暴雨停工费的索赔问题-法师兄

暴雨停工费的索赔问题

来源：法律编辑整理时间： 2023-08-13 08:01:10 313 人看过

暴雨水浸造成的停工的索赔方式：

1、索赔事件发生28天内，向工程师发出索赔意向通知；

2、发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料；

3、工程师在收到施工单位送交的索赔报告及有关资料后，于28天内给予答复，或要求施工单位进一步补充索赔理由和证据。

郑州暴雨为什么没有停工

郑州暴雨在救灾的过程中有很多感人的瞬间，但20日当天没有停工是重大决策失误，应该有人承担责任。之所以这样说，是因为《气象法》规定了地方政府有根据气象主管机构提供的气象信息，组织实施气象灾害防御方案的义务。而不管是国家气象局还是河南省气象局对暴雨红色预警的建议都包括停工。在郑州气象台19号晚上就发布暴雨红色预警的情况下，做出不停工的决定是要承担责任的。

《建筑法》第六十七条

承包单位将承包的工程转包的，或者违反本法规定进行分包的，责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。

承包单位有前款规定的违法行为的，对因转包工程或者违法分包的工程不符合规定的质量标准造成的损失，与接受转包或者分包的单位承担连带赔偿责任。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多工程转包相关文章

不可抗力
建设工程特大暴雨怎么索赔

一、建设工程特大暴雨怎么索赔1、特大暴雨是属于不可抗力的自然因素，因特大暴雨造成工程无法施工的，无论是建设单位还是施工单位不能主张赔偿。2、法律规定：《中华人民共和国民法典》第一百八十条【不可抗力】因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任。法律另有规定的，依照其规定。不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。二、建筑工程停工索赔的处理原则是什么1、按照双方签订的施工合同中的有关条款的规定实事求是的来计算停工的相关损失。签订合同的前提条件就是平等合同规定了双方的权利和义务，如果脱离合同进行相关操作就是违背了双方的利益，所以停工问题的探讨是绝对不能脱离合同而进行的，但是也不能完全按照合同以及相关协议，还是应该做到具体问题具体分析。2、造成停工的责任方应该实事求是的加以明确谁负主要责任谁负次要责任，事实上并不是所有的责任都是建设单位造成的。如果是由于施工方施工组织不当或在质量进度安全

2023-06-17

123人看过
不可抗力
暴雨引发的快递丢失，如何索赔？

根据暴雨导致的快递丢失，索赔责任应由快递公司承担。但是快递公司能证明货物的毁损、灭失是因不可抗力、货物本身的自然性质或者合理损耗以及托运人、收货人的过错造成的，则不承担赔偿责任。不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。而对于重大自然灾害是否属于不可抗力，则需要主观和客观的共同判断。暴雨导致的快递丢失，索赔责任应由快递公司承担。但是快递公司能证明货物的毁损、灭失是因不可抗力、货物本身的自然性质或者合理损耗以及托运人、收货人的过错造成的，则不承担赔偿责任。不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。而对于重大自然灾害是否属于不可抗力，则需要主观和客观的共同判断。暴雨快递丢失，索赔责任归属问题在暴雨过后，如果你的快递丢失了，你可能很想知道由谁来承担责任以及如何索赔。根据我国《民法典》的相关规定，快递公司应当承担赔偿责任，但是如果能证明是因不可抗力

2023-09-15

204人看过
不可抗力
暴雨洪涝造成停工赔偿如何处理

由于暴雨、台风等灾害性天气的影响，建设工程经常停工，不可避免地给承包人和发包人造成损失。在这种情况下，如果我们不知道如何处理赔偿，我们可能得不到索赔的费用，也不应该支付费用。因此，无论是发包人还是承包人，都有必要知道在这种情况下如何处理赔偿问题。如果暴雨洪水导致停工和损坏，首先要解决的问题是承包商是否真的需要停工，这将对后续的赔偿产生严重影响。如果暴雨洪水可以消除且未达到不可抗力水平，承包商应清除障碍物并继续施工。擅自停止施工的，承包人应当承担违约责任，并按照合同约定赔偿发包人的有关损失。如果暴雨洪水是不可抗力的自然灾害，承包人可以停止工作，则双方可以通过以下方式处理赔偿：（1）业主应承担工程本身的损失，第三方因工程损坏造成的人员伤亡和财产损失，以及将安装的材料和设备运至施工现场进行施工。（2）发包人和承包人应对伤亡负责，并承担相应费用。（3）施工单位（承包人）对施工单位机械设备的损坏、停

2023-05-07

101人看过
劳动争议仲裁委员会
工伤索赔保险问题

这段素材讲述了员工在工地受伤后,如果单位没有为其购买工伤保险,则单位需要承担赔偿责任。员工可以通过协商、投诉、仲裁和起诉四个步骤进行工伤赔偿。员工可以与单位协商一致并支付工伤赔偿金额,若协商失败,员工可以向劳动部门投诉,由劳动部门协调单位支付员工工伤赔偿费用,若投诉失败,员工可以申请劳动仲裁,由劳动仲裁委员会安排劳动仲裁裁决,要求单位赔偿。若仲裁后单位仍未支付,员工可以向法院起诉,申请强制执行。确认工地受伤为工伤的,如果没有购买保险,老板则需要承担赔偿责任。员工如果需要工伤赔偿,可以分为四个步骤进行。1、和单位进行协商，在协商一致后单位支付工伤赔偿金额即可。2、向劳动部门进行投诉，由劳动部门进行协调，单位支付员工工伤赔偿费用。3、申请劳动仲裁，由劳动仲裁委员会安排劳动仲裁裁决，要求单位赔偿。4、在仲裁后任然不支付的，向法院起诉，申请强制执行。工伤索赔步骤：协商、投

2023-09-30

386人看过

法律综合知识
员工的索赔问题有哪些

【案例评析】对于申诉人周－晨要求某医药有限公司支付经济补偿金和额外经济补偿金的请求，周－晨的劳动合同虽在履行期内解除，但公司已经将其工资支付到合同期满，已提前履行了劳动合同期限内所应负的义务，且申诉人周－晨未能提供劳动合同解除后给其造成实质性损害的相关证据，因此，仲裁委对周－晨的请求不予支持。

2023-12-15

416人看过
消费者
关于消费者的索赔权问题

为了切实保护消费者的合法权益，我国《消费者权益保护法》对消费者的索赔权作了具体规定，但是，该规定存在以下缺陷：(一)《消费者权益保护法》第35条第一款的规定不科学。根据该款的规定，消费者在购买、使用商品时，其合法权益受到损害的，可以向销售者要求赔偿。为了体现公平原则，销售者赔偿后，属于生产者的责任或者属于向销售者提供商品的其他销售者的责任的，销售者有权向生产者或者其他销售者追偿。这一规定主要存在两个问题：第一，“可以”一词用的不要，应改为“应当”。第二，关于消费者的购买、使用商品时，其合法权益受到损害的，消费者能否向生产者或者其他销售者要求赔偿的问题。一种观点认为.既然该法第35条第一款只规定了“可以向销售者要求赔偿”，没有规定“也可以向生产者或者其他销售者要求赔偿”，消费者就不能向生产者或者其他销售者要求赔偿。另一种观点认为，该法第35条第一款只规定了“可以向销售者要求赔偿”，该规定隐含

2023-06-07

152人看过
工资
误工费与工资停发的问题

一、交通事故误工费保险公司赔吗交通事故保险如果是全险的话，保险公司应该赔偿。通常误工费包括工资部分，由全责方负责赔偿。如果任何一方不赔误工费（包括）工资，可以诉讼公交运输责任、全责方意外伤害和人员公司工伤赔偿。二、误工费数额怎样计算交通事故误工费按照医院开具的休假证明和单位开具的误工证明来计算具体误工天数，然后结合劳动合同，工资收入证明以及个税完税证明等计算误工期间的总收入损失。一般以事故发生前三个月的平均日工资来计算。车辆刮擦有没有误工费是营运车辆就可以。1、误工费是指赔偿义务人应当向赔偿权利人支付的受害人从遭受伤害到完全治愈这一期间误工时间内，因无法从事正常工作而实际减少的收入。2、只有在人身损害侵权案件中才可以主张误工费，如果属于车损案件，没有人员伤亡是不能主张对方赔偿误工费的。3、对于只有车损的案件，可以向对方主张赔偿替代性交通工具损失；如果车辆是营运性车辆，可以向对方主张营运车辆

2023-07-05

411人看过
机动车
机动车被暴雨水淹后如何索赔？

根据家庭自用汽车损失保险条款规定，保险期间内，被保险人或其允许的合法使用人在使用被保险机动车过程中，因暴雨、洪水等自然灾害造成的被保险机动车的损失，保险公司将按约定负责赔偿。如果汽车是停在小区或者地下车库中被水淹造成损失，只要车辆参保了车辆损失险，保险公司都会按照自然灾害进行赔付。具体要做的就是：别动车，先拍照，再报案，然后就可以了！事故发生后，车主不要试图移动车辆或发动车辆，应尽快报案，至于车子的具体赔付损失情况，要根据车主的保险单保项。律师补充：车子进水一般分为两种情况：一是车辆停放在路边或是地下车库，由于积水太深导致车辆进水；二是，车辆在行驶时，开进积水路段，导致车内进水、熄火，无法前行。一旦车辆被浸泡在水里，车主必须马上拨打保险公司电话进行报案。如果保险公司无法及时到达现场，车主在保证自己安全的情况下请及时拍下现场照片和车辆受损情况，以便定损员进行定损。保险公司与4S店都有拖车救援

2023-05-07

88人看过

不可抗力
台风影响工程索赔的问题

因不可抗力事件导致的费用，发、承包双方应按以下原则分别承担并调整工程价款。（1）工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运送至施工现场用于施工的材料和待安装设备的损害，由发包人承担；（2）发包人，承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；（3）承包人施工机械设备的损失及停工损失，由承包人承担；（4）停工期间，承包人应发包人要求留在施工现场的必要管理人员及保卫人员的费用，由发包人承担；（5）工程所需清理、修复费用，由发包人承担。下班途中因台风受伤算不算工伤下班途中因台风受伤的不算工伤，在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的；其余情形不属于。依据《工伤保险条例》第十四条规定，应当认定为工伤的法定情形有七种：（一）在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的；（二）工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性

2023-07-07

153人看过
国务院
郑州暴雨未停工，原因是什么？

20日郑州暴雨救灾过程中，出现了许多令人感动的瞬间。但决定不停工是重大决策失误，应该有人为此承担责任。根据《气象法》规定，地方政府有根据气象主管机构提供的气象信息，组织实施气象灾害防御方案的义务。而不管是国家气象局还是河南省气象局对暴雨红色预警的建议都包括停工。在郑州气象台19号晚上就发布暴雨红色预警的情况下，做出不停工的决定是要承担责任的。20日那天郑州暴雨救灾过程中出现了许多令人感动的瞬间，但决定不停工是重大决策失误，应该有人为此承担责任。之所以这样说，是因为《气象法》规定了地方政府有根据气象主管机构提供的气象信息，组织实施气象灾害防御方案的义务。而不管是国家气象局还是河南省气象局对暴雨红色预警的建议都包括停工。在郑州气象台19号晚上就发布暴雨红色预警的情况下，做出不停工的决定是要承担责任的。气象法规定如何实施气象灾害防御方案？根据《气象灾害防御条例》第十条，地方各级人民政府应当根据

2023-08-19

154人看过
抚养费
抚养费索赔案件的管辖问题

通过起诉要求支付抚养费。离婚后，不抚养子女的一方不支付抚养费时，另一方索要抚养费的途径有：1、协商解决。子女抚养费的支付最好由夫妻双方协商解决。协商的内容主要包括另一方需要支付多少抚养费、在什么时间支付、以什么方式支付。2、起诉解决。如果夫妻双方不能通过协商方式解决，那么可以向法院起诉解决。法院会根据双方的经济状况、当地的生活水平等因素，确定一个对孩子成长最为有利的抚养费金额，并且对抚养费的支付时间和方式作出判决。3、申请强制执行。当夫妻一方不履行法院关于离婚后支付孩子抚养费的判决时，另一方可以申请法院强制执行。离婚后怎么向法院起诉要求支付抚养费1、离婚后，不直接抚养子女一方不支付抚养费的，直接抚养一方可以向法院起诉主张抚养费，起诉的程序包括：（1）收集与抚养费相关的证据，例如抚养费协议书、法院判决书、对方收入证明等；（2）写起诉书。起诉书内容包括：原告、被告信息；诉讼请求和所根据的事实与

2023-07-10

451人看过
法律综合知识
暴雨造成车辆受损哪些可以索赔

一般情况下，暴雨对车辆造成的损失主要有四种：一是由于暴雨淹及车身而进水，导致车辆的坐垫、电路、部件等的损失;二是在水中不自觉地漂游或其他原因发生擦撞碰伤的损失;三是拖车等施救费用的损失;四是由于发动机进水，事后车主又启动，因雨水未干导致发动机被烧的损失。在以上几类损失中，前三项的损失一般都在“车损险”的条款理赔范围中，各家公司也没有太大的差别，基本上都会给予赔偿。但对于发动机进水造成损失，每家公司的规定不尽相同，是否理赔、理赔多少都有差异。所以，车主在购买保险时一定要看清险种条款，不要因为疏忽而造成经济损失。通常情况下，汽车进水保险理赔的范围包括拖车费等施救费用，以及车内电器维修、更换机油、三滤、工时费等车辆因暴雨事故造成的损失。如果没有购买涉水险，只有车辆静止被淹，在没有强行发动的情况下造成的损失，保险公司才负责赔偿。而遇到道路积水，在可预见发生故障的情况下，依然涉水行驶造成的车辆损失保

2022-10-28

225人看过

不可抗力
因暴雨水浸造成的停工，应怎样处理赔偿事宜？

建筑工程因暴雨、台风等灾害性天气，导致停工的现象时有发生，而因此停工必然会给承包人和发包人造成损失。这种情况下，倘若不清楚该怎样处理赔偿事宜的，就有可能该索赔的费用没有拿到手，不该支出的费用支出了。因此，不管是发包人还是承包人，都有必要清楚这种情况下该怎样处理赔偿事宜。当遭遇暴雨水浸导致停工，造成损害的，首先要处理一个问题，那就是承包人是否确实需要停工，这将对之后的赔偿事宜产生严重影响。若暴雨水浸属于可排除，未达到不可抗力层次的，承包方应当排除障碍，继续施工，若擅自停工的，应当按照合同约定承担违约责任，赔偿发包人的相关损失。若暴雨水浸属于不可抗力的自然灾害，承包人停工也无可厚非，那么双方可按照以下方式处理赔偿事宜：(1)工程本身的损害，因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失，以及运送至施工现场用于施工的材料和待安装设备的损害，由业主承担。(2)发包人，承包人的人员伤亡由其所属单位负责，并承

2023-04-30

80人看过
合同条款
项目施工的索赔与反索赔的相关法律问题

法律咨询：项目施工的索赔与反索赔问题的咨询《合同条件》第31条中规定，“……乙方不能按合同工期竣工，施工质量达不到设计和施工规范的要求，或发生其它使合同无法履行的行为，甲方代表可以通知乙方，按协议条款约定支付违约金，赔偿因其违约给甲方造在怕损失……”，此就是说，业主可以向乙方提出的索赔。在此类索赔中，甲方往往处于主动地位，可从应付工程款中扣除，甚至可以用留置乙方材料设备的方法作为抵押。那么，甲方可以向乙方提出哪几方面的索赔呢?首先，工程质量索赔。这类索赔通常表现为，要求乙方对有缺陷的产品进行修补;要求乙方不能通过验收的产品进行返工;要求乙方在规定的时间内修复存在质量问题的工程等。其次，工程进度索赔。合同中已明确规定了工程竣工日期，除在合同执行中甲方代表已批准的延长工期外，乙方必须在合同规定日期内完成合同规定的内容。否则，甲方就会提出索赔。最后，工程保修款。工程保修款是工程竣工阶段后的保修制

2023-06-15

364人看过