如何办理工程延期手续
来源:互联网 时间: 2023-02-07 02:10:08 349 人看过

工程延期的申请程序:

1.承包单位应在合同规定的有效期内以书面形式通知监理工程师,及向监理工程师提交详细的申述报告。

2.监理工程师收到该报告后应及时进行调查核实,准确地确定出工程延期时间。

3.延期事件结束后,承包单位应在合同规定的期限内向监理工程师提交最终的详情报告。

4.监理工程师应复查详情报告的全部内容,与业主和承包单位进行协商。然后确定该延期事件所需要的延期时间。

一、工程索赔款包括什么

工程索赔是指因非自身的原因发生合同规定以外的额外工作或损失所要求进行的费用和工期的补偿。引起索赔的原因包括合同对方违约,不履行或未能正确履行合同义务;还包括设计图纸、技术规范错误,工程环境变化,合同变更,不可抗力因素等情形的发生。工程索赔款包括人工费,比如增加工作量的,计算增加部分人工费,发生窝工事件的,计算窝工费;机械费,例如增加工作时,计算台班费,窝工时,按机械设备的折旧或租赁费进行索赔;除此之外,还包括材料费、管理费、利润及利息、分包费,如果工程内容变更或增加时,可以就规费税金进行索赔。在工程索赔过程中,证据的搜集和保留是至关重要的,包括各种合同文件;工程往来函件;会议纪要;气象报告和资料;施工现场记录;工程有关照片和录像;发包人或者工程师签认的签证;经过发包人或者工程师批准的承包人的施工进度计划、施工方案、施工组织设计和现场实施情况记录等所有与本工程相关的书面材料。在程序方面,承包人应注意按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年07月10日 16:15
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多不可抗力相关文章
  • 葫芦岛护照延期办理手续
    一、申请条件持照人有下列情形之一的,可以申请护照延期。97版以前的各版护照到期不再办理延期手续,一律换发新照。1.护照有效期满前六个月之内;2.前往国在颁发签证时要求护照有效期超过六个月的。二、申请材料1.填写完整的《中国公民因私出国(境)申请表;2.交验申请人身份证、户口本原件,提交复印件;3.提交申请人近期正面免冠两寸照片二张;4.前往国要求护照有效期超过六个月的有关证明;5.提交旧照及首页复印件;6.定居国外的中国公民,还需交验永久居留的证明原件,提交复印件及翻译件。三、出具单位意见的说明以下人员需档案所在单位出具同意意见,其他人员免交单位意见:1.各级党政机关、人大、政协、人民法院、人民检察院、人民团体、事业单位在职局、处级领导干部;2.离(退)休的市委管理干部;3.金融机构、国有企业法人代表,县级以上金融机构领导成员及其相应职级的领导干部,国有大中型企业中层以上管理人员,国有控股
    2023-05-10
    427人看过
  • 工程的延期索赔应如何处理
    工程的延期索赔应及时邀请参建各方到现场调查、分清延期风险的归属;督促批复部门对有关细节作详细记录、由驻地工程师签认;各方积极协调配合,消除引起延期的因素、减少损失;审核索赔资料,积极与监理协商取得一致意见。工程延期的原因1、发包人不能按专用条款的约定提供开工条件的。2、发包人不能按约定日期支付工程款预付款、进度款,致使工程不能正常进行的。3、工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行的。4、设计变更和工程量增加的。5、一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时的。6、发生不可抗力。《民法典》第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备
    2023-08-09
    167人看过
  • 延期申报需办理哪些手续?
    延期申报需办理哪些手续?问:我是某企业会计,我想问一下,如果有特殊情况不能按时办理纳税申报会受到什么处罚?另外,办理延期缴纳税款需要哪些手续?连云港读者施梦雪答:你的问题实质上是问关于延期申报和延期缴纳税款有关事宜,现分类回答如下:1.关于延期申报问题。如果有特殊情况不能按时进行纳税申报,应到税务机关办理相关延期纳税申报手续。根据《税收征管法》第二十七条及《税收征管法实施细则》第三十七条规定,纳税人、扣缴义务人按照规定的期限办理纳税申报或者报送代扣代缴、代收代缴税款报告表确有困难,需要延期的,应当在规定的期限内向税务机关提出书面延期申请,经税务机关核准,在核准的期限内办理。经核准延期办理纳税申报的,应当在纳税期内按照上期实际缴纳的税额或者税务机关核定的税额预缴税款,并在核准的延期内办理纳税结算。如果未按期纳税申报,会受到哪些处罚呢?根据《税收征管法》第六十二条规定,纳税人未按照规定的期限办
    2023-06-07
    147人看过
  • 延庆县办理离婚手续的程序?
    关于延庆县办理离婚手续的程序:离婚分为协议离婚和诉讼离婚两种:协议离婚是指夫妻双方自愿解除婚姻关系,就离婚相关问题(子女抚养、财产分割、债权债务等)达成一致意见,向民政局申请离婚登记,由民政局颁发离婚证解除婚姻关系。有以下情形之一的,则必须选择诉讼离婚:1.只有一方要求坚决要求离婚的2.虽然双方同意离婚但未就子女抚养、财产分割、债权债务等问题达成一致意见的3.一方当事人或双方当事人是限制民事行为或无民事行为能力的4.未在国内办理结婚登记的5.双方或一方无法回户口所在地亲自办理的办理离婚手续的流程主要有哪些?办理离婚手续的流程需要根据具体情况来进行判断。离婚分为协议离婚和诉讼离婚。如果是协议离婚,离婚时就需要带上身份证、户口本、结婚证和离婚协议书等办手续时需要用到的资料。但如果是诉讼离婚,只带上离婚起诉书、身份证、结婚证,小孩的出生证原件和户口等资料就可以进入诉讼离婚程序了。如果需要进行财产
    2023-08-10
    452人看过
  • 工伤延期办理流程
    提出工伤认定申请应当提交下列材料:(一)工伤认定申请表; (二)与用人单位存在劳动关系(包括事实劳动关系)的证明材料;(三)医疗诊断证明或者职业病诊断证明书(或者职业病诊断鉴定书)。 工伤认定申请表应当包括事故发生的时间、地点、原因以及职工伤害程度等基本情况。一、在我国如何申请工伤认定(1)职工发生事故伤害或者按照职业病防治法规定被诊断、鉴定为职业病,所在单位应当自事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起30日内,向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。(2)提出工伤认定申请应当提交下列材料:(一)工伤认定申请表;(二)与用人单位存在劳动关系(包括事实劳动关系)的证明材料;(三)医疗诊断证明或者职业病诊断证明书(或者职业病诊断鉴定书)。工伤认定申请表应当包括事故发生的时间、地点、原因以及职工伤害程度等基本情况。工伤认定申请人提供材料不完整的,社会保险行政部门应当一次性书面告知工伤
    2023-02-28
    123人看过
  • 办理延期机票需要什么手续
    一、办理延期机票需要什么手续非特价机票可以做退票处理,特价机票一般不允许退票。网上订的机票一般情况下都是可以退的。但需要注意的是,有时航空公司或机票预订网站各退票的规定有所不同,或同一个航空公司或机票预订网站对不同折扣舱位价格的退票规定也有所不同。二、机票有效期1、特种票价机票有效期特种票价的客票有效期,按该票价使用条件规定计算。正常票价的客票,无论是单程、来回程或环程,有效期为一年。不定期客票自填开之次日零时起计算。定期客票自旅行实际开始之日起计算,一年内运输有效;如果客票全部未使用,则从填开客票之日起,一年内运输有效。2、国内航班机票有效期国内航班机票如果是OK票,即签好的票,可以在一年时间里改签。如果是OPEN票,即未确认座位的机票(非OK票),从开票之日起到确认日期为一年限制,确认日期后,即OK了以后,还有一年的改签时限。可以改签的次数,国内航空公司的规定均不相同,但最少是一次。
    2023-05-09
    346人看过
  • 刑事拘留延期手续怎么办理
    公安机关认为需要变更强制措施为逮捕,申请提请批准。《刑事诉讼法》一般延长刑事拘留期限的条件,为公安机关认为需要变更强制措施为逮捕,提请批准;如果案情重大复杂,或涉嫌流窜作案、多次作案、结伙作案等,都可以延长刑事拘留的期限。根据我国的相关规定,公安机关对被拘留的人,认为需要逮捕的,应当在拘留后的三日以内,提请人民检察院审查批准。在特殊情况下,提请审查批准的时间可以延长一日至四日。对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子,提请审查批准的时间可以延长至三十日。《刑事诉讼法》第九十一条公安机关对被拘留的人,认为需要逮捕的,应当在拘留后的三日以内,提请人民检察院审查批准。在特殊情况下,提请审查批准的时间可以延长一日至四日。对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子,提请审查批准的时间可以延长至三十日。人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内,作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。
    2023-06-14
    201人看过
  • 怎样办理延期审理的法律手续
    如何办理延期审理的法律手续依据我国世事诉讼法的规定,出现延期审理的情形时,法院可动提出延期审理,而案件的当事人也可以向法院申请延期审理。相关法律规定《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十六条有下列情形之一的,可以延期开庭审理:(一)必须到庭的当事人和其他诉讼参与人有正当理由没有到庭的;(二)当事人临时提出回避申请的;(三)需要通知新的证人到庭,调取新的证据,重新鉴定、勘验,或者需要补充调查的;(四)其他应当延期的情形。第一百四十七条书记员应当将法庭审理的全部活动记入笔录,由审判人员和书记员签名。法庭笔录应当当庭宣读,也可以告知当事人和其他诉讼参与人当庭或者在五日内阅读。当事人和其他诉讼参与人认为对自己的陈述记录有遗漏或者差错的,有权申请补正。如果不予补正,应当将申请记录在案。法庭笔录由当事人和其他诉讼参与人签名或者盖章。拒绝签名盖章的,记明情况附卷。
    2023-06-14
    470人看过
  • 办理准生证的流程和手续如何办理
    1、夫妻在孕期内到所在单位或村(居)民委员会办理妊娠登记,由专干向其宣传《计生条例》有关规定并发给生育证发放登记表。2、夫妻按要求在登记表上填写基本情况,并由双方所在单位或村(居)民委员会签署意见并签名盖章后,向办证方单位或村(居)民委员会计划生育专干(以下简称村级专干)提交所需材料。3、村级专干或本人在10个工作日内携带前项所列材料到发证机关申请领取生育证。4、发证机关应在收到申请5个工作日内核定村级专干递交材料的真实性,并签发生育证。对难以确定真实性的材料,应进行调查核实,并在收到申请10个工作日内决定是否签发生育证。未签发生育证的,应书面说明理由。5、村级专干应在发证机关决定后3个工作日内将生育证及结婚证、户口簿、居民身份证或未签发生育证的理由告知文书送交夫妻本人。一、结婚办理户口迁移证需要什么材料结婚办理迁移户口的材料如下:1、个人申请;2、户籍证明;3、村委接收证;4、结婚证原件
    2023-03-30
    254人看过
  • 工程款时效如何追诉延续
    一、工程款时效如何追诉延续1、施工单位拖欠工程款时,可以通过诉讼时效中断的方式延续诉讼时效,时效中断后重新计算,如向建设单位主张工程款,向法院起诉等。2、法律规定:《中华人民共和国民法典》第一百九十五条有下列情形之一的,诉讼时效中断,从中断、有关程序终结时起,诉讼时效期间重新计算:(一)权利人向义务人提出履行请求;(二)义务人同意履行义务;(三)权利人提起诉讼或者申请仲裁;(四)与提起诉讼或者申请仲裁具有同等效力的其他情形。二、工程分包需要先垫资吗垫资施工主要表现为以下几种形式:1、全额垫资施工,主要是指在工程建设过程中发包人不向承包人支付任何工程价款,而要等待工程项目建设完毕经竣工验收合格后,方按照约定支付工程价款;2、利用工程进度款的不足额支付,造成部分垫资施工,比如在合同中约定为“承包人报送的月进度报表经发包人确认后,于次月支付确认工作量的70%”,这样实际上造成承包人在工程建设过程
    2023-06-17
    195人看过
  • 如何办理工伤认定、申请工伤认定手续如何办理
    用人单位自事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起30日内或工伤本人、伤者直系亲属、工会组织在工伤发生之日或被诊断、鉴定为职业病之日起1年内可向用人单位所在地劳动行政部门提出工伤认定申请。工伤保险部门根据申请人提交的材料出具《收件回执》,如材料不齐的出具《补齐材料告知书》。一、申请工伤认定的期限工伤认定是劳动行政部门依据法律的授权对职工因事故伤害(或者患职业病)是否属于工伤或者视同工伤给予定性的行政确认行为。职工发生事故伤害或者按照职业病防治法规定被诊断、鉴定为职业病,所在单位应当自事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起30日内,向统筹地区劳动保障行政部门提出工伤认定申请。遇有特殊情况,经报劳动保障行政部门同意,申请时限可以适当延长。用人单位未按前款规定提出工伤认定申请的,工伤职工或者其直系亲属、工会组织在事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起1年内,可以直接向用人单
    2023-02-17
    258人看过
  • 遗嘱的程序和手续如何办理
    一、遗嘱的程序和手续如何办理1、公民可以依照本法规定立遗嘱处分个人财产,并可以指定。2、公民可以立遗嘱将个人财产指定由法定继承人的一人或者数人继承。3、公民可以立遗嘱将个人财产赠给国家、集体或者法定继承人以外的人。4、公证遗嘱由遗嘱人经公证机关办理。5、自书遗嘱由遗嘱人亲笔书写,签名,注明年、月、日。6、代书遗嘱应当有两个以上见证人在场见证,由其中一人代书,注明年、月、日,并由代书人、其他见证人和遗嘱人签名。7、以录音形式立的遗嘱,应当有两个以上见证人在场见证。8、遗嘱人在危急情况下,可以立口头遗嘱。口头遗嘱应当有两个以上见证人在场见证。危急情况解除后,遗嘱人能够用书面或者录音形式立遗嘱的,所立的口头遗嘱无效。9、遗嘱人可以撤销、变更自己所立的遗嘱。10、立有数份遗嘱,内容相抵触的,以最后的遗嘱为准。11、自书、代书、录音、口头遗嘱,不得撤销、变更公证遗嘱。二、老人立遗嘱的程序是怎样的遗嘱
    2023-06-08
    351人看过
  • 手续不全如何办理车厂手续?
    根据报废汽车回收管理办法规定,办理汽车报废厂应满足以下条件:(一)注册资本不低于50万元人民币,依照税法规定为一般纳税人;(二)拆解场地面积不低于5000平方米;(三)具备必要的拆解设备和消防设施;(四)年回收拆解能力不低于500辆;(五)正式从业人员不少于20人,其中专业技术人员不少于5人;(六)没有出售报废汽车、报废五大总成、拼装车等违法经营行为记录;(七)符合国家规定的环境保护标准。回收拆解电动车需要啥办手续一、回收拆解电动车需要啥办手续1、回收拆解电动车需要办理的手续如下:(1)携带相关材料到报废汽车回收拆解公司服务窗口办理填写报废申请,办理相关手续。把机动车违章和事故先处理完毕;(2)把汽车送到回收公司指定仓库,经查验机动车无误后,即可办理残值结算;(3)3-5个工作日后领取报废汽车回收证明;(4)如果有财政补贴或其他事项需办理,回收公司会通知机动车所有人。2、法律依据:《机动车
    2023-07-18
    97人看过
  • 建设工程超时监理费如何索赔,工程延期索赔如何处理
    一、建设工程超时监理费如何索赔工程超时监理费索赔,当事人双方可以协商处理,协商不成的或不愿意协商的当事人可以依法提起诉讼。我国《民事诉讼法》规定,人民法院应当保障当事人依照法律规定享有的起诉权利。《民事诉讼法》第一百二十三条立案和受理人民法院应当保障当事人依照法律规定享有的起诉权利。对符合本法第一百一十九条的起诉,必须受理。符合起诉条件的,应当在七日内立案,并通知当事人;不符合起诉条件的,应当在七日内作出裁定书,不予受理;原告对裁定不服的,可以提起上诉。二、工程延期索赔如何处理1)延期索赔事件发生后,要及时请参建各方到现场调查,了解事件发生的原因,确定事件性质,分清风险的归属。2)事件发生过程中,督促批复部门对各有关细节应做详细记录(包括照片),并由驻地工程师签认。3)事件发生过程中,与有关各方积极协调配合,消除引起延期索赔的因素,减少损失。4)按合同有关规定审核索赔资料,并积极与承包商和
    2023-06-15
    124人看过
换一批
#犯罪
北京
律师推荐
    展开

    所谓不可抗力,是指合同订立后发生的,当事人订立合同时不能预见的,且不能避免和不能克服的导致合同不能履行或不能按期履行的客观现象。 不可抗力的范围包括以下三种情况: (1)自然灾害。如地震、台风、洪水、旱灾、海啸等。 (2)政府行为。这主要... 更多>

    #不可抗力
    相关咨询
    • 延期交付的房屋如何办理手续
      贵州在线咨询 2021-11-19
      根据《合同法》的有关规定,出卖人延期交付房屋的,应当支付违约金或者赔偿损失。当事人可以约定一方违约时,应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定违约造成的损失赔偿的计算方法。合同中没有约定违约金金额或者损失赔偿金额的计算方法的,可以根据延期交付使用房屋期间有关主管部门公布或者有资质的房地产评估机构评估的同地段同类房屋租金标准确定。
    • 大连市工程质量手续如何办理?
      云南在线咨询 2023-10-25
      第一步:申请人持相关材料向市政务中心城乡建设局窗口提出办理建设工程质量监督手续申请,由窗口工作人员进行材料审核;第二步:审核合格的当场予以办理备案手续,不合格的出具《一次性告知通知单》。
    • 员工离职手续办理流程是怎样的员工如何办理离职手续
      山东在线咨询 2022-03-03
      劳动者在辞职到期以后,用人单位是应当支付其工资的,并且为劳动者办理离职手续。员工办理离职手续的流程: 1、为从事有职业病危害作业的员工做健康检查。 2、办理工作交接。离职员工除工作交接外,应立即停止以用人单位的名义对外从事一切业务。将该员工经手的工作交接到其他人员或主管。工作交接有助于防止员工仓促离职,出现工作脱节,减少不必要的经济损失。 3、公司财物、文件资料及清偿债务。员工在公司期间,由公司配
    • 一手房买卖中,房屋登记、转移、登记和延期办理手续,如何办理流程
      海南在线咨询 2022-02-26
      1)初始登记:新建房屋竣工后,权利人申请初始登记 2)转移登记:房屋买卖、交换、赠与、继承、调拨、以房地产作价入股或者作为合作条件与他人成立法人或者其他组织、法人或者其他组织合并(分立)、以房地产清偿债务、以其他合法方式使房屋权属发生变更的,当事人申请转移登记 3)变更登记:房屋所有权人(共有权人)名称改变、房屋坐落的地址变更、房屋面积增加或减少、房屋登记状况变更的,权利人申请变更登记 4)他项权
    • 房屋他项权证到期后如何办理延期手续
      新疆在线咨询 2021-04-08
      需要和对方协商,一起到住房和城乡建设局办理手续。 法律依据《房屋登记办法》 第三十四条 抵押期间,抵押人转让抵押房屋的所有权,申请房屋所有权转移登记的,除提供本办法第三十三条规定材料外,还应当提交抵押权人的身份证明、抵押权人同意抵押房屋转让的书面文件、他项权利证书。 第四十条 经依法登记的房屋上存在他项权利时,所有权人放弃房屋所有权申请注销登记的,应当提供他项权利人的书面同意文件。 如果还想要继续