您的位置:法师兄 > 专业问答 > 什么情况下承包商可以索赔,具体有哪些

什么情况下承包商可以索赔,具体有哪些

2021-12-21 10:53

该咨询为用户常见问题,经整理发布,仅供参考学习!

我也有类似问题!点击提问

推荐答案

湖南在线咨询顾问团

2021-12-21回复

专业分析:

承包商可以获得利润索赔: (1)合同文件缺陷引起的索赔; (二)业主违约造成的索赔; (3)施工现场条件变化引起的索赔; (4)工程变更引起的索赔; (5)工程师指令引起的索赔; (6)特殊风险引起的索赔; (7)其他承包商干扰引起的索赔; (8)其他第三方原因引起的索赔。

法律依据:

《中华人民共和国建筑法》第五十四条建设单位不得以任何理由,要求建筑设计单位或者建筑施工企业在工程设计或者施工作业中,违反法律、行政法规和建筑工程质量、安全标准,降低工程质量。 建筑设计单位和建筑施工企业对建设单位违反前款规定提出的降低工程质量的要求,应当予以拒绝。

展开更多

对内容有疑问,可立即反馈反馈

同类普法

张神兵律师

广东律参律师事务所

被继承人死亡的情况下可以继承,相互有继承关系的数人在同一事件中死亡,难以确定死亡时间的,推定没有其他继承人的人先死亡。继承开始后,按照法定继承办理;有遗嘱的,按照遗嘱继承或者遗赠办理;有遗赠扶养协议的,按照协议办理。

丰培铭律师

天津东方律师事务所

承包商施工索赔的情形: (1)合同文件的缺陷引起的索赔; (2)业主违约引起的索赔; (3)施工现场条件的变化引起的索赔; (4)工程变更引起的索赔; (5)工程师指令引起的索赔; (6)特殊风险引起的索赔; (7)其他承包商干扰引起的索赔; (8)其他第三方原因引起的索赔。

律师普法更多>>
  • 承包人可以索赔的施工赔偿具体有哪些
    承包人可以索赔的施工赔偿具体有哪些

    承包人可以索赔的施工赔偿有:未能及时向承包商提供指令或指令错误;未按合同时间提供图纸;延期开工或暂停施工;没有完全履行告知义务导致地址条件发生变化;对工程质量的检验影响施工正常进行;没有按照合同时间支付工程预付款和进度款;供应的材料设备不合

    2021.03.03 156
  • 承包人可以索赔的施工赔偿具体有哪些?
    承包人可以索赔的施工赔偿具体有哪些?

    施工赔偿中承包人可以索赔的项目是:未能及时向承包商提供指令或指令错误;未按合同时间提供图纸;延期开工或暂停施工;没有完全履行告知义务导致地址条件发生变化;对工程质量的检验影响施工正常进行;没有按照合同时间支付工程预付款和进度款;供应的材料设

    2021.02.10 108
  • 具体哪些情况下可以退房
    具体哪些情况下可以退房

    出现以下情况之一时,可以退房: 1、房屋主体结构质量不合格,不能交付; 2、交付后的房屋出现严重影响正常居住的质量问题; 3、交房期限届满,催告后三个月内未交房; 4、其它可以退房的情形。《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律

    2020.05.20 97
专业问答更多>>
  • 承包土地情况说明可以具体写的有哪些

    X的宗地图所示X号至X号界址线包含(穿过)的建筑物。该建筑物是由本人建造使用,所占用土地XXX办理土地批准和土地登记手续,土地使用权属于XXX,现本人对该建筑物所占土地合并到XXX申请登记的宗地使用无

    2022-07-31 15,340
  • 承包商施工索赔有哪些情形

    材料费。可以作为承包商材料费的索赔主要有: a、对于实际用量超过计划用量而增加的材料费; b、在可调价格合同中,由于客观原因材料价格大幅上涨的; c、非因承包商责任使工期延长导致材料价格上涨或非因承包

    2022-07-18 15,340
  • 什么情况下工伤可以索赔

    具体什么情况,是工伤造成的吗?还是其他情况的,一般人身损害赔偿包括医疗费、误工费、护理费、交通费、住宿费、住院伙食补助费、必要的营养费,受害人因伤致残的还需要增加残疾赔偿金、残疾辅助器具费,以及因康复

    2022-03-13 15,340
  • 什么情况下可以索赔工期

    1、可以工期索赔的条件: (1)发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的; (2)发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的; (3)发包人提供的测量

    2022-05-21 15,340
法律短视频更多>>
  • 承包人可以索赔的施工赔偿有哪些 00:58
    承包人可以索赔的施工赔偿有哪些

    在施工合同履行过程中发生下列情形之一,承包人可以索赔:发包人没有按合同约定的时间和要求向承包人提供施工场地、创造施工条件。工程设计变更。发包人未按合同约定,向承包人支付工程预付款或进度款。发包人未按合同约定向承包人供应材料、设备。因施工中断

    1,546 2022.04.17
  • 哪些情况下可以减刑 01:00
    哪些情况下可以减刑

    根据《中华人民共和国刑法》有关“减刑条例与限度”的规定,犯罪分子被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的,在其服刑期间,认证遵守监狱规定,积极接受劳动改造,并确实有悔改表现,或者有立功表现的,可以减刑;出现以下重大立功表现之一的,应当给予减刑

    184 2022.06.22
  • 什么情况下可以继承父母房产 01:05
    什么情况下可以继承父母房产

    子女属于父母的法定第一顺序继承人,无论父母是否订立遗嘱,子女都可以继承父母房产。通过法定继承或者遗嘱继承这两种方式,继承父母房产的差别在于继承房产的份额可能不一样。如果父母在生前订立了遗嘱,指定房产由子女继承的,子女在父母去世后有权继承父母

    1,272 2022.04.15
有问题
就会有解决办法
在线咨询

离婚、工伤、刑事、债务... 最快3分钟内有答案

法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?