工期延期怎么赔偿-法师兄

工期延期怎么赔偿

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-04 20:41:52 444 人看过

一、工期延期怎么赔偿

看合同是如何约定的，直接按照合同约定的赔偿即可，一般会要求赔偿损失和采取补救措施。

工程延误索赔费用通常包括人工费、材料费、机械费、管理费和税金，具体费用根据受损方的实际损失为准。

《民法典》第一百八十六条因当事人一方的违约行为，损害对方人身权益、财产权益的，受损害方有权选择请求其承担违约责任或者侵权责任。

二、工期延期有哪些原因

1、发包人未按合同约定时间开工的，以实际开工时间作为工期的起算点，工期向后顺延相应迟延开工的时间。

2、虽然进场，但开工条件不具备的。如达不到开工的客观条件或者法定条件，如工地未满足合同约定的开工要求，法律上相关审批手续未办妥等。

3、发包人未按合同约定时间提供符合要求的图纸的。

4、发包人未按合同约定支付工程款的。

5、发包人或者监理未及时发出指令、确认或进行答复的。

6、设计变更，导致工程量增加的。

7、发包人提供的测量基准点、基准线和水准点、勘察报告及其他书面资料存在错误或疏漏的。

8、发包人增加合同外工程的，该工程另行计算工期，在原合同工期中顺延。

9、非发包人原因造成停水、停电、停气等累计超过8小时的。

10、发包方供应材料的，因发包供应材料迟延造成工期延误的。

11、不可扩抗力，如台风造成、政府指令要求停工等。

12、非承包人原因而发包人要求停工的。

13、非承包人原因而监理单位指令停工的。

14、承包人按合同约定程序完成隐蔽工程后发包人要求开挖重新验收，且验收结合格的。

15、发包人直接发包工程的施工人原因造成工期延误的。

16、发包人与承包人在施工过程中因已完成工程质量产生争议，承包人为避免损失扩大暂停施工，但最终确定已完成工程质量合格的。

17、发包人未协调好土地权属问题、相邻关系等问题，相关第三人影响承包人正常施工的。

18、因异常恶劣气候但未达到不可抗力情形下造成工期延误的。

19、不利物质条件但未达到不可抗力情形下造成工期延误。

20、其他因发包方原因造成工期延误的情形。

三、工期违约金上限是多少

一般是20%，如果没有约定最高违约金，通常以20%左右为标准，当然没有绝对限制，如果给对方造成损失远远超过20%的损失的话，仍然可以继续主张的。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多不可抗力相关文章

法律综合知识
工伤赔偿可以延期吗

一、工伤赔偿可以延期吗其实啊，工伤认定也能暂缓嘛！简而言之，要是你不小心受伤了，或者查出职业病来了，老板得在30天内给你提交工伤认定申请哦。不过如果有特殊原因的话，经过社保局批准，申请时间还能延长呢。要是老板没按时提交，那就别急啦，1年之内，你自己或家人都能去社保局提交申请。《工伤保险条例》第十七条职工发生事故伤害或者按照职业病防治法规定被诊断、鉴定为职业病，所在单位应当自事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起30日内，向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。遇有特殊情况，经报社会保险行政部门同意，申请时限可以适当延长。用人单位未按前款规定提出工伤认定申请的，工伤职工或者其近亲属、工会组织在事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起1年内，可以直接向用人单位所在地统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。按照本条第一款规定应当由省级社会保险行政部门进行工伤认定的事项，根据属

2024-07-30

379人看过
法律综合知识
总包延误工期导致交房延期有赔偿吗

若开发商未能按期完成交房，则当事人有权请求赔偿。此种情况下，开发商的延迟交房行为被视为违约，依据我国相关法律法规，如双方在合约中对此有所约定，应按照协议中的约定进行赔偿；若合同中未对相关事项加以明确，那么违约方需要支付逾期交付使用房屋期间内，由相关主管部门公布或由具备资质的房地产评估机构所评定的同地段、同类房屋租金标准作为赔偿金额。《中华人民共和国民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。若开发商无合理、合法的抗辩理由，则应根据双方在合同约定的违约责任给与赔偿，而且开发商应该继续履行合同。

2024-05-01

91人看过
工时
延误工期能否要求赔偿施工延误

根据给出的素材,可以得知这是一篇关于工期索赔计算方法的指导。根据定额计价的工程索赔费用计算合同或参照文件中的索赔内容进行计算,然后按照工程量的清单计价工程项目工程索赔费用计算计价。如果没有按照约定支付的工程款,发包人出了要支付一定的工程款意外还需要按照同期银行同类货利支付拖欠的工程利息。此外,停、窝工时发生的索赔费用计算包含机械费用、人工费用、材料周转费用、管理费用等等。若重新施工导致工期延误，您可以要求相应的索赔。关于工期索赔的计算方法，您可以按照以下步骤进行：首先，根据定额计价的工程索赔费用计算合同，或者参照文件中约定的索赔内容进行计算。2、按照工程量的清单计价工程项目工程索赔费用计算计价，依据参照工程拦标价。3、没有按照约定支付的工程款，发包人出了要支付一定的工程款意外还需要按照同期银行同类货利支付拖欠的工程利息。4、停、窝工时发生的索赔费用计算包含机械费用，人工费用，材料周转费用，

2023-10-03

324人看过
法律综合知识
工期延误怎样赔偿合法合理

一、工期延误怎样赔偿合法合理如果工期延误的原因是由于承包商的失误，则承包商必须设法自费赶上工期，或按约定缴纳误期赔偿金并继续完成工程，或按照雇主的安排另行委托第三方完成所延误的工作并承担费用；如果工期延长的原因并非承包商所致，则承包商可按合同规定和具体情况提出工期索赔，并进行因工期延长而造成费用损失的索赔。二、建筑工期纠纷的诉讼时效是多久3年。《中华人民共和国民法典》第一百八十八条【普通诉讼时效、最长权利保护期间】向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的，依照其规定。但是，自权利受到损害之日起超过二十年的，人民法院不予保护，有特殊情况的，人民法院可以根据权利人的申请决定延长。三、建筑工期纠纷起诉要多少钱要结合具体情况加以确定。《诉讼费用交纳办法》第六条当事人应当向人民法院

2023-08-13

231人看过

违约金
乙方工期延误赔偿合同怎么约定

双方可以自行协商约定赔偿，工期延误是指工程建设的实际进度落后于计划进度。因承包人导致的工期延误，承包人应当支付工期延误的违约金或者赔偿损失；因发包人导致的工期延误，应当顺延工期，补偿承包人停工、窝工的损失。但是，不是所有工期延误的情况下，承包人都可以提出工期顺延和费用索赔。一、工期延误索赔的计算方法（一）总费用法：较简单，基本思路：按现行计价规定计算索赔值，另外也可按固定总价合同转化为成本加酬金合同，即以承包商的额外成本为基础加上管理费和利润、税金等作为索赔值；使用总费用法计算索赔值应符合以下几个条件：1、合同实施过程中总费用计算是准确的，工程成本计算符合现行计价规定，成本分摊方法、分摊基础选择合理；实际成本与索赔报价成本所包括内容应一致；2、承包商的索赔报价是合理的，反映实际情况；3、费用损失的责任，或干扰事件的责任与承包商无任何关系。（二）分项法：按每个或每类干扰事件引起费用项目损失分

2023-02-23

225人看过
法律综合知识
工伤认定期限内拖延赔偿怎么办

一、工伤认定期限内拖延赔偿怎么办工伤认定期限内拖延赔偿的解决办法是有关单位或者个人可以依法申请行政复议，也可以依法向人民法院提起行政诉讼。根据《工伤保险条例》第五十五条有下列情形之一的，有关单位或者个人可以依法申请行政复议，也可以依法向人民法院提起行政诉讼：（一）申请工伤认定的职工或者其近亲属、该职工所在单位对工伤认定申请不予受理的决定不服的；（二）申请工伤认定的职工或者其近亲属、该职工所在单位对工伤认定结论不服的；（三）用人单位对经办机构确定的单位缴费费率不服的；（四）签订服务协议的医疗机构、辅助器具配置机构认为经办机构未履行有关协议或者规定的；（五）工伤职工或者其近亲属对经办机构核定的工伤保险待遇有异议的。二、工伤认定申请书怎么写1．申请人的基本信息：姓名，性别，出生年月日，民族，籍贯，住所地，身份证号码及联系电话。2．被申请人的基本信息：××公司，地址。3．法定代表人的基本信息：姓名

2023-09-11

81人看过
法律综合知识
延误工期赔偿金额标准

一、延误工期赔偿金额标准违约赔偿一般的计算公式为：ld＝0．15c／t。ld为每个工作日的违约赔偿金，c为原始合同规定的总金额，t为原始合同规定的项目完工时间。这种方法的缺陷在于它是根据项目总成本，而不是业主实际遭受的预期损失额来计算违约赔偿金的。《示范文本》通用条款规定了工期延误，需要索赔、签证的其中情形，合同双方也可以再进行其他约定。（一）发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件；（二）发包方未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；（三）工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；（四）工程设计变更和工程量增加；（五）一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；（六）不可抗力；（七）专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。因发包人的原因造成工期顺延的事实，承包人如何履行催告义务？根据《司法解释》和《建设工程施工合同》（示范文

2022-03-08

418人看过
试用期
试用期被延期讨赔偿

电器公司以员工不服从公司工作安排，拒绝到新岗位工作等为由，出具劳动合同解除通知书，单方解除了与小牟的劳动关系，员工讨要解除劳动合同经济补偿金、社会养老保险费等，部分要求得到法律支持。事实：调整岗位又单方解约4月25日，小牟被重庆某电器公司招聘为工程部文员，双方签订书面劳动合同，合同期限为一年(即从2012年4月25日至2013年4月24日)。同时，双方在合同中还约定，试用期为2012年4月25日至2012年6月24日，共两个月。6月30日，电器公司以试用不合格为由，对小牟的工作进行调整，将她调到了维修组当维修员，并延长试用期一个月。据了解，对小牟工作的调整，电器公司只是在公司内部进行了人员调任通告，并没有向小牟送达书面通知。7月3日，电器公司以小牟不服从公司工作安排，拒绝到新岗位工作等为由，出具劳动合同解除通知书，单方解除了与小牟的劳动关系。7月3日上午我还正常上班，7月3日下午公司就单方

2023-06-04

475人看过

法律综合知识
延长试用期赔偿金怎么算

一、延长试用期赔偿金怎么算若用人单位存在非法延期试用期之行为，劳动者可依法请求用人单位予以赔偿。赔偿金之计价基础为劳动者试用期满后之整月薪资，具体金额则需依照延长试用期的实际天数进行计算。具体操作步骤如下：首先，确定并记录延长试用期的总天数；其次，按照原有试用期内的员工每月工资数额来计算出原试用期工资，作为赔偿金计价基础；接下来，根据已确定的延长试用期天数，对原试用期工资进行相应比例的调整，即将每日薪资设定为原试用期工资除以试用期总天数；最后，将计算得出的延长试用期期间的工资金额与其延长试用期的天数相乘，即可获得所需支付给劳动者的赔偿金。在此过程中，请务必留意，只有当用人单位涉及到违法延长试用期的情形时，所采取的上述赔偿金核算办法才具有法律效力。因此，用人单位有义务遵守有关法律法规，严格控制试用期期限，避免出现非法延长试用期之行为。《劳动合同法》第八十三条用人单位违反本法规定与劳动者约定试

2024-04-06

499人看过
仲裁机构
如果公司赔偿延期怎么办

1、如果公司延迟支付赔偿金怎么办？

2023-05-07

147人看过
法律综合知识
征地拆迁拖延工期怎么赔？

违反合同的约定拖延工期，是属于合同违约的情形，建设单位可以与施工单位协商赔偿问题，协商不成的，可以向法院起诉。工期延误承包人可以索赔的费用有：1、人工费损失。2、材料费损失。3、机械费损失。4、工地管理费。5、物价上涨的差生的差价费用。起诉流程：1、原告向人民法院递交起诉状、副本及相关的证据；2、人民法院接受原告提交的文件、材料，进行审查，符合条件的予以立案；3、法院将原告的起诉书副本送达被告；4、被告作出书面答辩；5、开庭审理；6、法院做出判决。【法律依据】《国有土地上房屋征收与补偿条例》第二十五条，房屋征收部门与被征收人依照本条例的规定，就补偿方式、补偿金额和支付期限、用于产权调换房屋的地点和面积、搬迁费、临时安置费或者周转用房、停产停业损失、搬迁期限、过渡方式和过渡期限等事项，订立补偿协议。补偿协议订立后，一方当事人不履行补偿协议约定的义务的，另一方当事人可以依法提起诉讼。

2024-04-27

68人看过
法律综合知识
延期交房延期赔偿一般有多少

关于逾期交付房产的赔偿标准，具体实施方案规定了违约金应按照每日逾期一天的时间点，向买方支付买卖交易总额的万分之五作为违约金。在当事人因认为约定的违约金过高而请求减少时，应对违约金超出实际损失的30％这一标准进行适当削减；另一方面，若当事人以约定的违约金过低、无法弥补其实际损失为理由提出增加请求，则应当根据违约行为所导致的损失来重新确定违约金的金额。《关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条当事人以约定的违约金过高为由请求减少的，应当以违约金超过造成的损失30％为标准适当减少；当事人以约定的违约金低于造成的损失为由请求增加的，应当以违约造成的损失确定违约金数额。

2024-05-16

349人看过

法律综合知识
装修施工延期时如何赔偿？

装修施工延期属于违约行为，可以按照双方约定的违约条款来申请赔偿。如果合同没有约定的，应按照因违约造成的损失进行赔偿。双方可就赔偿事宜进行协商，协商不成的可以向法院提起诉讼。一、违约金，是指按照当事人的约定或者法律直接规定，一方当事人违约的，应向另一方支付的金钱。违约金的标准是金钱，但当事人也可以约定违约金的标的物为金钱以外的其他财产。违约金具有担保债务履行的功效，又具有惩罚违约人和补偿无过错一方当事人所受损失的效果，因此有的国家将其作为合同担保的措施之一，有的国家将其作为违反合同的责任承担方式。二、起诉必须符合下列条件：1、原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；2、有明确的被告；3、有具体的诉讼请求和事实、理由；4、属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。《中华人民共和国民法典》第五百八十五条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约

2024-05-12

478人看过
罚金
工期延误赔偿金一般多少

为了收款，业主只需从最终付款时属于承包商的总额中扣除累计的违约赔偿额就可以了。在近些年。对于承包商未能满足完成工程的某些规定部门的指定关键日期（而这影响到其他主承包商按时交付他们承担的工程部分的能力），一些组织也已经成功地为此估计了违约赔偿额，一旦在合同中确立了这种违约赔偿责任，则只要错过了规定日期，即使业主根本没有遭受损失，这种违约赔偿也必须强制执行。应该强调的是，只有在违约赔偿金看起来合理地代表了基于投标时可以得到的信息，与其由业主遭受的实际损害，法庭才会强制执行违约赔偿金。当已经确定该数额是过量的和不合理的，则法庭规定这宗由承包商对业主的支付构成了一种罚金而没有强制力了。法庭索考虑的另一件事是，时间是否是合同的基本要素。在合同条款中没有指明这一点的情况下，业主在维持对时间超出获得违约赔偿的权力方面就被至于一种不理的位置。每天的违约赔偿金的估计量可能是很多时间的函数。它肯呢过代表了一套

2023-08-05

306人看过