承包商施工索赔的情形有哪些-法师兄

承包商施工索赔的情形有哪些

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-12 15:43:56 479 人看过

1.不利的自然条件与人为障碍引起的索赔。这类障碍或条件指一个有经验的承包商无法合理预见到的并在施工中发生了的，增加了施工的难度并导致承包商花费更多的时间和费用。

2.工期延长和延误索赔。它包括工期索赔和费用索赔两方面，应分别编制，因为这两方面索赔不一定同时成立。凡纯属业主和工程师方面的原因造成的工期的拖延，不仅应给承包商适当地延长工期，还应给予相应的费用补偿。

3.加速施工的索赔。有时业主或工程师会发布加速施工指令(其原因应非承包商的任何责任和原因引起)，会导致施工成本增加，引起索赔，此按FIDIC合同条款规定，可采取奖励方法解决施工的费用补偿，激励承包商克服困难，提前(或按时)完工。

4.因非承包商的任何责任和原因引起施工临时中断和工效降低引起索赔。

5.业主不正当地终止工程而引起索赔。

6.业主风险和特殊风险引起索赔。

7.物价上涨引起索赔。

8.拖欠支付工程款引起索赔。

9.法规、货币及汇率变化引起的索赔。如在投标截止日期前的28天以后，由于业主国家或地方的任何法规、法令、政令、规章发生变化，或工程施工所在国政府(或其受权机构)对支付合同的一种或几种货币实行限制或货币汇兑限制，造成承包商损失的，业主应给予补偿。

10.因合同条文模糊不清、错误引起索赔。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多合同条款相关文章

法律综合知识
开发商向承包商提出反索赔的情形一般有什么？

反索赔就是指一方提出索赔时，反驳、反击或者防止对方提出的索赔，不让对方索赔成功或者全部成功。一般认为，索赔是双向的，业主和承包商都可以向对方提出索赔要求，任何一方也都可以对对方提出的索赔要求进行反驳和反击，这种反击和反驳就是反索赔。开发商向承包商提出反索赔的情形如下：1、工程质量问题反索赔。2、拖延工期反索赔。3、经济担保反索赔。4、保修金反索赔。5、开发商其他损失的反索赔。《建筑法》第三十五条工程监理单位不按照委托监理合同的约定履行监理义务，对应当监督检查的项目不检查或者不按照规定检查，给建设单位造成损失的，应当承担相应的赔偿责任。工程监理单位与承包单位串通，为承包单位谋取非法利益，给建设单位造成损失的，应当与承包单位承担连带赔偿责任。

2024-05-03

325人看过
业主
索赔利润的承包商可以得到哪些情况

1、工程师或业主提供的施工图或批示错误；2、业主未能及时提供施工现场；3、合同规定或工程师通知的原始基点、基准线、基准标高错误；4、不可预见的自然条件；5、服从工程师的指示进行试验，或由于雇主应负责的原因对竣工试验的干扰；6、因业主违约，承包商暂停工作及终止合同；7、应属于雇主承担的风险等。反索赔有哪些情形施工索赔包括索赔和反索赔，一般将承包方向发包方提出的补偿要求称为索赔，而将发包方向承包方进行的索赔称反索赔。反索赔的主要内容包括以下几个方面：1、延期工期的反索赔。2、工程施工质量缺陷的反索赔。3、合同担保的反索赔。4、发包方其他损失的反索赔。《建筑法》第五十四条规定，建设单位不得以任何理由，要求建筑设计单位或者建筑施工企业在工程设计或者施工作业中，违反法律、行政法规和建筑工程质量、安全标准，降低工程质量。建筑设计单位和建筑施工企业对建设单位违反前款规定提出的降低工程质量的要求，应当予以

2023-08-06

99人看过
工程承包
施工期内承包人有什么索赔

承包人有权依法索赔的施工赔偿包括：发包人未按约定提供施工场地、施工条件所造成的损失赔偿；工程设计变更导致工期延长的损失赔偿；发包人未按约定供应材料、设备造成的损失赔偿以及发包人工作失误造成的损失赔偿等。一、劳务分包有哪些形式劳务分包有以下形式：1、零散的劳务承包，即企业临时用人；2、自带劳务承包，即由企业内部的正式职工招募人员来承包劳务；3、和成建制的劳务分包，即从总承包企业处分项、分部的承包。二、小包工头讨要工程款的方式如下：1、直接与发包人进行协商。讨要工程款需要及时，应当选择合法正当的途径与发包人进行协商；2、视情况可以接受发包人的担保。如果发包人确实无力支付工程价款的，可以接受其提供的担保；3、向人民法院提起诉讼。如果发包人既不肯支付价款，也不肯提供担保，此时可使用法律武器维护自己的合法权益。三、发包人具有下列情形之一，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包

2023-06-27

410人看过
工程施工
工程施工索赔包括哪些环节

根据招标文件的有关规定和合同要求，意向书应包括索赔结构名称、索赔原因和依据、事件发生的起始日期和预计损失，无详细的计算数据和证明。这样监理工程师就可以通过意向书对整个事件的起因、地点和索赔方向有一个大致的了解。按合同要求复印并上报有关单位。现阶段应注意两点：一是向监理工程师提交索赔意向书后，由主管监理工程师签字确认，必要时由施工单位负责人、现场负责人，现场监理工程师和主管监理工程师一起到现场检查；二是索赔意向书提交监理工程师签字确认后，及时收集证据，收集到的证据应是确凿的，所有工程造价和工期索赔都应附有经现场项目监理工程师批准的记录、计算资料和有关证明材料。索赔项目类型及起止日期的计算方法：（1）因图纸交付延误引起的索赔。发包人或其委托的设计单位提供的全部图纸、技术规范和其他技术资料，在收到中标通知书后28天内未收到，未向承包人进行技术交底的，承包人应按合同规定提出索赔。收到中标通知书后第

2023-05-02

342人看过

合同条款
承包商施工索赔的内容和特点是什么

1.不利自然条件和人为障碍引起的索赔。此类障碍或条件是指经验丰富的承包商无法合理预见且在施工过程中发生的障碍或条件，这些障碍或条件增加了施工难度，并导致承包商花费更多的时间和成本2.要求延长工期和延误。它包括工期索赔和成本索赔，应分别编制，因为这两项索赔可能不会同时成立。如果仅由于业主和工程师的原因导致工期延误，承包商不仅应适当延长工期，还应给予相应的费用赔偿。有时，业主或工程师会发布加速施工令（原因不得由承包商的任何责任和理由引起），这将增加施工成本并引起索赔。根据FIDIC合同条款，可采用激励方式解决施工成本补偿问题，鼓励承包商克服困难，提前（或按时）完成工程。4.因除施工责任外的任何责任和原因造成施工临时中断和工作效率降低的索赔承包商5.因业主不当终止项目而引起的索赔6.因业主风险和特殊风险引起的索赔7.因价格上涨引起的索赔8.因拖欠项目资金引起的索赔9.因法规变更引起的索赔，货币和

2023-05-07

385人看过
法律综合知识
开发商向承包商提出的索赔有哪些类型

施工索赔包括索赔和反索赔，一般将承包方向发包方提出的补偿要求称为索赔，而将发包方向承包方进行的索赔称反索赔。反索赔的主要内容包括以下几个方面：延期工期的反索赔。工程施工质量缺陷的反索赔。合同担保的反索赔。发包方其他损失的反索赔。《民法典》第八百零二条因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身损害和财产损失的，承包人应当承担赔偿责任。

2024-04-25

419人看过
工程承包
新形势下工程承包商的索赔的法律规定

目标分析。首先，确定索赔所要达到的目标。承包商的索赔目标通常为承包商索赔的基本要求，是承包商对索赔解决的最终期望。它由承包商根据合同实施状况、所受实际损失和总的经营战略确定。其次，分析目标实现的基本条件和可能性。承包商的索赔目标可能有多个，有容易实现的，也有难以实现的。承包商应按其实现难度进行排序，并逐一分析其实现的可能性和基本条件。另外，分析目标实现的风险。国际工程索赔过程中的风险很多，作为承包商应主要分析在履行合同责任时由于自身的失误所导致的风险以及其它不利于索赔解决的影响因素。对方立场分析。一是进行法律背景分析。包括民法典律基础的特点、对方商业习惯、文化特点、民族特性等。二是利益和期望分析。分析对方的兴趣和利益所在，研究双方利益的一致性和矛盾性。对双方利益和期望的分析是制订索赔基本方针和策略的基础。通常，双方利益差距越大，期望越高，索赔的解决就越困难。三是对方的反索赔分析。索赔和反索

2023-05-04

316人看过
银行贷款
一般情况下承包商可以索赔哪些费用

一、承包商可以索赔的费用一般情况下只要是承包商有索赔权的事项，导致了工程成本的增加，承包商都可以提出费用索赔，因为这些费用都是承包商完成超出合同范围的工作而实际增加的开支。承包商索赔费用的项目主要包括以下几种：1、人工费。可以作为承包商人工费索赔的情形主要有：a、承包商因完成合同计划以外的工作所花费的人工费；b、非因承包商的责任造成施工效率降低或工期延误致使人员窝工增加的人工费；c、超过法定工作时间的加班劳动费用；4）、法定人工费的增长等。2、材料费。可以作为承包商材料费的索赔主要有：a、对于实际用量超过计划用量而增加的材料费；b、在可调价格合同中，由于客观原因材料价格大幅上涨的；c、非因承包商责任使工期延长导致材料价格上涨或非因承包商原因致使材料运杂费、材料采购与保管费用的上涨等。3、施工机械使用费。可以作为承包商施工机械使用费索赔的情形有：a、由于完成工程师指示的，超出合同范围的工作所

2023-06-10

88人看过

仲裁机构
需要承担大包干施工合同的违约责任的情形有哪些

需要承担大包干施工合同的违约责任的情形有：1、工期延误违约责任的认定处理如工程未能在合同约定的期限内竣工，发包方会要求承包方承担工期违约责任，承包方会要求发包方赔偿其停工、窝工损失。审判实践中遇到的主要问题是：承包方因发包方在施工过程中未按合同约定支付工程进度款或提供原材料、设备、场地、技术资料而主张工期顺延权，承包人可以顺延工期，即享有工期顺延权。对于发包方未按合同约定提供原材料、设备、场地、技术资料，承包方未按合同约定办理工期顺延签证，承包方在诉讼中主张工期顺延权的，因发包方未按合同约定提供施工所用原材料、设备、场地、技术资料，承包方就无法进行施工，必然导致工期延误，此情况下应支持承包方的工期顺延权请求。2、工程质量违约的违约责任（一）是发包人与承包人对工程质量是否合格或者对导致工程质量出现问题的原因及双方责任大小有争议的，如果不能依据双方提供的证据材料予以认定，则应委托有相应鉴定资质

2023-03-28

198人看过
法律综合知识
承包人施工索赔成立条件

一、承包人施工索赔成立条件承包人施工索赔成立条件有：1.与合同相比较，已经造成了实际的额外费用或工期损失。2.造成费用增加或工期损失的原因不是由于承包商的过失。3.按合同规定，不应由承包商承担的风险。4.承包商在事件发生后的规定时限内提出了书面索赔的意向通知。二、工程索赔分为哪几类1.工程延误索赔。因发包人未按合同要求提供施工条件，如未及时交付设计图纸、施工现场、道路等，或因发包人指令工程暂停或不可抗力事件等原因造成工期拖延的，承包人对此提出索赔。这是工程中常见的一类索赔。2.工程变更索赔。由于发包人或监理工程师指令增加或减少工程量或增加附加工程、修改设计、变更工程顺序等，造成工期延长和费用增加，承包人对此提出索赔。3.合同被迫终止的索赔。人或承包人违约以及不可抗力事件等原因造成合同非正常终止，无责任的受害方因其蒙受经济损失而向对方提出索赔。4.工程加速索赔。发包人或工程师指令承包人加快施

2023-01-09

124人看过
合同期限
承包人预期可得利益索赔的情形

1、根据《建设工程施工合同》通用条款第44条规定了发包人原因引起合同终止的两种情况即:(1)发包人拖欠进度款承包人可以停止施工;停止施工超过56天，发包人仍不支付的，承包人在预通知后有权解除合同;(2)因发包人违约致使合同无法履行，承包人经预通知后有权解除合同。在上述情况下，承包人除了可索赔已完工程价款、退场费用、已付货款及退货费用外，还可索赔合同解除给其造成的损失。该损失包括预期可得利益的损失，并且一般主要是预期可得利益的损失。承包人经预通知后有权解除合同。在上述情况下，承包人除了可索赔已完工程价款、退场费用、已付货款及退货费用外，还可索赔合同解除给其造成的损失，包括预期可得利益的损失。2、承发包双方签订的施工合同未采用示范文本的，在发包人出现迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行及迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的等情形时，解除合同并要求发包人赔偿包括预期可得利

2023-03-11

430人看过
继续履行
施工合同承包人承担违约责任的形式有哪些

施工合同承包人承担违约责任的形式有：1、赔偿损失。2、支付违约金。3、采取补救措施。4、继续履行。承包人违约的情形1、私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，将合同的全部或部分义务转移给其他人；2、未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；3、使用不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；4、未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误；5、缺陷责任期内未对工程接收证书所列缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，又拒绝按监理人指示再进行修复；6、承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；7、承包人不按合同约定履行义务的其他情况。合同当事人承担违约责任的形式包括哪些合同当事人承担违约责任的形式有：1、继续履行，即按照合同约定继续履行相应义务；2、采取补救措施，不需要继续履行的，

2023-08-18

224人看过

法律综合知识
工程施工中的索赔有哪些方面

一、工程施工中的索赔有哪些方面工程施工中的索赔方面有：1.因材料质量问题或材料供应不及时引起的索赔；2.由于人为原因，引起施工临时中断和工效降低导致人工费、材料费、设备费增加而提出的索赔；3.不利的自然条件与人为障碍导致费用损失加大或工期延误引起的索赔。《建筑法》第七十二条建设单位违反本法规定，要求建筑设计单位或者建筑施工企业违反建筑工程质量、安全标准，降低工程质量的，责令改正，可以处以罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。二、工程索赔的诉讼时效是多久工程索赔的诉讼时效是三年。向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。《中华人民共和国民法典》第一百八十八条向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的，依照其规定。但是，自权利受到损害之日起超过二

2023-04-02

313人看过
业主
承包商索赔的程序

一、承包商索赔的程序承包商索赔的程序如下：1.提出索赔意向通知索赔事件发生28天内，向监理工程师发出索赔意向通知。2.提交索赔申请报告及有关资料发出索赔意向通知后，承包方应抓紧准备索赔的证据资料，包括事件的原因、对其权益影响的资料、索赔的依据，以及其他计算出该事件影响所要求的索赔额和申请工期延期的天数，并在28天内向监理工程师提交索赔申请报告及有关资料。3.审核索赔申请监理工程师在收到承包方送交的索赔报告和有关资料后，在28天内给予答复，或要求承包方进一步补充索赔理由和证据。监理工程师在28天内未给予答复或未对承包方作进一步要求，视为该项索赔已经认可。4.持续性索赔事件当索赔事件持续进行时，承包方应当阶段性地向监理工程师发出索赔意向通知，在索赔事件终了后28天内，向监理工程师提出索赔的有关资料和最终索赔报告。二、承包商向业主的索赔包括哪些内容承包商向业主的索赔包括的内容：1.合同文件的缺陷

2023-06-05

466人看过