建设工程合同工期可以合法顺延吗？
该咨询为用户常见问题，经整理发布，仅供参考学习！
我也有类似问题！点击提问
建设工程合同工期可以合法顺延。承包人在施工过程中如发生不可抗力因素，或者其他不可归责于承包人的意外事件导致工期延误的，承包人有权主张工期顺延。发包人未按约支付工程款若发包人未按约支付工程进度款，承包人有权停工，因此引起的工期延误责任由发包人承担。根据《民法典》第八百零四条规定，因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第六条 当事人约定顺延工期应当经发包人或者监理人签证等方式确认，承包人虽未取得工期顺延的确认，但能够证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定，承包人以此为由主张工期顺延的，人民法院应予支持。当事人约定承包人未在约定期限内提出工期顺延申请视为工期不顺延的，按照约定处理，但发包人在约定期限后同意工期顺延或者承包人提出合理抗辩的除外。
对内容有疑问，可立即反馈反馈
建设工程施工合同工期师可以顺延的，如果工程质量经鉴定是合格的，则应将鉴定期间作为顺延工期期间；反之如果工程质量经鉴定不合格，则工期不应顺延；因不可抗力或其他因素承包人在施工过程中如发生不可抗力因素，或者其他不可归责于承包人的意外事件导致工期延误的，承包人有权主张工期顺延。
可以，但要在特定条件下。 1、工程量增加； 2、发包人变更设计； 3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料； 4、发包人未按约定支付工程款，发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当； 5、工程质量鉴定； 6、不可抗力或其他因素。
-
建设工程合同能延期吗可以，但要在特定条件下。 1、工程量增加； 2、发包人变更设计； 3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料； 4、发包人未按约定支付工程款。发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当； 5、工程质量鉴定； 6、不可抗力或
2021.03.02 138 -
建筑工程合同可以延期吗可以，但要在特定条件下。 1、工程量增加； 2、发包人变更设计； 3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料； 4、发包人未按约定支付工程款。发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当； 5、工程质量鉴定； 6、不可抗力或
2021.01.23 424 -
建设工程合同工期延误怎么办建设工程合同工期延误后，主要要看合同中是否约定延误责任，如果实际延误的情形符合合同中约定的延期免责情形，或者是由不可抗力造成，并且有证据证明上述情形，那么根据实际情况，顺延工期即可；否则合同违约方要对合同相对方承担违约责任。
2021.02.25 138
-
建设工程合同工期可以合法顺延吗
建设工程合同工期可以合法顺延。承包人在施工过程中如发生不可抗力因素，或者其他不可归责于承包人的意外事件导致工期延误的，承包人有权主张工期顺延。发包人未按约支付工程款若发包人未按约支付工程进度款，承包人
2022-06-03 15,340 -
建设工程合同工期可以顺延吗
建设工程合同工期可以合法顺延。承包人在施工过程中如发生不可抗力因素，或者其他不可归责于承包人的意外事件导致工期延误的，承包人有权主张工期顺延。发包人未按约支付工程款若发包人未按约支付工程进度款，承包人
2022-05-12 15,340 -
建筑工程工期可以合法顺延吗
施工合同的工期可以合法顺延。根据有关法律法规，当事人可以在取得发包人或监理人签证确认后，约定延长工期。当事人未确认的，提供相应证据证明申请确认，承包人以此为由主张工期延长的，人民法院应予支持。
2021-11-03 15,340 -
建设工程招标，工期和标准可以按顺延工期确认吗
在工程量增加的施工过程中，发包人经常要求承包人增加工程量，必然导致工期增加。如果发包人在施工过程中改变设计，由于发包人改变设计，承包人无法施工的期限应从工期中扣除。发包人未按合同约定的期限提供设计图纸
2021-11-20 15,340
-
00:57
建设工程合同包括哪些合同?依据现行《中华人民共和国民法典》的相关规定，建设工程合同的类型主要包括： 1、施工合同、勘察合同和设计合同； 2、合同的具体内容包括，当事人的姓名或名称、住所等信息； 3、工程的名称、范围、质量； 4、建设工期； 5、竣工验收； 6、质量保
4,137 2022.04.17 -
00:43
建设工程合同无效情形具体到建设工程施工合同领域，以下几种情形会导致建设工程施工合同无效。第一是承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的。第二是建设工程是必须要进行招标，但是实际上并没有中标或者中标无效的。第三是没有资质的实际施工人借用他人的资质来签订的。
2,257 2022.04.17 -
01:14
工期顺延哪些情况算合法工期顺延的合法情况有，发包人要求承包人增加工程量；发包人变更设计；发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料；以及发包人未按约支付工程款等。施工过程中，发包人时常要求承包人增加工程量，因而必然导致工期的增加。这种情形下，工期自然顺
1,157 2022.04.15
