建筑工程工期顺延成因及应对措施-法师兄

建筑工程工期顺延成因及应对措施

来源：法律编辑整理时间： 2023-08-14 02:37:46 338 人看过

一、建筑工程工期顺延成因及应对措施

建筑工程工期顺延成因

1．发包人未按约提供图纸及开工条件；

2．发包人未能按约支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；

3．发包人指定的代表（以下称指定代表）未按约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；

4．设计变更和工程量增加；

5．一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；

6．不可抗力；

7．隐蔽工程在隐蔽前，承包人通知发包人检查，发包人没有及时检查；

8．发包人未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地等。

建筑工程工期顺延应对措施

1．收集相关证据，证明确实存在不可抗力的事实

2．及时向发包方通知不可抗力事件，并积极申请工期的顺延，同时做好相应的证据留存。

3．在解决上述工期顺延问题的同时，施工企业还应采取有效可行的措施，减少因不可抗力产生的损失。

二、建筑工程工期顺延后应注意什么

建筑工程工期顺延后应注意建房单位可以要求施工单位按合同约定赔偿，如果没有约定的，按实际造成的损失赔偿，如果施工单位不赔偿的，建设单位可以起诉施工单位。

《中华人民共和国民法典》第五百九十条规定：“当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明”。

三、建筑工程合同的形式包括哪些种类

建设工程合同的种类有：

1．建设工程勘察合同；

2．建设工程设计合同；

3．建设工程施工合同。承包人进行工程建设，经竣工验收合格后，发包人支付价款的合同。

《中华人民共和国民法典》第七百八十八条建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。

《中华人民共和国民法典》：第八章　违约责任　　第五百九十条　当事人一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。\n　　当事人迟延履行后发生不可抗力的，不免除其违约责任。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

工资
工资拖欠困扰建筑工人：应对措施

如果用人单位拒绝支付其工资，违反了《劳动法》。劳动者可以向当地的劳动监察部门进行投诉举报，要求用人单位支付其被拖欠的工资。用人单位克扣或者拖欠劳动者工资的，劳动者可以向劳动保障监察大队投诉该单位。也可以直接申请劳动仲裁要求支付。工资拖欠不给怎么办？1．到劳动行政部门举报（通常是劳动管理监察大队）。2．直接申请劳动仲裁。3．如果对仲裁结果不满意可以在拿到仲裁书后15天之内到法院起诉。4．根据国家规定在仲裁或诉讼的时候，可以要求除在规定的时间内全额支付劳动者工资报酬外，还需加发相当于工资报酬百分之二十五的经济补偿金。《中华人民共和国劳动法》第五十条规定：工资应当以货币形式按月支付给劳动者本人，不得克扣或者无故拖欠劳动者的工资。《中华人民共和国劳动合同法》第三十条：用人单位应当按照劳动合同约定和国家规定，向劳动者及时足额支付劳动报酬。《工资支付暂行规定》第九条：劳动关系双方依法解除或终止劳动合同

2023-07-17

335人看过
保证
建筑工程施工工期保证措施怎样制定？

建筑工程施工进度计划和施工工期保证措施一、施工进度计划1、编制依据及原则(1)响应合同文件工期要求。(2)以本工程内容、工程量大小、工艺、工法难易程度为依据;类似工程施工经验为参考。(3)合理安排施工工序。(4)根据现场的实际情况，进行分区组织流水施工。(5)充分考虑合同文件中与其它施工单位的配合，最大限度减少施工作业的相互干扰。(6)体现我单位专业施工技术水平，是资源配置合理利用。施工总工期2、总工期要求总工期控制在天内。3、总工期计划综合考虑总工期、节点工期要求及施工组织计划，制定本合同工期计划目标如下：假定在年月日开工，用天的时间完成护坡桩的施工，而冠梁、锚索、土方开挖密切配合护坡桩的施工，各工序交叉作业，以节省工期。以上工期计划是根据前述原则，结合我单位能力制定，施工中我单位将在保证质量、安全、环境、文明施工的前提下，尽量提前。若有不可控力因素致使阶段工期滞后，将增加人力、物力投入

2023-06-04

106人看过
工程施工
谁有建筑工程施工现场成品保护措施？

安全防护用品管理程序一、确定采购厂家。1。项目部安全员负责协助确认安全防护用品的采购厂家。2。生产厂家资质审查内容：1）企业营业执照2）生产许可证3）产品出厂合格证，使用说明书和省级劳动、技术监督部门认可的质检机构检验出据的《检验报告》。二、编制年度计划。1。各施工单位根据年度内工作计划编制安全防护用品调拨计划。2。供应科收集汇总，施工单位的计划，排出采购计划。3。安监科根据供应科提供的采购计划协助供应科做抽检试验，试验合格后方可下发。三、施工单位1。负责安全防护用品的调拨，发放和使用。2。负责按规定记录、保存安全防护用品相关台帐。3。施工单位负责按规定对所用防护用品的定期试验，鉴定并填写相关台帐。安全技术措施计划和安全施工措施编制制度1。项目部在编制年度施工、技术计划时，必须按照国家和部门有关规定依据安全施工的实际需要，编制年度安全技术措施计划。2。安全技术措施计划编制的范围，应符合国家

2023-02-21

125人看过
建筑安全
建筑安全事故成因及解决措施

一、建筑安全不受重视片面地指责监督管理不力是不公平的。客观地说，我国的建筑施工安全管理制度不谓不严。一系列安全法规，都在三令五申建筑施工企业的法定代表人对本企业的安全生产负责，施工现场安全由建筑施工企业负责。至于法定代表人是企业安全生产的第一责任人，项目经理是施工现场安全生产第一责任人更是家喻户晓。既然有这么多的规章制度，何以安全事故还频频发生，屡禁不止？有专家指出：那些规章制度只是行政规定，到下面就变了样，关键是要抓落实。工程质量牵涉到市场和任务，所以普遍比较关心。而安全施工则因为不直接与效益有关，不受重视，所以失控。二、安全管理相对质量管理滞后近几年的工程建设安全形势极其严峻，这就不得不反思我们现行的安全监督管理模式。目前我国的施工现场安全防护，是由施工企业负总责的。对待工程质量，相当部分的老总和项目经理深知牵涉到市场和生存，因而舍得投入。而对人命关天的安全防护设备投入则不那么热情，能

2023-06-06

257人看过

建筑安全
建筑施工安全注意事项及措施

建筑施工安全管理是建筑行业中的重点工作，安全必须放在首位，采取有效措施预防事故发生。法定代表人负责安全生产，施工企业负责现场安全，总承包单位负责分包单位安全，作业人员有权提出改进意见和批评，施工前必须有书面指导和交底记录。建筑施工安全管理是建筑行业中一项重点工作,对于企业的名誉和管理工作的优劣具有直接影响。因此,在施工管理工作中,一定要把安全工作放在首位,不能忽视施工安全的管理。安全是企业生产经营中的命脉,对于建筑施工安全管理,必须坚持“安全第一、预防为主”的方针,加强安全生产管理,执行安全生产责任制度,采取有效措施,防止伤亡和其他安全生产事故的发生。建筑施工企业的法定代表人对本企业的安全生产负责,施工现场安全由建筑施工企业负责,实行施工总承包的,由总承包单位负责。分包单位向总承包单位负责,服从总承包单位对施工现场的安全生产管理。作业人员有权对影响人身健康的作业程序和作业条件提出改进意见

2024-01-05

355人看过
工时
雨期建筑施工应采取哪些安全措施

雨期施工主要应做好防雨、防风、防雷、防电、防汛等工作。基础工程应开设排水沟、基槽、坑沟等，雨后积水应设置防护栏和警告标志，超过1米的基槽坑井应设支撑;机械设备应设置在地势较高、防潮避雨的地方，要搭设防雨棚。雨期建筑施工应采取的安全措施1、雨期施工的要求和准备工作(1)雨期施工的要求。根据雨期施工的特点，编制施工组织设计;合理进行施工安排;密切注意气象预报，做好防汛准备工作。(2)雨期施工的准备。做好现场排水工作;做好原材料、成品、半成品的防雨工作;制定现场房屋、设备的排水防雨措施;备足排水需用的水泵及有关器材，准备适量的塑料布、油毡等防雨材料。2、雨期施工措施雨期施工主要解决雨水的排除，对于大中型工程的施工现场必须做好临时排水系统的总体规划，其中包括阻止场外水流入现场和使现场水排出场外两部分。其原则是上游截水、下游散水;坑底抽水、地面排水。规划设计时，应根据各地历年最大降雨量和降雨时期，结

2023-03-02

489人看过
工程施工
浅谈建筑工程施工特点及伤亡事故预防措施

本文介绍了建筑工程施工的特点，并根据施工特点阐述了在施工中容易发生的主要伤亡事故类别，提出了伤亡事故的预防措施，达到减少事故发生的目的。关键词：建筑工程施工伤亡事故建筑业的生产活动危险性大，不安全因素多，是事故多发行业。每年因工死亡人数仅次于矿难，居全国各行业的第二位。就南宁市来说建筑行业的伤亡人数也是较多的，仅次于交通行业。2004年起南宁市强制实行了建筑业企业安全生产许可证制度，加强了建筑市场的准入控制，并进一步加强对建筑企业施工现场的生产安全检查力度，但伤亡事故仍然时有发生。笔者认为，伤亡事故多主要是由建筑行业的特点决定的。1、建筑施工的特点（1）工程建设最大的特点就是产品固定，这是它不同于其它行业的根本点，建筑产品是固定的，体积大、生产周期长。建筑物一旦施工完毕就固定了，生产活动都是围绕着建筑物、构筑物来进行的，有限的场地上集中了大量的人员、建筑材料、设备零部件和施工机具等，这样的

2023-04-24

453人看过
工程造价
建筑工程造价管理应采取的措施

通过招投标可以提高建设工程的经济效益，保证建设工程的质量，缩短建设投资的回报周期，建设单位可以充分利用招投标这一有效手段进行工程造价控制。要求在招投标中采用提供工程量清单，工程量清单的编制应遵循客观、公正、科学、合理的原则。按照国家或地方颁布的计算规则即统一的工程项目划分方法、统一的计量单位及统一的工程量计算规则，根据设计图纸计算并予以统计、排列，从而得出清单。培养一支德才兼备的高素质工程造价队伍。工程造价管理是一门综合性的学科，它涉及到技术、经济、法规及管理知识，这就要求工程造价人员不仅要具有较强的财务预算能力，还应当具备一定的工程设计知识和施工经验，以及材料与机械施工技术等综合性的科学知识，这样才能在工程量计算时不重不漏。同时，更要具备较强的敬业责任心和高尚的行业道德。特别是在市场经济体制逐步完善、投资趋势多元化的形势下，迫切需要一批为项目提供科学决策依据和对工程造价管理的高素质人员，

2023-06-07

460人看过

法律综合知识
建筑工程的工期顺延的情形包括什么

一、建筑工程的工期顺延的情形包括什么建筑工程的工期顺延的情形包括：1．建设单位未按照约定提供图纸及开工条件；2．建设单位未按照约定支付预付款、进度款，致使施工不能正常进行；3．建设单位指定的代表未按照约定提供指令、批准，致使施工不能正常进行。二、建筑工程工期纠纷怎么起诉建筑工程工期纠纷起诉的流程如下：1．原告向人民法院递交起诉状、副本及相关的证据；2．人民法院接受原告提交的文件、材料，进行审查，符合条件的予以立案；3．法院将原告的起诉书副本送达被告；4．被告作出书面答辩；5．开庭审理；6．法院做出判决。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十三条起诉应当向人民法院递交起诉状，并按照被告人数提出副本。书写起诉状确有困难的，可以口头起诉，由人民法院记入笔录，并告知对方当事人。三、如何应对建筑工程的工期顺延1．收集相关证据，证明确实存在不可抗力的事实；2．及时向发包方通知不可抗力事件，并积极申请工

2023-11-02

121人看过
医务人员
施工建筑场所坍塌事故的预防及应急措施

坍塌是指施工基坑（槽）坍塌、边坡坍塌、基础桩壁坍塌、模板支撑系统失稳坍塌及施工现场临时建筑（包括施工围墙）倒塌等。（1）防止坍塌事故的基本安全要求：1）必须认真贯彻建设部“重申防止坍塌事故的若干规定”和“关于防止坍塌事故的紧急通知”精神，在项目施工中必须针对工程特点编制施工组织设计，编制质量、安全技术措施，经甲乙方及监理单位审批后实施。2）工程土方施工，必须单独编制专项的施工方案，编制安全技术措施，防止土方坍塌，尤其是制定防止毗邻建筑物坍塌的安全技术措施。①按土质放坡或护坡施工中，要按土质的类别，较浅的基坑，要采取放坡的措施，对较深的基坑，要考虑采取护壁桩、锚杆等技术措施，必须有专业公司进行防护施工。②降水处理对工程标高低于地下水以下，首先要降低地下水位，对毗邻建筑物必须采取有效的安全防护措施，并进行认真观测。③基坑边堆土要有安全距离，严禁在坑边堆放建筑材料，防止动荷载对土体的震动造成原土

2023-06-06

218人看过
工程施工
建筑物防雷工程施工常见问题及质量控制措施

摘要通过对建筑物防雷工程施工常见问题进行分析,提出了在施工阶段严加控制质量的措施,要求对现场施工进行跟踪检测,同时检测员应加强对防雷新技术的学习掌握,注重过程控制,保证建筑防雷工程的质量。关键词建筑物;防雷工程;施工;常见问题;质量控制;措施在建筑物施工过程中,防雷工程项目包括桩基础的焊接、柱筋引下线通长焊接及均压环、避雷网、避雷针、避雷器安装等,一直伴随着建设施工全过程。保证防雷工程项目施工质量的因素很多,如设计、材料、机械、地形、地质、水文、气象、施工工艺、操作方法、技术措施、管理制度等,环节很多,要对这些环节严格控制,才能保证最后的工程质量。建筑物防雷包括防直击雷和防感应雷。防直击雷就是引导雷云与避雷装置之间放电,使雷电流迅速流散到大地中去,从而保护建筑物免受雷击。防雷电感应则通过建筑物内部的设备、管道、构架、钢窗等金属物的接地装置与大地作可靠的连接,将雷云放电后在建筑上残留的电荷迅

2023-06-07

412人看过
欠款
怎样应对建筑施工企业工程欠款？

关于建筑施工企业工程欠款的应对方法有：（一）与欠款人对工程欠款进行协商，达成还款协议；（二）请求追债公司的帮助；（三）要求建设单位提供按期付款的履约担保；（四）到欠款人住所地或工程地的人民法院提起诉讼。一、建筑工程款诉讼时效是多久大多数拖欠工程款已历时相当久，甚至超过两年，有的甚至达到十年之久。拖欠太久的工程款，承包商经常因法律意识淡薄或碍于情面怕影响与建设方的关系等原因而错过诉讼时效。在此有必要提醒：工程欠款的诉讼时效为三年，从知道或应当知道拖欠行为起算。我国法律规定诉讼时效可以通过一定的主张权利行为得以中断，中断后诉讼时效可以重新计算。因此，各承包商可以采取书面发函（对方一定要签收或采取挂号信等形式证明已送达）、向清欠主管部门及相关部门投诉（一定要有书面记录）、与发包方补充协议或签订还款协议等办法，使诉讼时效中断。二、追讨工程欠款能超过诉讼时效吗追讨工程欠款不能超过诉讼时效大多数拖欠工

2023-03-30

144人看过

业主
建筑施工安全通病分析及防治措施

施工用电的漏电保护器设置多不合理，尤其是开关箱漏保设置不全，一漏多用，漏电保护器为控制触电事故的最有效措施，应设置合理，灵敏可靠，定期检查。关键字：建筑施工，安全通病，分析，防治措施一、建设单位1、未及时办理施工许可证，导致安监手续，入场监督及塔吊安装审批滞后，该现象在政府工程中较为普遍，是导致监管不力，行为不规范的首要环节。措施：应及时主动办理提前介入手续，建设主管部门应给予支持并严格把关。2、不按规定提前拨付安全措施费，导致现场安全措施不到位。措施；主管部门应对安全措施费支付计划执行情况进行检查，对违规行为进行处罚。二、监理单位1、监理人员不认真审查施工组织设计或专项施工方案，简单批个同意本方案了事，不懂深基坑，高边坡，塔吊，模板，脚手架，吊装等常见危险性较大工程的安全计算或缺乏经验。措施：①监理公司设置专兼职安全监理工程师，对各项方案审查情况进行重点或专项抽查。②组织安全专项培训，项

2023-04-24

111人看过
法律综合知识
建筑工程劳务分包纠纷如何应对与处理措施

一、建筑工程劳务分包纠纷如何应对与处理措施遇到建筑工程劳务分包纠纷当事人可以先行私下协商处理，协商不成的可以按照劳务分包合同中的约定申请仲裁或提请民事诉讼。违约方应当履行发生法律效力的判决、仲裁裁决、调解书，拒不履行的守约方可以请求人民法院执行。法律依据：《中华人民共和国仲裁法》第二条平等主体的公民、法人和其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产权益纠纷，可以仲裁。二、建设工程劳务分包合同属于专属管辖吗建设工程劳务分包合同属于专属管辖。法律依据：《中华人民共和国民事诉讼法》第三十四条规定：下列案件，由本条规定的人民法院专属管辖：（一）因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖；（二）因港口作业中发生纠纷提起的诉讼，由港口所在地人民法院管辖；（三）因继承遗产纠纷提起的诉讼，由被继承人死亡时住所地或者主要遗产所在地人民法院管辖。三、最新建设工程劳务分包合同的写作规范最新建设工程劳务分包合同

2023-11-04

499人看过