工程延期,停工造成的损失及施工人的工资由谁支付?
来源:互联网 时间: 2023-04-30 21:50:53 439 人看过

建筑工程延期,必然会带来损失,如工人停工的工资损失、管理费用支出等,这些损失往往都很大。因而,要是没有妥善处理的话,必然会引发诉讼纠纷。那么工期延期带来的损失,该由谁承担呢?是发包人,还是承包人?

工程延期的损失由谁承担

在实践中,工程延期的原因是很多的,原因不同,其带来的损失,就有不同的人承担。通常来说,有以下三种情况:

1、发包人原因导致工程延期的,其带来的损失和工人工资由发包人承担。

在建筑工程施工的过程中,发包人存在以下行为的导致工程延期的,要承担相应的损失:

(1)发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件;

(2)发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使施工不能正常进行;

(3)工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行;

(4)设计变更和工程量增加;

(5)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;

(6)不可抗力;

(7)专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。

需要注意的是的,发包人应当赔偿承包人停工、窝工、合理利润等损失,如工人工资、机械停工费、搬迁费等等。

2、承包人原因导致工程延期的,其带来的额损失和工人工资有承包人自己承担。

当建筑工程被承包人承包后,就要按照建筑工程合同约定,按时按进度施工,但要是因为己方原因导致工期拖延的,损失自担,还要赔偿发包人的损失:

(1)承包人的劳动力不足造成;

(2)承包人的机械设备平足造成;

(3)承包人的资金缺少造成;

(4)周边群众闹事影响工程进度;

(5)工程出现安全或质量事故造成停工,从而影响工程进度。

3、因不可抗力导致工程延期的,损失由双方合理分担。

现实生活中,因不可抗力的原因导致工期延误的,如水灾、政府政策等,停工造成的损失,由发包人和承包人合理分担,停工期间必须支付的工人工资由发包人承担。

在建筑工程中,最好就是不要停工,以便造成工程延期,尤其是大工程,那样损失必然非常大。倘若发包人与承包人就损失事宜协商不成的,必然会引发诉讼纠纷,这时要是损失大,情况复杂的,最好找个建筑工程律师协助处理,争取获得最大的赔偿。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年11月25日 17:26
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多工资相关文章
  • 如何计算工程停工造成的损失费用
    一、如何计算工程停工造成的损失费用工程停工损失的计算:1.发包方对工程停工出具了有关人员、机械停置签证的,人工窝工、机械停置费按签证计算;2.对于承包方已按合同约定订货的材料、设备,承包商应负责退货或解除购货合同,不能退还的货款和货物、解除定货合同所发生的费用由业主承担。二、工程停工赔偿的诉讼时效是多久3年。诉讼时效是指民事权利受到侵害的权利人在法定的时效期间内不行使权利,当时效期间届满时,债务人获得诉讼时效抗辩权。在法律规定的诉讼时效期间内,权利人提出请求的,人民法院就强制义务人履行所承担的义务。而在法定的诉讼时效期间届满之后,权利人行使请求权的,人民法院就不再予以保护。诉讼时效届满后,义务人虽可拒绝履行其义务,权利人请求权的行使权发生障碍,权利本身及请求权并不消灭。当事人超过诉讼时效后起诉的,人民法院应当受理。受理后,如另一方当事人提出诉讼时效抗辩且查明无中止,中断,延长事由的,判决驳
    2023-07-01
    405人看过
  • 建筑施工工程质量保修金由谁支付?
    质量保修金是建设工程施工合同中常见的一种质量保修担保方式,发包方为了保证在一定期间内出现的质量问题能够得到及时的维修,而约定由承包人支付一定数额的金钱作为担保。通常的操作方式是,发包方在工程款中直接预留约定金额,从表面上看保修金属于工程款的一部分,但其性质实际上已经发生了变化,直接预留质保金的法律效果等同于承包人另行交付质保金的法律效果,都产生一种以特定数额的金钱作为标的的质押权。为避免因质保金返还发生纠纷,当事人应当将对质保金的返还方式、时间、违约责任进行明确的约定。《民法典》第八百零一条【施工人对建设工程质量承担的民事责任】因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的,发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,施工人应当承担违约责任。怎样在工程质量保修书中约定设立、预留保修金保修,承包方,工程,预留,设立,约定怎样在工程质量保修书中
    2023-08-16
    245人看过
  •  "三七的工资是由谁支付?"
    根据给出的段落,我们可以得知在交强险范围内,三七责任不划分责任,但在超出交强险范围的情况下,责任需按比例承担。误工费是指赔偿义务人应当向赔偿权利人支付的受害人从遭受伤害到完全治愈这一期间内,因无法从事正常工作而实际减少的收入。有固定收入的,误工费等于误工收入乘以误工时间;无固定收入的,受害人能证明其最近三年的平均收入状况的,误工费等于误工时间乘以最近三年的平均收入水平。虽然三七责任有误工费,但在交强险范围内不划分责任。因此,在超出交强险范围的情况下,责任需按比例承担。误工费是指赔偿义务人应当向赔偿权利人支付的受害人从遭受伤害到完全治愈这一期间(误工时间)内,因无法从事正常工作而实际减少的收入。有固定收入的:误工费=误工收入(天/月/年)*误工时间;无固定收入的:受害人能证明其最近三年的平均收入状况的:误工费=误工时间(天)*最近三年的平均收入水平(天/元)。 问:三七的误工费由谁承担?根据
    2023-08-21
    346人看过
  • 施工错误造成损失谁负责
    工程的施工方违反合同的约定,造成损失的应该由施工方承担赔偿的责任。一、工程质量责任认定的情形有哪些工程质量责任认定的情形有:1、建筑工程施工方不按照工程设计图纸和施工技术规范施工造成的工程质量问题;2、建筑施工方未按照工程设计要求、施工技术规范和合同约定,对建筑材料、建筑构配件和设备进行检验,使用不合格的建筑材料、构配件和设备造成的工程质量问题;3、建筑物在合理使用寿命内,地基基础工程和主体结构的质量出现问题;4、其他工程质量缺陷。工程质量出现问题就建设单位与承包方即施工单位来说,一般其责任应由承包方承担。二、干了工程拿不到钱怎么办干了工程拿不到钱的,施工的一方可以向发包方书面致函或委托律师出具律师函,催告其在合理的期限内支付工程款。如果发包方在合理期限内拒接支付的,则施工方可以向法院起诉,注意诉讼解决的话,首先要看是否与发包方、分包方签订分包合同,对具体工程款是否有约定,如有则按合同纠纷
    2023-02-18
    472人看过
  • 小区改造施工方造成的损失谁承担
    工程的施工方违反合同的约定,造成损失的应该由施工方承担赔偿的责任。一、工抵房能买吗工抵房能买。工抵房一般为拿房屋抵作工程价款来给建筑方,建筑方通过与开发商签订工抵房合同并办理房屋产权证来获得房屋物权,只要房屋有不动产产权证,能进行不动产产权变更登记,就可以自由买卖。一、工抵房购买流程如下:1、先签订以房抵债的协议,再签订房屋买卖合同确定房款和具体房屋;2、然后用以房抵债协议确定的债权冲抵房款。若施工方不要房子,那么应先签订以房抵债的协议,直接确定房源和房价;3、接着施工方让买受人与开发商签订房屋买卖合同,房款可以选择直接支付施工方或支付开发商,再由开发商转交给施工方即可。二、购买工抵房的风险如下:1、工抵房买卖过程中对一些约定事项须作出说明,比如抵账说明等,以免债权方、开发商任意一方的变故而产生的纠纷;2、因为工抵房的性质,所以很可能存在抵押,甚至已被查封;3、新房变二手房。开发商把房子抵
    2023-03-29
    380人看过
  • 工伤休息期间由谁负责支付工资
    一、工伤休息期间由谁负责支付工资工伤职工停止工作,治疗工伤期间,包括住院期间和出院后休养期间,称为停工留薪期,按遭受事故伤害前正常上班期间工资福利待遇不变,由所在单位按月支付。工伤职工的停工留薪期应当凭职工就诊的签订服务协议的医疗机构,或者签订服务协议的工伤康复机构出具的休假证明确定。停工留薪期超过12个月的,需经设区的市劳动能力鉴定委员会确认。二、工伤认定需要的材料是什么提出工伤认定申请应当提交下列材料:与用人单位存在劳动关系(包括事实劳动关系)的证明材料;工伤认定申请表;医疗诊断证明或者职业病诊断证明书(或者职业病诊断鉴定书)。社会保险行政部门应当自受理工伤认定申请之日起60日内作出工伤认定的决定。三、工伤认定规定关于工伤认定标准如下:1.在工作时间和工作场所内,因工作原因受到事故伤害的。2.工作时间前后在工作场所内,从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的;3.在工作时间和
    2024-01-13
    257人看过
  • 哪个承担建筑工程因停工造成的损失
    一、哪个承担建筑工程因停工造成的损失建筑工程停工损失由谁承担需根据实际情况确定。1、发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。2、因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身损害和财产损失的,承包人应当承担赔偿责任。3、因不可抗力导致工程延期的,损失由双方合理分担。对于停工损失认定和责任承担问题,法院或仲裁机构首先查明停工原因,确定承担主体,其次根据当事人举证情况,确定损失范围与数额,数额无法确定的,可以根据承包人申请,启动造价鉴定。建筑工程停工损失的内容包括停工期内支付的生产工人工资和提取的职工福利基金、耗用的燃料和动力费,以及应负担的车间经
    2024-01-16
    185人看过
  • 退休工人发生工伤事故,工资由谁支付
    退休工人出工伤事故是需要赔偿的。用人单位招聘已达到法定年龄法定年龄,或者已经接受城镇职工基本养老保险待遇的人,在雇佣期间因工作原因受到事故伤害或者职业病的情况下,招聘者已经以项目保险等方式支付工作保险费的情况下,应该适用工作保险条例,享受工作保险待遇。退休工人发生工伤事故,招聘公司已经缴纳工伤保险费的,可以享受工伤保险待遇,获得赔偿。招聘单位未缴纳工伤保险金,按人身损害赔偿标准赔偿。上海退休工人工资怎么算退休工资就是常说的养老金,一般养老金主要由基础养老金、个人账户养老金、过渡性养老金、过渡性调节金组成:基础养老金月标准,以当地上年度在岗职工月平均工资,和本人指数化月平均缴费工资的平均值为基数,缴费每满1年发给1%。《中华人民共和国民法典》第一千一百七十九条侵害他人造成人身损害的,应当赔偿医疗费、护理费、交通费、营养费、住院伙食补助费等为治疗和康复支出的合理费用,以及因误工减少的收入。造成
    2023-08-05
    451人看过
  • 建设工程水灾造成的损失该由谁来承担?
    建筑工程水灾导致损失承担问题如下:1、水灾属于不可抗力因素,导致建筑工程损失的,应当有建筑工程双方协商承担;2、不可抗力因素导致的损失,不能要求一方承担全部损失,建筑工程在建筑过程中发生水灾,产生的相关损失,应当由施工方与发包方共同承担;3、工程有保险的,可申请保险理赔。出资验资不规范,损失由谁承担?出资与验资的规定,在我国《公司法》中予以强制性规定,并率先以法律的形式确立了“揭开公司面纱”的法人人格否认制度,体现了对资本信用的强制保障。公司的缴纳出资是股东对公司的最基本的、法定的义务,即资本确定、资本规范和资本不变的三原则。如果出资和验资不规范,损失应当由股东来承担。【防范策略】公司在公司成立时,必须根据章程和法律的规定,及时出资,同时还应当及时办理验资与登记的相关手续。如果因为属于办理验资与登记手续,导致最终被认定为出资不实或者出资不到位,股东还应对公司债务承担连带责任。《中华人民共和
    2023-07-08
    150人看过
  • 因发包人造成工程停工如何索赔损失
    一、因发包人造成工程停工如何索赔损失因发包人造成工程停工索赔损失的方式是可以依据合同规定的总工期计划、进度计划以及双方共同认可的工期修改文件、调整计划和受干扰后实际工程进度记录索赔,造成的损害比较大时违约金可以适当上浮,但最高不得超过实际损失的30%。根据《民法典》第五百八十四条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,造成对方损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益;但是,不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。二、因发包人造成工程停工可以索赔的损失有哪些因发包人原因导致停工的,承包人一般都可以要求赔偿以下损失:1.人工费损失。如停工、窝工的工人工资;工人低生产效率的损失;膳食补贴、工器具费用、各种管理费等相关人工费用损失。2.材料费损失。诸如由于工期拖延,材料价格上涨带来的差价损失等。3.机械费损失。由于工期拖
    2023-03-15
    125人看过
  • 工人停工谁来赔偿损失?
    建设工程合同纠纷中的停工窝工损失是非常常见的。首先要查明是否存在停工、窝工的事实,但是不能认为光有停工、窝工就简单地认为发包人就应该进行赔偿,如果盲目认为存在停工窝工就要赔偿是过于简单的思维方式,还要进一步研究停工、窝工的原因,是发包人的原因、还是承包人自己的原因,还是因为政府政策变化的原因,或者是不可抗力,原因不同结果往往大不相同!!只有在发包人,即甲方的原因造成的停工、窝工损失才能索赔。职工擅自离职如何赔偿损失职工擅自离职如何赔偿损失小孙是大华纺织厂的保安,签订有2年劳动合同。小孙工作半年后,觉得工作性质简单枯燥,提出调换工作岗位的要求,厂里没有同意。小孙一气之下在值夜班时擅自离职未归,导致他看管的仓库失窃,给厂里造成5000元损失。纺织厂以小孙没有依法解除职工擅自离职如何赔偿损失小孙是大华纺织厂的保安,签订有2年劳动合同。小孙工作半年后,觉得工作性质简单枯燥,提出调换工作岗位的要求,
    2023-08-04
    160人看过
  • 修路工程对商铺造成的损失应由谁承担
    修路商铺损失,可以向做出修路决定的行政部门的上级申请复议,也可以直接到辖区基层法院提起诉讼请求补偿。根据我国民法典的规定,民事权益受到侵害的,被侵权人有权请求侵权人承担侵权责任。侵权责任所保护的权利包括人身权和财产权。财产权是以财产利益为内容,直接体现财产利益的民事权利。农村修路拆迁标准(一)确认修建公路的性质如果说是村子里修建的公路所要开挖或占用的土地和山,是经过村里或者组里开会讨论通过,并经批准的是不会有补偿的。而且这种一般都有向村民筹资修建,不过为了以后更方便的生产生活,这点筹资还是值得的。(二)合法修路拆迁如果是纳入农村公路规划的公路那就不同了,国家对此是有一定的补偿的,而对于补偿的标准可以先向村委进行了解,在去国土资源部门进行询问,还要实时了解国家对这一方面的补贴政策,该拿到还是不要漏掉。(三)非法修路拆迁如果是遇到没有经过同意的私自修路,或是以修路的名义强占了的土地和山,就可以
    2023-07-03
    219人看过
  • 工人擅自停工损失谁来
    建设工程合同纠纷中的停工窝工损失是非常常见的。首先要查明是否存在停工、窝工的事实,但是不能认为光有停工、窝工就简单地认为发包人就应该进行赔偿,如果盲目认为存在停工窝工就要赔偿是过于简单的思维方式,还要进一步研究停工、窝工的原因,是发包人的原因、还是承包人自己的原因,还是因为政府政策变化的原因,或者是不可抗力,原因不同结果往往大不相同!!只有在发包人,即甲方的原因造成的停工、窝工损失才能索赔。一、工程索赔的法律依据是什么因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。工程索赔是施工企业降低成本、提高效益的有效手段。二、员工受伤平时工资怎么算员工受伤不能上班,还有没有工资,那要看是什么原因受得伤了,如果是因给公司工作导致受的伤,那就属于工伤,是有底薪工资的,如果是自己额外收入导致的那
    2023-03-04
    269人看过
  • 包工头亏本,工资该由谁支付?
    没合同包工头亏本工资由包工头承担。没合同包工头欠工人工资不给,劳动者可以向当地劳动局投诉,要求劳动行政部门给予其警告与处罚。同时可以请求人民法院依法发出支付令,并就用工之日起超过一个月不满一年的时间部分要求每月支付两倍的工资。只要注意收集,就应该能够得到证据,主要是证明在某个单位工作。要注意收集工作记录,考勤记录,安排工作电话,短信,老板承诺的工资率。产假期间工资谁发放产假,是指在职妇女产期前后的休假待遇,一般从分娩前半个月至产后两个半月,晚婚晚育者可前后延长至四个月,女职工生育享受不少于九十天的产假。女职工劳动保护特别规定中指出女职工产假期间的生育津贴,对已经参加生育保险的,按照用人单位上年度职工月平均工资的标准由生育保险基金支付;对未参加生育保险的,按照女职工产假前工资的标准由用人单位支付。也就是说如果公司没有给劳动者缴纳社保,则产假期间的工资是由用人单位发放的;如果公司给劳动者缴纳了
    2023-07-03
    100人看过
换一批
#员工权益
北京
律师推荐
    展开
    #工资
    词条

    工资即员工的薪资,是指劳动者提供劳动后,用人单位依据国家相关规定或劳动合同的约定,以货币形式直接支付给劳动者的劳动报酬。 工资可以以时薪、月薪、年薪等不同形式计算。 工资至少每月支付一次,实行周、日、小时工资制的可按周、日、小时支付工资。... 更多>

    #工资
    相关咨询
    • 工程施工造成不可抗力停工期间的损失由谁承担
      上海在线咨询 2022-01-25
      不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误等后果,由合同当事人按以下原则承担:(1)永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏,以及因工程损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由发包人承担;(2)承包人施工设备的损坏由承包人承担;(3)发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失;(4)因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务,已经引起或将引起工期延误的,应当顺延工期,由此导致承包人停
    • 由于工人罢工讨要拖欠工资,造成停工以及损失怎么办?
      湖南在线咨询 2024-08-27
      如果(1)你交接工作之前存在过错,且(2)该过错在现有技术和管理水平控制范围之内,应当避免没有避免,并且(3)你的过错与公司的经济损失有直接因果联系,我认为公司是可以在你的工资中扣除经济损失的,但是应当向你作出书面说明。需要说明的是,像业务员与客户洽谈不当导致客户未与公司签约这样的间接损失,公司不应当要求员工赔偿。至于公司拖欠工资,你可以到劳动监察大队投诉或者到劳动仲裁委员会申请仲裁,主张经济补偿
    • 谁来承担施工工程造成的损失责任啊?
      贵州在线咨询 2022-06-25
      1、如果是施工方的原因造成的损失,则该由施工方自行承担责任。如果是承包人的原因导致施工方造成损失的,则由承包人承担责任。法律规定,因为施工方造成工程质量不合格的,发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。 2、法律依据《民法典》 第八百零一条:因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的,发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,
    • 施工中因施工造成的损失谁来负责
      安徽在线咨询 2022-07-20
      1、如果是施工方的原因造成的损失,则该由施工方自行承担责任。如果是承包人的原因导致施工方造成损失的,则由承包人承担责任。法律规定,因为施工方造成工程质量不合格的,发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。 2、法律依据《民法典》 第八百零一条:因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的,发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,
    • 承揽关系中,工人在施工过程中受伤,造成的损失由谁承担
      西藏在线咨询 2022-03-13
      承揽关系中,如果将承揽事务交给不具有资质的人承揽,定作人承担是选任的过失责任,承担的赔偿责任相对较轻;而如果是工程发包与承包的关系,在承包人不具有资质或者安全保障条件的情况下,如果承包人雇佣的工人在雇佣劳动过程中受到伤害,则发包人与承包人需对受害人的损失承担连带赔偿责任.具体到本案,由于案涉的店面装修属建设工程的一种,故你将其中的水电工程发包给不具有资质也无安全保障条件的人施工,你需与承包人对受害