工期顺延如何认定？-法师兄

工期顺延如何认定？

来源：法律编辑整理时间： 2023-04-30 21:50:54 456 人看过

现实生活中，当建筑工程延期时，必然会带来损失，这时发包人与承包人在协商赔偿事宜时，极容易因为工期延顺的认定发生纠纷。有无工期延顺，何时进行工期延顺等工期延顺问题，对工期延误赔偿有着决定性影响。那么该如何认定工期延顺呢？

工期顺延如何认定

在建筑工程施工的过程中，发包人存在以下行为的导致工程停工的，要承担相应的停工损失：

（1）发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件；

（2）发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；

（3）工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；

（4）设计变更和工程量增加；

（5）一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；

（6）不可抗力；

（7）专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。

事实上，当发包人因上述原因或其他原因导致工程停工的，承包人除了可以要求赔偿，最重要的是可以要求工期延顺，从而不会超期施工。

这时，因发包人拖欠工程预付款、进度款、迟延提供施工图纸、场地及原材料、变更设计等行为导致工程延误，承包人要做以下的事情，以便对工期延顺进行认定：

（1）合同明确约定顺延工期应当经发包人签证确认，那么在出现工期停工、延误事宜时，承包人应第一时间通知发包人并要其签字确认；

（2）或者经审查承包人虽未取得工期顺延的签证确认，应举证证明在合同约定的办理期限内向发包人主张过工期顺延，如有证据证明向发包人出函，要求确认工期延顺的；

（3）发包人的前述行为确实严重影响施工进度的，对承包人顺延相应工期的主张，可予支持。

因此，要是出现工期停工、延期的，承包人应该及时履行相关手续，要求确认工期延顺，避免日后发生争议。倘若情况复杂、损失严重的，可以找个建筑工程律师协助处理，尽最大可能保障自身的合法权益。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多不可抗力相关文章

法律综合知识
行政诉讼期如何顺延

一、行政诉讼期如何顺延行政诉讼期的顺延出现在发生多种特殊情况使得开庭审理无法按期进行的情况，从而推迟。行政诉讼上诉的期限依照相关法律规定不超过两个月，在特殊情况下的延期需经过高级人民法院批准。《中华人民共和国行政诉讼法》第八十五条当事人不服人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起十五日内向上一级人民法院提起上诉。当事人不服人民法院第一审裁定的，有权在裁定书送达之日起十日内向上一级人民法院提起上诉。逾期不提起上诉的，人民法院的第一审判决或者裁定发生法律效力。二、行政诉讼如何申请重审当事人申请再审的，应当在判决、裁定或者调解书发生法律效力后六个月内，向上一级人民法院提出。申请再审不影响生效判决、裁定效力，即不停止判决、裁定的执行。《中华人民共和国行政诉讼法》第九十条当事人对已经发生法律效力的判决、裁定，认为确有错误的，可以向上一级人民法院申请再审，但判决、裁定不停止执行。第九十一条当事人的

2024-01-21

176人看过
法律综合知识
如何顺利申请员工工伤认定

一、如何顺利申请员工工伤认定顺利申请员工工伤认定的流程如下：1．申请。单位自事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起30日内，提出工伤认定申请。2．审核。劳动保障行政部门受理工伤认定申请后，根据审核需要可以对事故伤害进行调查核实，用人单位、职工、工会组织、医疗机构以及有关部门应当予以协助。3．劳动保障行政部门应当自受理工伤认定申请之日起60日内作出工伤认定的决定，并书面通知申请工伤认定的职工或者其直系亲属和该职工所在单位。二、工伤认定的相关规定工伤认定的相关规定如下：1．在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的；2．工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的；3．在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的；4．患职业病的；5．因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的；6．在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事

2023-07-24

476人看过
违约金
关于工程延误的期限如何认定

建设工程合同载明工程完工期限后，承包人未按约定期限交付工程的，就构成工程延误，延误期限按实际支付期限与约定期限相减计算。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》第十条当事人约定顺延工期应当经发包人或者监理人签证等方式确认，承包人虽未取得工期顺延的确认，但能够证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定，承包人以此为由主张工期顺延的，人民法院应予支持。当事人约定承包人未在约定期限内提出工期顺延申请视为工期不顺延的，按照约定处理，但发包人在约定期限后同意工期顺延或者承包人提出合理抗辩的除外。《中华人民共和国民法典》第七百九十五条【施工合同的内容】施工合同的内容一般包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、相互协作等

2023-03-20

428人看过
女职工
企业女职工孕期合同到期顺延说明如何规定？

国家相关法律明确在关于解除劳动合同的规定中，对“三期”（孕期、产期、哺乳期）内的女职工给予了特殊保护，即对三期内的女工，企业不得在女工无主观过错的情况下，与其解除劳动合同。但在劳动合同终止的规定中，只是笼统的规定了，劳动合同期满，劳动合同即行终止。但是劳动部门在关于贯彻劳动法若干问题意见中，从女职工的生育及哺乳期等实际情况出发，又做了补充规定：“劳动者在孕期、产期、哺乳期内，劳动合同期限届满时，用人单位不得终止劳动合同，合同期限应自动延续至相应的期限届满为止。我国的《劳动法》，《劳动合同法》，《妇女权益保障法》，《女职工劳动保护条例》等法律法规，以及许多地方的地方性法规都对保护怀孕妇女职工作了规定，赋予了怀孕女职工的法律权利，概括起来说，怀孕女职工有以下的法律权利：1、怀孕女职工有不被解聘的法律权利。任何单位不得以结婚、怀孕、产假、哺乳等为由，辞退女职工或单方解除劳动合同。2、怀孕女职工有

2023-02-28

84人看过

企业资质
资质延期：如何顺利办理？

建筑业企业资质证书在有效期届满时，企业需在3个月前向原资质许可机关提出延续申请。资质许可机关应在有效期届满前做出是否准予延续的决定；逾期未做出决定的，视为准予延续。建筑业企业资质证书在有效期届满时,如果企业仍要继续从事建筑施工活动,则必须在资质证书有效期届满3个月前向原资质许可机关提出延续申请。资质许可机关应当在建筑业企业资质证书有效期届满前做出是否准予延续的决定；逾期未做出决定的，视为准予延续。建筑业企业资质证书延期申请流程是怎样的？根据《建筑业企业资质管理办法》的规定，建筑业企业资质证书的有效期为5年，企业需要在资质证书有效期届满30日前，向原资质许可机关申请办理延期手续。具体流程如下：1. 在资质证书有效期届满30日前，企业应按照规定向原资质许可机关申请办理延期手续。2. 资质许可机关审核同意后，颁发资质证书。3. 企业应按照资质证书载明的等

2023-09-01

261人看过
法律综合知识
何种情形可引起工期顺延

一、何种情形可引起工期顺延有下列情形的单位可以主张工期顺延：1、施工单位未按约定提供图纸和开工条件；2、施工单位未按约定支付预付款和进度款，导致施工不能正常进行；3、施工单位指定的代表未按约定提供指令和批准，导致施工不能正常进行；4、设计变更和工程量增加；5、一周内，非施工单位因停水、停电、停气导致停工超过8小时；6、隐蔽工程前，施工企业发出检查通知，施工单位未及时检查；7、施工单位未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地等。二、拖延工期索赔费用包括哪些1．总部管理费用：总部管理费用的计算、证实和审核都非常困难。下面介绍几种计算方法。（一）总直接费分摊法：每单位直接费用应分摊的管理费＝合同执行期间总管理费用÷合同执行期间总直接费用；管理费分摊额＝每单位直接费用应分摊的管理费×实际直接费。（二）特殊基础分摊法：该种方法是将管理费用开支按用途分成许多类别，按这些类别的性质分别确定分摊基础，分

2024-01-20

175人看过
签证
工期顺延的签证

1、工期签证有什么意义?工期签证是指承发包双方就非承包人的原因造成的工期拖延达成的工期顺延和赔偿损失的补充协议或意见。两者的区别在于工期签证是双方协商一致的结果，而工期索赔仅仅是承包方的单方行为。从二者的定义即可看出工期签证是最有效的一种证据形式。在工期纠纷中，根据有关举证责任的规定，发包人可以轻而易举地完成举证，其只要出示双方签订的《建设工程施工合同》以及发包方、承包方、设计方和监理方四方签署的《竣工验收报告》即可完成承包人工期延误的举证责任。因为《建设工程施工合同》可以证明合同约定的竣工时间，而《竣工验收报告》则可证明工程实际竣工验收的时间。就举证来讲，可以说发包方在工期纠纷中占据着天然的优势。但对于承包方来说，如果没有工期签证，要推翻发包方的主张，则要复杂得多。既使承包方能举出工程量增加、工程设计变更和工程款没有及时支付等证据，但是发包方仍然可以以承包方没有在合同约定的期限内提出顺延

2023-06-08

477人看过
签证
工期顺延是什么意思，怎么申请顺延工期签证

一、建筑工程中的工期顺延是什么意思？工期顺延，就是当我们在施工工程中，并非施工单位造成的，而是因为不可抗力的因素，导致施工单位无法正常施工的情况下，此时就可以申请工期顺延。由于工期是合同在订立时，完成单位工程所需要的时间，一般来说，合同内是会订立双方如何遵守该合同，以及相关的违约惩罚措施的。所以，当工期被延误时，施工单位往往会申请工期延顺。二、怎么申请顺延工期签证？申请顺延工期签证需要注意什么？（一）申请顺延工期签证当工程无法按照约定期限完成时，是可以申请工期延顺的，此时应当及时办理现场签证。凡涉及经济费用支出的停工、窝工、用工签证、机械台班签证等，一定要在第一时间找现场代表核实后签证，如果现场代表拒签，可退一步请他签认事实情况，及工期顺延。并且要马上向相关领导汇报办理情况。（二）申请顺延工期签证前应当明确以下情况：工期签证是工程签证一种。工期签证包括：停水、停电签证；非施工单位原因停工造

2023-04-05

53人看过

法律综合知识
延期交房违约日期如何认定

一、延期交房违约日期如何认定关于延期交房时限的界定主要是看卖家是否履行了在买卖合同中所约定的交付房屋的日期。若出现买方多次催促但卖方仍未在三个月合理期限内完成交房工作的情况，买方有权向卖方提出赔偿逾期期间所造成的经济损失；如果经过三次以上的催告，卖方仍然无法如期完成交房任务，且卖家无法提供合法、有效的解释时，买方有权选择解除合同，并要求卖方承担所有因此产生的经济损失。《民法典》第五百六十三条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。以持续履行的债务为内容的不定期合同，当事人可以随时解除合同，但是应当在合理期限之前通知对方。第

2024-07-07

262人看过
违约金
如果工程款拖欠，工期能否顺延

如果拖欠工程款，能否延长工期？如果拖欠工程款，工期可以延长，但承包商必须提前发出书面通知。当承包人因拖欠工程款提起诉讼时，发包人往往以工期超期为由提出反诉，并往往提出上亿或上千万的逾期赔偿金，其目的是抵消承包人的索赔；然而，在司法实践中，承包人的违约金往往是由承包人承担的反诉抗辩往往得不到法官的支持，因为法官的自由裁量权缺乏统一的操作规则。《民法典》中有三条规定承包人可以延期施工。第798条（隐匿工程之检查）隐匿工程于隐匿前，承揽人应通知发包人检查。发包人未及时检查的，承包人可以顺延工期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。发包人未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金和技术资料的，承包人可以顺延工期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。第804条（停工、窝工、倒运、机械设备移转、物料及组件积压等之补偿及实际费用）用人单位因停工、窝工、倒运、物料及组件积压等所造成之损失及实际费用，应采取措

2023-05-07

98人看过
不可抗力
审查对于工期顺延的约定：

1、工期顺延的原因，除规定不可抗力外，对于因工程内容变更、工期增加、设计变更、工程款支付、政府指令（停水停电）、地下物等因素造成的工期顺延，约定标准作为认定是否构成工期顺延的依据；2、工期顺延的程序性约定：承包方在一定时间内，书面报发包方认可、监理认可。可以增加“视为”条款。（视为条款：发包方在约定期限内不予答复的，视为认可。）工期顺延及索赔业主与施工单位对某工程建设项目签订了施工合同，合同中规定，在施工过程中，如因业主原因造成窝工，则人工窝工费和机械的停工费可按工日费和台班费的50％结算支付。业主还与监理单位签订了施工阶段的监理合同，合同中规定监理工程师可直接签证、批准5天以内的工期延期和5000元人民币以内的单项费用索赔。工程按下列网络计划进行。其关键线路为A－E－H－I－J。在计划招待过程中，出现了下列一些情况，影响一些工作暂时停工。（同一工作由不同原因引起的停工时间都不在同一时间）

2023-08-12

391人看过
工伤停工留薪
如何顺利通过工伤停工留薪期延长申请

停工留薪期满后申请延长的办法：工伤人员因伤情严重或者情况特殊，要求延长的，应当在停工留薪期满前的合理时间内，向设区的市级劳动能力鉴定委员会提出书面申请，并提供治疗工伤的医疗机构的诊断证明和《延长停工留薪期申请表》、《工伤认定书》、诊疗工伤的医疗机构的诊断证明和相关材料。经其批准的，即可延长。工伤停工留薪期是多长？停工留薪期是指职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受医疗并享受有关待遇的期限。为遏制小伤大养，休工无限制的不良现象发生，工伤停工留薪期应当根据伤情的具体情况来确定，一般不超过12个月。伤情严重或者情况特殊需要延长治疗期限的，经设区的市级劳动鉴定委员会确认，工伤停工留薪期可以适当延长，但最多可再延长12个月。职工在停工留薪期内，除享受工伤医疗待遇外，原工资福利待遇不变，由所在单位发给，生活不能自理需要护理的，由所在单位护理。《工伤保险条例》第三十三条职工因工作遭受事故伤害

2023-07-06

321人看过

法律综合知识
怀孕劳动合同到期是自动顺延吗，法律上如何认定

怀孕劳动合同到期是自动顺延。《中华人民共和国劳动合同法》第四十五条规定，劳动合同期满，有本法第四十二条规定情形之一的，劳动合同应当续延至相应的情形消失时终止。但是，本法第四十二条第二项规定丧失或者部分丧失劳动能力劳动者的劳动合同的终止，按照国家有关工伤保险的规定执行。第四十二条规定，劳动者有下列情形之一的，用人单位不得依照本法第四十条、第四十一条的规定解除劳动合同：（一）从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康检查，或者疑似职业病病人在诊断或者医学观察期间的；（二）在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的；（三）患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内的；（四）女职工在孕期、产期、哺乳期的；（五）在本单位连续工作满十五年，且距法定退休年龄不足五年的；（六）法律、行政法规规定的其他情形。《中华人民共和国劳动合同法》第四十五条劳动合同期满，有本法第四十二条规定情形之

2024-04-29

71人看过
合同期限
在我国孕期合同到期如何顺延

一、在我国孕期合同到期如何顺延?劳动法在关于解除劳动合同的规定中，对“三期”(孕期、产期、哺乳期)内的女职工给予了特殊保护，即对三期内的女工，企业不得在女工无主观过错的情况下，与其解除劳动合同。但在劳动合同终止的规定中，只是笼统的规定了，劳动合同期满，劳动合同即行终止。但是劳动部门在关于贯彻劳动法若干问题意见中，从女职工的生育及哺乳期等实际情况出发，又做了补充规定：“劳动者在孕期、产期、哺乳期内，劳动合同期限届满时，用人单位不得终止劳动合同，合同期限应自动延续至相应的期限届满为止。二、怀孕女工有哪些权利？我国的劳动法，劳动合同法，妇女权益保障法，女职工劳动保护条例等法律法规，以及许多地方的地方性法规都对保护怀孕妇女职工作了规定，赋予了怀孕女职工的法律权利，概括起来说，怀孕女职工有以下的法律权利：1、怀孕女职工有不被解聘的法律权利。《中华人民共和国妇女权益保障法》明确规定：任何单位不得以结婚

2023-06-01

312人看过