欠工程款可以停工吗-法师兄

欠工程款可以停工吗

来源：法律编辑整理时间： 2024-03-27 13:36:37 425 人看过

一、欠工程款可以停工吗

在拖欠工程款的情形下承包人是可以停工的，且承包人可以向发包人主张停工期间所造成的损失。我国《民法典》规定，发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

《中华人民共和国民法典》

第八百零三条【发包人未按约定的时间和要求提供相关物资的违约责任】发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

第八百零四条【因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任】因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

欠工程款可以停工吗？陷入法律纠纷需要委托专业律师的话，可以点击律师电话咨询直接咨询，我们在全国范围内都能为您匹配到本地丰富案例经验的律师帮助您！

二、工程款拖欠怎么办

（一）工程款被拖欠解决方法一：行政措施

1、资金审查

政府有关部门应对建设单位上报的项目进行严格审查，尤其是投资能力的审查，严格执行先落实资金，后上项目的原则，严格审查上报项目的资金落实情况。因主管部门审查不详，导致不良后果的，也要追究主管部门和主办人员的行政责任。

2、项目审批

政府有关部门对建设单位拟建项目的可行性研究报告，一定要严格遵守审批、审核程序，并委托在关咨询公司进行评估、审计，然后按行政程序审批，重大项目还可聘请国内外专家咨询。从而，避免出现重复建设及其他问题。

3、市场整顿

整顿和规范建筑市场经济秩序是建筑业改革、发展、稳定的大事。各级计划、和建设部门都要认真执行国务院关于整顿和规范市场经济秩序的决定，依法查处招标投标活动中的违法违规行为，严格依法行政，并把清欠工程款当作一项任务来抓。

（二）工程款被拖欠解决方法二：经济措施

1、工程担保

工程担保主要有投标担保、改造担保、付款担保及分包担保。付款担保是指建设单位和承担担保的第三方与承包单位签订担保合同，保证建设单位按时支付工程款的一种担保方式。承包单位有权要求住所合同向第三方提供承保建设单位未支付的款项，以保障自己债权的实现。

2、结算中心

所谓工程结算中心，是指由政府或银行出面组织的工程结算交易系统，由结算中心根据建设单位、监理单位的验收计价等合法手续直接将工程款拨付给施工单位，这样既可以直接办理工程款拨付，还可以监控项目资金落实情况，减少拖欠。

温馨提示：在实际法律问题情景中，个案详情有所差异，为了精准快速解决您的问题，保障您的合法权益，建议您点击下方【立即咨询】按钮，向专业律师说明详细的情况，一对一解决您的实际问题，可以更好的为您提供服务。

文书推荐：保温工程合同协议书施工承包合同范本（小型工程）建筑工程大清包通用版合同防水工程施工标准

《中华人民共和国民法典》第八百零三条

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

法律综合知识
分包的工程拖欠工程款，可以找谁要？

【案情回放】施完工拿不到钱起诉原告（被上诉人）：某建筑公司（施工方）被告（上诉人）：某局一公司（总承包方、分包方）被告（被上诉人）：某物流公司（发包方）某局一公司是某物流公司发包的物流中心工程的总承包方。2003年11月3日，某建筑公司与某局一公司签订《静力打桩工程分包合同》，由某建筑公司分包该物流中心桩基础工程。合同约定的付款方式为：2003年11月3日前桩机进场，某局一公司向某建筑公司支付材料款30万元；完成总工程量的70％，支付30万元；完成全部工程，支付40万元；竣工验收合格10天支付10万元，结算余款在验收合格后两个月付清。违约责任约定为，违约方按银行现行利息及追究欠款的滞纳金。2004年3月15日，某建筑公司与某局一公司进行工程结算，确认工程价款为1713908元。同年3月23日，涉案桩基础工程通过验收。在工程施工过程中某局一公司向某建筑公司支付了部分工程款。2005年7月12

2022-05-02

365人看过
工程款追讨
工程款欠了七年还可以索赔吗

一、工程款欠了七年还可以索赔吗工程款被拖欠七年没有偿还的，施工单位可以向人民法院申请支付令，或者直接向法院起诉追索。但超过诉讼时效的，债务人有抗辩权。《中华人民共和国民事诉讼法》第三条适用范围人民法院受理公民之间、法人之间、其他组织之间以及他们相互之间因财产关系和人身关系提起的民事诉讼，适用本法的规定。第二百一十四条申请支付令条件债权人请求债务人给付金钱、有价证券，符合下列条件的，可以向有管辖权的基层人民法院申请支付令：债权人与债务人没有其他债务纠纷的；支付令能够送达债务人的。申请书应当写明请求给付金钱或者有价证券的数量和所根据的事实、证据。《中华人民共和国民法典》第一百八十八条【普通诉讼时效、最长权利保护期间】向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的，依照其规定。但是，

2023-06-07

485人看过
诉讼时效
工程欠款诉讼时效可以拒绝吗

工程欠款诉讼时效是三年。法律规定，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。《民法典》第一百八十八条规定，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的，依照其规定。但是，自权利受到损害之日起超过二十年的，人民法院不予保护，有特殊情况的，人民法院可以根据权利人的申请决定延长。工程欠款诉讼时效超过三年大多数拖欠工程款已历时相当久，甚至超过三年，有的甚至达到十年之久。拖欠太久的工程款，承包商经常因法律意识淡薄或碍于情面怕影响与建设方的关系等原因而错过诉讼时效。根据《民法典》第一百八十八条规定：“向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权

2023-07-29

207人看过
法律综合知识
工程欠款追讨律师可以代理吗？

一、工程欠款追讨律师可以代理吗？1、工程欠款追讨律师可以代理，起诉必须符合下列条件：（一）原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；（二）有明确的被告；（三）有具体的诉讼请求和事实、理由；（四）属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。2、起诉需要提交的证据（1）借钱协议或借据；（2）借贷关系有担保人的，有关担保的证据；（3）借贷双方交付、收到钱款的凭证；（4）债务人借钱用途的证明；（5）债务人应当支付利息的证明；（6）无利息约定，债权人要求债务人偿付逾期利息，或者不定期无息借钱经催告不还，债权人要求偿付催告后利息的，应有到期不还或经催告不还的证据；（7）债务人下落不明的，应有证明债权凭证真实性及清偿债务的相关证据；（8）付款付息凭证。二、工程款合同之中没有约定利息，借款者需要支付利息吗？1、工程款合同之中没有约定利息，借款者不需要支付利息。借款合同对支付利息没有约定的，视

2024-01-16

289人看过

法律综合知识
人防工程停车位可以卖吗

一、人防工程停车位可以卖吗不可以，因为人防车位的产权即不属于开发商，也不属于业主，它只属于国家，而人防车位主要是用于打战时期或者是发生重大灾难时，提供给居民避难时使用的，所以人防车位是不可以买卖的。人防车位虽然不可以被买卖，但是它却可以出租，只不过出租之前必须经过我们国家的人防部门的审批同意，并且出租年限最长不可以超过二十年，到期以后，才可以续租。当我们国家发生战争或者是出现重大灾难的时候，我们国家就会把人防车位强制征用。二、人防车位和普通车位的区别1．两者的所有权以及使用年限不同。普通车位是开发商销售给业主的，业主对于车位有完整的产权，车位的使用年限跟房屋的使用年限是一样的。人防车位则不能买卖，但是可以租赁，使用时间最长为20年，如果物业出售人防车位属于违法行为。人防车位的产权属于国家，不属于业主，也不属于开发商。2．建筑的结构也是不同的，人防车位在普通车位的下面一层，墙体比普通车位的墙

2023-04-24

443人看过
法律综合知识
工程款欠款打官司可以不用律师吗

一、工程款欠款打官司可以不用律师吗工程款欠款打官司可以选择是否使用律师。虽然律师在法律方面有专业知识和经验，可以帮助当事人更好地理解和处理法律问题，但是如果当事人对相关法律问题有充分了解，或者案件较为简单，也可以自行处理而不必请律师。请律师与否主要取决于当事人对法律的熟悉程度、案件的复杂程度以及个人经济能力等因素。如果当事人对法律不太了解，或者案件较为复杂，建议请律师协助处理，以避免因法律知识不足而导致不必要的损失。一般来说，如果债权人决定起诉，需要满足一定的起诉条件，包括原告与本案有直接利害关系、有明确的被告、有具体的诉讼请求和事实、理由等。如果满足条件，债权人可以选择向法院起诉。【法律依据】《民事诉讼法》第一百二十二条起诉必须符合下列条件：（一）原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；（二）有明确的被告；（三）有具体的诉讼请求和事实、理由；（四）属于人民法院受理民事诉讼的范围

2024-03-17

274人看过
法律综合知识
欠金属工程款5000元以上可以起诉吗

工程款拖欠起诉需要材料如下：1、招标文件、合同文本及附件，其他各种签约，业主认可的工程实施计划，各种工程图纸，技术规范等；2、往信件（书信、电子邮件等）。如业主的变更指令，各种认可信、通知，对承包商问题的答复信等；3、各种会议纪要；4、施工进度计划和实际施工进度记录；5、施工现场的工程文件，如施工记录、施工备忘录、施工日报、工长和检查员的工作日记、监理工程师填写的施工记录和各种签证等。工程款拖欠起诉流程是什么工程款拖欠起诉流程如下1、申请财产保全；2、写起诉书；3、携带证据和起诉书到法院立案并交诉讼费；4、法院审查确定受理后就会开庭审理；5、法院判决；6、执行判决。《中华人民共和国民法典》第一百八十八条向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的，依照其规定。但是，自权利受到

2024-05-13

283人看过
合同无效
工程完工装修未完工可以付清工程款吗

一、工程完工装修未完工可以付清工程款吗1.工程未竣工验收的，应当等竣工验收后才支付工程款。2.验收合格的，按约定支付工程款；3.验收不合格，修复后仍然不合格的，参照合同关于工程价款的约定折价补偿。4.法律依据：《中华人民共和国民法典》第七百九十三条【建设工程合同无效、验收不合格的处理】建设工程施工合同无效，但是建设工程经验收合格的，可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人。建设工程施工合同无效，且建设工程经验收不合格的，按照以下情形处理：(一)修复后的建设工程经验收合格的，发包人可以请求承包人承担修复费用;(二)修复后的建设工程经验收不合格的，承包人无权请求参照合同关于工程价款的约定折价补偿。发包人对因建设工程不合格造成的损失有过错的，应当承担相应的责任。第七百九十九条【建设工程的竣工验收】建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收

2023-04-06

473人看过

房屋权属登记
工程停工多久可以取消施工许可证

一、工程停工多久可以取消施工许可证《建筑法》第九条规定：建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止就是说拿到施工许可以后，得在三个月内开工，要是没法开工，就顺延呗，顺延有两次机会，一次三个月，所以最长的可以停工的期限应该是九个月。再多就施工许可就作废了。二、什么是建筑工程施工许可证建筑工程施工许可证是建筑施工单位符合各种施工条件、允许开工的批准文件，是建设单位进行工程施工的法律凭证，也是房屋权属登记的主要依据之一。没有施工许可证的建设项目均属违章建筑，不受法律保护。当各种施工条件完备时，建设单位应当按照计划批准的开工项目向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门办理施工许可证手续，领取施工许可证。未取得施工许可证的不得擅自开工。三、建筑工程施工许可

2023-06-16

108人看过
欠款
工程机械欠款可以怎么办

工程机械欠款可以向劳动保障部门进行举报。无故拖欠工资是违法的，且拖欠机械费是属于劳动纠纷。拖欠农民工工资一般是属于劳动争议，不是公安机关管辖的案件，但如果拒不支付劳动报酬情节严重的，就可以向公安机关报案。在用人单位拖欠工资的情况下，劳动者要先和用人单位协商，如果协商无法解决，则可以通过以下法律途径来解决：1、向当地劳动保障监察机构投诉举报；2、向当地劳动争议仲裁委员会申请仲裁，需要注意的是，要在劳动争议发生之日起一年内向劳动争议仲裁委员会提出书面申请；3、通过诉讼途径解决。注意，没合同找工资条、工卡、打卡记录等证明存在劳动关系也可以。解决农民工问题的相关要求规定：1、规范农民工工资管理，切实改变农民工工资偏低、同工不同酬的状况。各地要严格执行最低工资制度，合理确定并适时调整最低工资标准，制定和推行小时最低工资标准。2、制定相关岗位劳动定额的行业参考标准。用人单位不得以实行计件工资为由拒绝执

2023-06-25

91人看过
法律综合知识
工程欠款几年内可以追讨

一、工程欠款几年内可以追讨承包单位向人民法院主张工程款的，起诉的时效是3年，从知道建设单位拖欠工程款之日起开始计算。法律规定：《中华人民共和国民法典》第一百八十八条向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的，依照其规定。但是，自权利受到损害之日起超过二十年的，人民法院不予保护，有特殊情况的，人民法院可以根据权利人的申请决定延长。二、欠款不还起诉需要哪些证据欠款不还起诉需要准备以下证据：证明当事人诉讼主体资格的证据；证明民事法律关系据以发生、变更、消灭等事实的证据：如合同、协议、债权文书（借条、欠条等）、收发货凭证、往来信函等；确定债权债务数额的证据，比如出借金额，已还款数额等。法律依据：《中华人民共和国民事诉讼法》第六十三条当事人的陈述；书证；物证；视听资料；电子数据；证人

2023-10-16

447人看过
欠款
多久可以起诉工程款拖欠？

大部分欠款都持续了相当长的时间，甚至超过两年，有的甚至长达十年。对于逾期已久的工程款，承包人往往因法律意识淡薄或担心影响与施工方的关系而错过诉讼时效。在此需要提醒的是，工程欠款的诉讼时效为三年，从知道或者应当知道欠款开始计算。根据我国法律规定，诉讼时效可以被某一请求权行为中断，中断后可以重新计算诉讼时效。拖欠工程款的诉讼时效有多久工程欠款的诉讼时效为两年，从知道或应当知道拖欠行为起算。我国法律规定诉讼时效可以通过一定的主张权利行为得以中断，中断后诉讼时效可以重新计算。因建设单位拖欠工程款，施工单位在起诉时可依据《建设工程施工合同》的约定要求对方承担违约金；若合同没有违约金条款，可要求对方支付一定金额的逾期付款利息，对此，最高人民法院司法解释有规定。施工单位在起诉时，应向人民法院提供有关诉讼请求金额的计算方法及计算清单。《中华人民共和国民法典》第一百八十八条【普通诉讼时效、最长权利保护期间】

2023-07-02

236人看过

银行贷款
工程款延付,工期可以延长吗

要看合同是否约定先付工程款。1、如果合同约定先付工程款，就可以顺延工期。2、否则就不能顺延。甲方未在合同约定时间内支付工程进度款，乙方应及时向甲方发出要求付款的通知，甲方收到乙方通知后仍不按要求付款，可与乙方协商签订延期付款协议，经乙方同意后延期支付。协议应明确延期支付的时间和从付款申请生效后按同期银行贷款利率计算应付款的利息。如甲方不按合同约定支付工程进度款，双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行时，乙方可停止施工，由甲方承担违约责任。律师补充：工期顺延一般包括下列情况：1、发包人没有按照约定及时提供施工所需的原材料和施工设备；2、发包人没有及时向承包人提供施工资金；3、发包人突然变更施工计划等各种情形。【法律法规】《民法典》第七百九十八条【隐蔽工程】隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第二百八十

2023-05-06

83人看过
承诺
农村公路建设可以拖欠工程款吗

依据我国相关法律的规定，农村公路建设不得拖欠工程款和农民工工资，不得拖欠征地拆迁款，并且不能挪用公路建设的资金。《农村公路建设管理办法》第二十一条农村公路建设不得拖欠工程款和农民工工资，不得拖欠征地拆迁款。第四十六条违反本办法规定，有下列情形之一的，由有关交通运输主管部门或者由其向地方人民政府建议对责任单位进行通报批评，限期整改;情节严重的，对责任人依法给予行政处分：(一)在筹集农村公路建设资金过程中，强制单位和个人集资，强迫农民出工、备料的;(二)擅自降低征地补偿标准，或者拖欠工程款、征地拆迁款和农民工工资的。工程款纠纷的类型有哪些1、发包方拖欠工程款违约纠纷这种违约纠纷的特点是，工程款是可以确定的，故这种纠纷法律比较简单。这类纠纷形成的主要原因发包方没有任何正当理由违约拖欠，主要表现为的发包方无力支付工程款;发包方有支付能力无故拖欠工程款。2、关于总包、分包问题引起的工程款纠纷这种纠纷

2023-06-18

83人看过