拖欠工程款且导致停工或缓慢施工，工期可以顺延吗？
该咨询为用户常见问题，经整理发布，仅供参考学习！
我也有类似问题！点击提问
甲方拖欠工程款的解决方式∶拖欠工程款要承担相应的违约责任。包工头可以先和甲方协商尽快结算和赔偿，不能协商一致的，想办法收集相关证据，然后到法院起诉，只要符合起诉条件法院就可以受理。起诉必须符合下列条件︰ (一)原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织; (二)有明确的被告; (三)有具体的诉讼请求和事实、理由; (四)属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。
在拖欠工程款的情形下承包人是可以停工的，且承包人可以向发包人主张停工期间所造成的损失。我国《民法典》规定，发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
-
疫情能否导致工期无责顺延疫情能导致工期无责顺延。根据法律规定，因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任。不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，疫情属于不可抗力。
2021.03.05 127 -
承包人可以顺延工程工期的情形承包人可以顺延工程工期的情形有： 在建设工程施工合同履行过程中，如果出现以下情形，承包人可以顺延工程工期： 1、隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查，发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程工期。 2、发包人未按照约定的时间和要求提
2021.01.16 236 -
以拖延结算或欠付工程款为由拒绝交付工程如何处理实践中，发包人拖延结算、欠付工程款情况较为普遍，承包人多会以此抗辩拒绝交付工程。建设工程合同属于双务有偿合同，主要对待给付义务为建设方的工程价款支付义务和施工方的适当施工义务，在未结算的情况下，施工是否适当尚未确定，该抗辩不能成立，且目前建
2021.04.25 254
-
拖欠工程款停工或缓慢施工如何处理
拖欠工程款且导致停工或缓慢施工，则工期可以顺延，但需要证明延误的天数及拖欠工程款与延误天数之因果关系。
2022-10-04 15,340 -
工程款可以延迟工期吗
工程款延付工期可以顺延，工期顺延一般包括下列情况： 1、发包人没有按照约定及时提供施工所需的原材料和施工设备； 2、发包人没有及时向承包人提供施工资金； 3、发包人突然变更施工计划等各种情形。
2022-07-23 15,340 -
把施工工程延误工期可以补偿吗
实际施工人延误工期要赔偿。 实际施工方延误工期的，属于合同违约的情形，建设单位可以要求承包单位承担违约责任，造成损失的按实际损失赔偿。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续
2023-01-15 15,340 -
工程款过了期间工期顺延可否
工程款延付工期可以顺延，工期顺延一般包括下列情况： 1、发包人没有按照约定及时提供施工所需的原材料和施工设备； 2、发包人没有及时向承包人提供施工资金； 3、发包人突然变更施工计划等各种情形。
2022-11-10 15,340
-
01:21
工期顺延和工期延误有什么区别工期延误，即工程在施工时一项或几项工作实际完成的时间，比计划规定的完成时间晚，从而可能使合同工期的延长。 通常情况下，工期延误有两种情形：第一种是在施工时，实际的施工进度比发包人批准的计划施工进度落后，但这种情况有可能改变。第二种是在完工并
3,372 2022.04.15 -
00:45
建筑工程款拖欠可以起诉解决吗建筑工程款的拖欠属于建设工程施工合同纠纷的一种，属于民事纠纷。因此，如果发包人拖欠建筑工程款，且经承包人追要后，仍然不予支付的，承包人可以拿起法律的武器，向法院起诉发包人。承包人可以向发包人住所地法院起诉，也可以向建筑施工合同履行地法院起诉
721 2022.05.27 -
01:02
如何起诉拖欠工程款起诉拖欠工程款的流程有以下四点： 1、由被拖欠人亲自向人民法院提起诉讼；被拖欠人也可以通过委托代理人的方式，由代理人向人民法院提起诉讼； 2、向人民法院提起个人拖欠工程款的诉讼，应当提交起诉状，确实没有办法提交起诉状的，可以通过口头方式起诉
422 2023.01.04
