文章

工程施工
建设工程合同可以在法律上自愿顺延吗

建设工程合同工期可以合法顺延。当事人可以约定顺延工期的方式和期限，承包人应当在约定期限内按照约定方式提出工期顺延申请，顺延事由符合合同约定的，工期可以合法顺延。一、发包人解除合同的情形有哪些因承包人的原因致使已经完成的建设工程质量不合格，在发包人提出的合理期限内，承包人拒绝修；工程主体结构验收或者工程竣工验收不合格，且承包人拒绝修复或者无法修复的；承包人在合同约定的工期内未完工，在发包人催告的合理期限内仍未完工的；承包人以自己的行为表示不再继续施工的；建设工程竣工前，承包人非法转包、违法分包建设项目的。二、承包工程签订合同注意事项有什么签订承包工程合同的注意事项如下：1、签订合同时，盖章主体应与发包人和承包人一致；2、合同工期应与投标文件和中标通知书确定的工期相同；3、工程质量标准应符合国家标准规定的合格标准；4、发包人和承包人应约定承包人提供施工组织设计和进度计划的时间；5、约定合同价款

2023-06-29

323人看过
口头合同
建设工程合同延期可以用口头合同吗

一、建设工程合同延期可以用口头合同吗不能以口头的方式订立建设工程施工合同，建设工程合同除双方当事人意思表示达成一致外，还应当采用书面形式明确双方的权利义务。建设工程合同为要式合同，工程建设具有极强的专业性且内容复杂，如果不采用书面的正式形式，极易为未来预留隐患。二、建设工程合同应当采取什么形式《中华人民共和国民法典》第七百八十九条规定，建设工程合同应当采用书面形式。口头合同由于没有必要的凭证，一旦发生合同纠纷，往往举证困难，不易分清责任。而书面形式的合同由于对当事人之间约定的权利义务都有明确的文字记载，能够提示当事人适时地正确履行合同义务，当发生合同纠纷时，也便于分清责任，正确、及时地解决纠纷。建设工程合同一般具有合同标的额大，合同内容复杂、履行期较长等特点，为慎重起见，更应当采用书面形式。三、建设工程合同的内容包括哪些在实践中，较大工程建设一般采用的是合同书的形式订立合同。通过合同书，当

2023-04-30

186人看过
口头合同
建设工程合同延期可以用口头合同吗

一、建设工程合同延期可以用口头合同吗不能以口头的方式订立建设工程施工合同，建设工程合同除双方当事人意思表示达成一致外，还应当采用书面形式明确双方的权利义务。建设工程合同为要式合同，工程建设具有极强的专业性且内容复杂，如果不采用书面的正式形式，极易为未来预留隐患。二、建设工程合同应当采取什么形式《中华人民共和国民法典》第七百八十九条规定，建设工程合同应当采用书面形式。口头合同由于没有必要的凭证，一旦发生合同纠纷，往往举证困难，不易分清责任。而书面形式的合同由于对当事人之间约定的权利义务都有明确的文字记载，能够提示当事人适时地正确履行合同义务，当发生合同纠纷时，也便于分清责任，正确、及时地解决纠纷。建设工程合同一般具有合同标的额大，合同内容复杂、履行期较长等特点，为慎重起见，更应当采用书面形式。三、建设工程合同的内容包括哪些在实践中，较大工程建设一般采用的是合同书的形式订立合同。通过合同书，当

2023-06-16

216人看过
不可抗力
建设工程合同能延期吗

可以，但要在特定条件下。1、工程量增加；2、发包人变更设计；3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料；4、发包人未按约定支付工程款。发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当；5、工程质量鉴定；6、不可抗力或其他因素。一、建设工程款的优先受偿权有何规定建筑工程款优先受偿权是指发包人未按照约定支付工程款时，相对于其他债权，承包人具有优先受偿的权利。工程款优先权优先于抵押权，同样，优先于当事人申请保全后针对该财产的债权。发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。二、拖欠工资和工程款纠纷怎么解决根据相关法律可知，对于拖欠工资和工程纠纷解决有如下两种方法：1、违法分包合

2023-03-08

149人看过

工程监理
建设工程合同能延期吗？

建设工程合同可以申请办理延期。延期的条件是建设工程的工程量增加；发包人变更设计；发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料或者发包人未按约定支付工程款。一、建设单位应当如何委托工程监理建设单位应当委托工程监理：1、实施工程监理的，在进行工程监理前，发包人应当将委托的监理人的名称、资质等级、监理人员、监理内容及监理权限，书面通知被监理的建设工程的承包人。建设工程监理人应当依照法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和建设工程合同，对承包人在工程建设质量、建设工期和建设资金使用等方面，代表发包人对工程建设进行监督。2、工程监理人不按照委托监理合同的约定履行监理义务，对应当监督检查的项目不检查或者不按照法律、行政法规和有关技术标准、设计文件和建设工程合同规定的要求和检查方法规定进行检查，给发包人造成损失的，应当承担相应的赔偿责任。二、钢结构建筑承包合同怎么写建设工程合同是承包人进行工程

2023-03-31

76人看过
工程施工合同
99版建设工程施工合同规定的工期可以顺延的情况

一、发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件;二、发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行;三、工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行;四、工程师指令错误造成工期顺延;五、事件责任在第三人或第三方，项目经理为保证人员生命财产安全采取紧急措施的;六、设计变更和工程量增加;七、一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;八、不可抗力;九、延期开工请求获工程师同意或工程师未在规定时间内对延期开工的请求作答复的;十、发包人原因造成停工的;十一、工程师检验影响施工正常进行，且检验结果为合格的;十二、对已隐蔽的工程重新检验，检验结果为合格的;十三、由于设计原因或设备制造原因导致试车达不到验收要求，责任在发包人的;十四、在施工中发现古墓、古建筑遗址及出现影响施工的地下障碍物的;

2023-04-21

134人看过