在什么情况下承包商可以暂停施工-法师兄

在什么情况下承包商可以暂停施工

来源：法律编辑整理时间： 2023-05-31 18:47:00 267 人看过

1、承包商在什么情况下可以停止和推迟施工？

1。业主变更工程量？

2。发包人的设计文件和其他技术资料有误或发包人更改设计文件？

3。发包人未按约定及时提供施工材料、设备或者工程进度款的；

4。发包人未对中间工程、隐蔽工程的情况进行验收，未办理有关交接手续的；

5。发包人未按合同约定保证施工所需的工作条件，致使工程无法正常进行。二是暂停施工后，用人单位的责任是什么？

如果由于业主的原因导致工程暂停或延误，业主应承担什么法律责任？在工程建设过程中，发包人应当按照合同约定履行义务，为承包人的施工工作提供必要的条件，保证工程建设的顺利进行。因发包人原因不能按约定的进度计划施工的，承包人可以停止或者延期施工。出现上述情况，致使工程建设无法正常进行的，承包人可以暂停、顺延、顺延工期，并及时通知发包人。承包人应采取合理措施，减少和避免损失，妥善保护已完工程，保护和移交所购材料、设备，并在暂停施工和停工期间，将自己的机械和人员撤出施工现场。发包人应当为承包人的退出提供必要的条件。承包人应向发包人报告暂停或延期施工过程中发生的经济支出和其他实际支出。

由于发包人自身原因造成工程暂停或延误的，发包人应承担违约责任。首先，发包人应当采取必要措施弥补或者减少损失，同时排除障碍，使承包人能够尽快恢复施工。承包人在施工中发现设计错误或者不合理的，应当通知发包人。发包人接到通知后，应及时与设计人等有关单位研究确定修改意见或变更设计，并将修改后的设计文件及时送交承包人。发包人还应当赔偿承包人在暂停或者暂停施工期间所遭受的损失，包括暂停、闲置、倒运、机械设备转移、材料、构件积压等造成的损失和实际发生的费用。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多业主相关文章

留置
留置措施在什么情况下可以使用？

留置是作为剥夺人身自由的强制措施。其效果与其他刑事强制措施相同，使相对人处于被拘留状态。从罪刑相适应的原则出发，被留置人部分受到处罚，留置期间将抵消最终刑期。也就是说，被拘留人员涉嫌犯罪移送司法机关后，被依法判处管制、拘役和有期徒刑的，被拘留一天折扣管制两天，折扣拘役，有期徒刑一天。职务留置是什么意思法律上的留置就是监察机关对于被调查人采取的强制措施，将被调查人留置在特定的场所。被调查人涉嫌贪污贿赂、失职渎职等严重职务违法或者职务犯罪，监察机关已经掌握其部分违法犯罪事实及证据，仍有重要问题需要进一步调查，并有下列情形之一的，经监察机关依法审批，可以将其留置在特定场所：1、涉及案情重大、复杂的；2、可能逃跑、自杀的；3、可能串供或者伪造、隐匿、毁灭证据的；4、可能有其他妨碍调查行为的。《中华人民共和国监察法》第四十四条对被调查人采取留置措施后，应当在二十四小时以内，通知被留置人员所在单位和家

2023-07-02

329人看过
管制
公章在什么情况下在工商

一、公章在什么情况下在工商公章的名字必须要与营业执照上的名字一致。如果营业执照上没有青岛市则不能擅自加青岛市。如果一定要加，则到原发证机关进行企业名称变更。那么，组织机构代码证、国地税税务登记证都得变更。二、公司印章的分类和用途（一）公章，用于公司对外事务处理，工商，税务，银行等外部事务处理事需要加盖。（二）财务专用章，用于公司票据的出具，支票等在出具时需要加盖，通常称为银行大印鉴。（三）合同专用章，顾名思义，通常在公司签订合同时需要加盖。（四）法定代表人章：用于特定的用途，公司出具票据时也要加盖此印章，通常称为银行小印鉴。（五）发票专用章，在公司开具发票时需要加盖。三、公司公章的相关法律有哪些公章因为其代表公司许多的权益，所以在法律上也有很多的规定，其中如果出现以下情况之一会有相应的惩罚如：（一）伪造、变造或者买卖国家机关、人民团体、企业、事业单位或者其他组织的公文、证件、证明文件、印章

2023-06-16

108人看过
债务人
债务人在哪些情况下可以暂停履行合同？

有以下情形的债务人可以暂停履行合同：1、经营状况已经严重恶化；2、转移财产，抽逃资金，逃避债务；3、失去了商业信誉；4、有其他丧失或者可能丧失履行债务能力的情形。当事人没有明确证据暂停履行的，应当承担违约责任。当事人依照《中华人民共和国民法典》规定中止履行的，应当及时通知对方。对方提供适当担保时，应恢复履行。中止履行后，对方在合理期限内未恢复履行能力且未提供适当担保的，中止履行的一方可以解除合同。转移财产抽逃资金可以解除合同。债务人不履行合同的情形合同条款无法履行情形有：1、合同标的已灭失；2、已被第三人善意取得；3、已被政府征收或已被法院执行；4、合同无效等情形。这些情况的共同点就是合同失去意义，必须消灭，即使作出继续履行合同的判决，也不可能得到有效执行。法律依据：《民法典》第五百七十七条：当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等

2023-07-02

201人看过
留置
在什么情况下，承包商的留置权被消灭

在什么情况下应取消承包商的留置权？承包人留置权是指承包人依法享有的保留农作物的权利，作为取得劳动报酬的保证。一般来说，承包人享有的留置权消灭有三种方式：一是因标的物的放弃、灭失、混淆而消灭留置权；二是因有担保债权消灭而消灭留置权；三是因担保债权消灭而消灭留置权，债权人提出消灭新担保接受的留置权；第四，债权人丧失对留置权的占有，即占有人不再占有留置权的债务，留置权消灭。债权人依法行使留置权后，留置权人如何实现留置权，债务人在宽限期内仍不履行债务的，债权人可以与债务人协商贴现留置权，或者依法拍卖、变卖留置权。留置物转换、拍卖、变卖后，应当用价款清偿主债权、利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费和实现留置权的费用。债权人和债务人应当在合同中约定，债务人应当在债权人留置财产后不少于两个月内履行债务。债权人与债务人在合同中没有约定的，债权人应当约定占有债务人财产后两个月以上的期限，并通知债务人在期限

2023-05-08

129人看过

合同条款
承包商的施工索赔情况如何

1.不利自然条件和人为障碍引起的索赔。此类障碍或条件是指经验丰富的承包商无法合理预见且在施工过程中发生的障碍或条件，这些障碍或条件增加了施工难度，并导致承包商花费更多的时间和成本2.要求延长工期和延误。它包括工期索赔和成本索赔，应分别编制，因为这两项索赔可能不会同时成立。如果仅由于业主和工程师的原因导致工期延误，承包商不仅应适当延长工期，还应给予相应的费用赔偿。有时，业主或工程师会发布加速施工令（原因不得由承包商的任何责任和理由引起），这将增加施工成本并引起索赔。根据FIDIC合同条款，可采用激励方式解决施工成本补偿问题，鼓励承包商克服困难，提前（或按时）完成工程。4.因除施工责任外的任何责任和原因造成施工临时中断和工作效率降低的索赔承包商5.因业主不当终止项目而引起的索赔6.因业主风险和特殊风险引起的索赔7.因价格上涨引起的索赔8.因拖欠项目资金引起的索赔9.因法规变更引起的索赔，货币和

2023-05-07

209人看过
工业厂房
农村承包地什么情况下可以收回

1、土地搁置荒芜三年以上长期闲置土地会导致土地杂草丛生，降低农村土地的种植生产能力，对此国家正在积极推动农业补贴制度改革、农村土地改革等政策，提高对农村土地的使用效率。在弃耕抛荒连续两年以上的土地，农村集体有权将土地收回。2、自愿有偿退出农村土地为了解决农村居民进城落户的后顾只之忧，保障进城落户农村居民的基本权益，不得已退出农村土地作为农民进城落户的条件，而进城落户农村居民在将土地有偿退出之后，其承包地将会被农村集体组织收回。3、合法土地征收国家也明确规定为了乡村公共设施和公益事业需要以及迁移等等的需要，国家会通过合法的手段征收农村居民的承包地，那么农村集体组织就有权收回农村居民的承包地。4、承包权利主体消失承包权利主体消失主要是指农村居民举家将户口迁入到城镇或者农村居民家庭的全部成员全部去世，那么其家庭的承包权利主体就已经消失了，承包权利主体消失之后，其土地承包合同也将会失效，其承包的土

2023-08-16

118人看过
会计核算
什么情况可以暂停税务申报

税务机关认定纳税人为非正常户，通常是因为纳税人没有按期履行纳税申报义务，连续三个月以上，经税务机关查找仍无法联系纳税人的，税务机关将会对纳税人认定为非正常户。认定为非正常户，可以主动到税务机关申请解除。一、辅导期一般纳税人管理办法新认定为一般纳税人的小企业批发企业税收辅导期管理为3个月，其他一般纳税人为6个月。其他一般纳税人，主管税务机关应当自稽察部门作出税务稽察决定之日起40个工作日内，制发《税务事项通知书》，奉告纳税人处理纳税辅导期。税务辅导期自主管税务机关宣布税务通知之日起核算。增值税专用发票（以下简称专用发票）抵扣单，纳税义务人在辅导期内取得的海关进口环节增值税专用缴款书和运输费用结算凭证，经复核比较无误后，方可抵扣进项税额。二、发票一个月能开几次个体发票一个月可以领几次没有具体规定，主管税务机关根据领购单位和个人的经营范围和规模，确认领购发票的种类、数量以及领购方式。个体工商户在

2023-02-25

257人看过
代位继承
什么情况下法律上可以代位继承，什么情况下可以

发生代位继承的情况：(1)代位继承只能适用于法定继承，对于被继承人已经立遗嘱处分的遗产，不能适用代位继承。(2)代位继承的发生，必须有被继承人的子女、被继承人的兄弟姐妹先于被继承人死亡的法律事实存在。(3)被代位继承人必须未丧失继承权。一、代位继承条件法律是如何的呢代位继承的条件如下：1、代位继承只能适用于法定继承2、代位继承的发生，必须有被继承人的子女先于被继承人死亡的法律事实存在。3、被代位继承人必须是享有继承权的被继承人的晚辈直系亲属，包括子女、孙子女或外孙子女等。4、被代位继承人必须未丧失继承权。二、什么情况下代位继承？发生代位继承的情况：(1)代位继承只能适用于法定继承，对于被继承人已经立遗嘱处分的遗产，不能适用代位继承。(2)代位继承的发生，必须有被继承人的子女、被继承人的兄弟姐妹先于被继承人死亡的法律事实存在。(3)被代位继承人必须未丧失继承权。三、代位继承都有什么法律特征1

2023-02-16

214人看过

业主
小区停车费在什么情况下可以退还？

交了小区停车费，不停车了，一般情况下是可以退费的，交了停车费，双方约定后，物业会给业主保存停车车位，若因为收费一方未留取停车位导致无法停车，此时可以要求退费。交了停车费而因自身原因没有停车想退费，可以与收费一方协商处理。交停车费有些是因为整交会有优惠，如果现在没有停完所交费用时间，适当少退一点，物业应该会同意的。安置小区停车费合法吗？不管是安置小区还是商品房小区，首先要看停车位的产权是不是业主共有的，如果是业主共有的就由业主委员会和物业洽谈，如果物业合同里包含了停车管理，就该收费，收费标准由业委会和物业单位洽谈结果为准，当然物业收了费就得保证小区内的车辆安全，包括被盗被刮擦等。如果物业服务不包含停车服务，就不需要付费，当然这种情况非常少。《物业管理条例》第九条一个物业管理区域成立一个业主大会。物业管理区域的划分应当考虑物业的共用设施设备、建筑物规模、社区建设等因素。具体办法由省、自治区、直

2023-07-18

380人看过
承诺
在没有施工许可证的情况下是否可以进行施工

必须有建筑工程施工许可证才能施工，否则就是违章建筑，将被强拆。施工许可证办理流程一、申请人的申请。提交材料：1。建筑工程施工许可证申请表一式两份（原件）；2。项目批准和投资许可证；3。建设工程用地使用权证和土地使用许可证；4。拆迁许可证或施工现场是否具备施工条件（原件）；5。建设工程规划许可证；6。中标通知书或议付确认书；7。建设工程合同复印件（原件）；8。基金证书（原件）；9。质量监督委托书；10。建设工程开工安全生产条件记录表；11。监理合同、监理企业资质证书、营业执照、本工程监理人员名单、证书复印件、施工单位工程技术人员联系电话；12。安全生产许可证复印件、营业执照、建筑施工企业资质证书、企业主要负责人、现场负责人、现场专职安全生产管理人员“三类人员”证书原件；13。施工组织设计（含现场管理人员名单）；14。项目经理证、项目经理手册及联系电话；15、图纸审查批准及全套施工图纸和技术资

2023-05-07

130人看过
债权人
在什么情况下可以到工商部门宣告破产

企业破产，宣告破产的情形：1、人民法院依法宣告企业批产；2、企业不能清偿到期债务，债权人向人民法院提出对债务人进行破产清算的申请。一、哪些人能申请公司破产根据我国相关法律的规定，不能清偿到期债务，并且资产不足以清偿全部债务或者明显缺乏清偿能力的债务人或者债权人、依法负有清算责任的人可以申请破产。《中华人民共和国企业破产法》第七条：债务人有本法第二条规定的情形，可以向人民法院提出重整、和解或者破产清算申请。债务人不能清偿到期债务，债权人可以向人民法院提出对债务人进行重整或者破产清算的申请。企业法人已解散但未清算或者未清算完毕，资产不足以清偿债务的，依法负有清算责任的人应当向人民法院申请破产清算。《中华人民共和国企业破产法》第二条：企业法人不能清偿到期债务，并且资产不足以清偿全部债务或者明显缺乏清偿能力的，依照本法规定清理债务。企业法人有前款规定情形，或者有明显丧失清偿能力可能的，可以依照本法

2023-03-01

377人看过
抚养费
什么情况下可以暂给抚养费

一、什么情况下可以暂给抚养费相对应子女可因特殊原因要求支付超过原定数额的抚养费，有给付抚养费义务的父母，在具备以下情形时，亦可以要求减少或免除支付抚养费：(1)由于长期患病或丧失劳动能力，失去经济来源，确实无力按原协议或判决确定的数额给付，而抚养子女的一方又能够负担，有抚养能力的(2)因犯罪被收监改造，无力给付的(3)抚养子女的一方再婚，其配偶愿意负担继子女的生活费或者教育费的一部或者全部，原有给付义务的父方或者母方，可以适当减少或者免除。负担继子女的生活费或者教育费，不是继父或者继母的法定义务，如果继父或者继母不愿意负担，生父或者生母还应当继续承担抚养费。需要注意的是，无论要求增加还是减少抚养费，在增加或减少抚养费的特殊情形消失时，对于增加抚养费的，可以要求恢复按原定数额支付对于减少或免除抚养费的，应当恢复给付。二、儿女抚养费什么情况下可以增加？子女要求增加抚育费有下列情形之一，父或母有

2023-04-05

285人看过

执行期限
执行期限是否可以在特定情况下暂停执行？

如果权利人在诉讼期间内通过一定方式向义务人主张权利，并且可以确定通过这种方式能够被义务人所知悉，比如邮寄文件后有回执单、发出通知后有对方签字盖章的回执文书或者在国省级媒体发出公告等，此时即可视为诉讼时效期间中断。在权利人向义务人提出主张后，义务人同意履行义务或者义务人主动要求履行义务的，如提供债务担保、向权利人提交还款计划、请求延期履行等行为，那么，诉讼时效期间就会在义务人同意履行债务或主动要求履行债务时重新起算。委托执行期限受委托人民法院收到委托函件后，必须在15日内开始执行，不得拒绝。执行完毕后，应当将执行结果及时函复委托人民法院；在30日内如果还未执行完毕，也应当将执行情况函告委托人民法院。受委托人民法院自收到委托函件之日起15日内不执行的，委托人民法院可以请求受委托人民法院的上级人民法院指令受委托人民法院执行。《民法典》第一百九十五条有下列情形之一的，诉讼时效中断，从中断、有关程序

2023-07-11

298人看过
工资
员工能否在拖欠工资的情况下暂停工作？

拖欠工资员工无权暂停工作。用人单位无故拖欠其工资的，如果劳动者没有与用人单位解除劳动关系的，劳动者是应当继续上班的，对于用人单位拖欠工资的行为，劳动者可以以用人单位拖欠工资为由被迫辞职，并且可以要求用人单位支付其经济补偿金。若用人单位拖欠工资，员工可申请劳动仲裁。仲裁，是指将争议提交给争议之外中立的第三方，由其对当事人的纠纷居中调解，并作出裁断的行为。根据适用对象不同，仲裁可分为民商事仲裁、海事仲裁、国际争端仲裁等。劳动争议仲裁是仲裁制度中的一种，旨在解决劳动纠纷。劳动争议仲裁既具有仲裁制度共有的某些特征，同时又有其特殊性。公司想暂停经营可以吗公司可以暂停经营的。所谓停业，从公司角度看，一般是指暂时停止其业务经营活动。而从监管机构角度，将从是否按期报送年度报告、登记的住所或经营场所是否能够取得联系、是否报税、是否办理工商联络员备案、是否按规定缴纳社会保险、公司银行基本账户是否有资金流动记录

2023-07-22

225人看过