建设工程索赔通常是指在工程合同履行过程中,合同当事人一方因对方不履行或未能正确履行合同
或者由于其他非自身因素而受到经济损失或权利损害,通过合同规定的程序向对方提出经济或时间补偿要求的行为。在建设工程法律领域,工程索赔是在司法实践中很常见的纠纷之一,但是,我国法律目前对于工程的索赔和反索赔并无系统性的规定,仅有一些条款规定散见于法律、规章、司法解释等文件中,更多存在于建设工程合同约定及交易习惯中,在实践中易引发争议。
在建设工程承包合同履行过程中,一方由于对方未履行合同所规定的义务或者出现了应当由对方承担的风险而遭受损失时,向对方提出赔偿和(或)工期顺延的要求。当然,索赔并非是单向的,在实践中往往是一方向另一方索赔时,另一方会提起反向索赔,即索赔往往是双向的。
索赔成立必须同时具备以下要件:
1、与施工合同相比,已经实际造成了额外费用和(或)工期延误;
2、造成费用增加和(或)工期延误不是因为承包人的过错造成的;
3、造成费用增加和(或)工期延误不是应由承包人承担的风险;
4、承包人在索赔事件发生后按合同约定的时间提出了索赔意向和索赔报告。
索赔费用的组成与建筑安装工程造价的组成类似,一般包括以下几个方面:1、人工费;2、设备费;3、材料费;4、管理费;
5、利润;
6、延迟付款利息。
索赔证据的证明对象是指索赔过程中需要证明的事实。笔者认为,索赔证据的证明对象主要有以下方面:1、索赔权存在的依据;2、索赔事项的发生;3、因此给施工单位造成的损失;4、施工单位已按规定的程序提出了索赔。索赔证据审查以书证形式出现的索赔证据是否为原件,索赔证据必须具备一定形式上的条件,才能具有最佳的证明力,否则将不具有证明力或证明力很小,审查索赔证据的关联性,审查没有固定的模式,需要在全面了解索赔事项所涉的法律、技术、经济因素基础上运用逻辑方法在综合分析后作出判断。审查索赔证据的内容是否符合索赔目标的要求。
实践中工程索赔一般按照如下步骤进行:1、提出索赔要求或索赔意向通知书,如果索赔事件是持续进行的,应阶段性提出索赔意向通知书;2、报送索赔报告及有关资料;3、协商解决索赔事宜;4、司法途径或其他途径。
-
建设工程索赔怎么处理
110人看过
-
建设工程项目管理索赔程序
293人看过
-
建设工程施工合同索赔的程序
224人看过
-
建设工程施工索赔证据
270人看过
-
建设工程施工怎样索赔
475人看过
-
建设工程索赔程序和要求
271人看过
刑事证明对象是指在刑事诉讼中需要用证据加以证明的案件事实,包括实体法事实和程序法事实。实体法事实指对解决案件实体问题具有法律意义的事实,如被告人的身份、被指控的犯罪行为是否存在等。程序法事实则包括关于回避的事实、影响采取某种强制措施的事实等... 更多>
-
关于建设工程自行索赔的证据范围贵州在线咨询 2021-11-07建筑工程索赔证据:建筑公司工商登记资料;招标文件、中标通知书;建设工程施工合同、施工过程中增减工程量的补充合同;工程预付款、决算报告、支付工程款的付款凭证;工程验收、结算凭证、质检报告等。
-
建设工程索赔的理由是什么?西藏在线咨询 2022-07-25关于建设工程合同索赔的原因主要有哪些: 1)设计方面。在工程施工阶段发生设计与实际间的差异等原因导致的工程项目在工期、人工、材料等方面的索赔。 2)工程合同方面。在设计施工过程中双方在签订工程合同时未能充分考虑和明确各种因素对工程建设的影响,致使施工合同在履行中出现这样那样的矛盾,从而引起施工索赔。 3)意外风险和不可预见因素。在施工过程中,发生了如地震、台风、流沙泥、地质断层、天然溶洞、沉陷和不
-
建设工程合同索赔名词解释安徽在线咨询 2022-08-06索赔是一种法律行为,它是建筑工程合同订立的双方当事人在合同实施过程中,根据法律、合同的规定及惯例,对并非由于自己的过错,而是由于应由对方承担责任的情况造成的,并且实际发生了的损失,向对方提出给予补偿或赔偿的权利要求。
-
建设工程索赔效力吉林省在线咨询 2021-11-02建设工程索赔依据包括:建筑公司工商登记资料;招标文件、中标通知书;建设工程施工合同、施工过程中增减工程量的补充合同;工程预付款、决算报告、支付工程款的付款凭证;工程验收、结算凭证、质检报告等。
-
建设工程索赔依据澳门在线咨询 2022-10-14索赔的主要依据:承包商在提出索赔时需要证明自己有索赔的权利和应得的索赔款额和索赔工期,以下是可以作为索赔依据的12种相关参考: 政策法规文件; 招标文件、合同文本及附件; 施工合同协议书及附属文件; 往来的书面文件; 会议记录; 批准的施工进度计划和实际进度记录; 施工现场工程文件; 工程照片、录像资料; 检查验收报告和技术鉴定报告; 工程财务记录文件; 现场气像记录; 市场行情资料。