建筑工程停工索赔的处理原则是什么-法师兄

建筑工程停工索赔的处理原则是什么

来源：互联网时间： 2023-04-27 09:50:21 247 人看过

一、建筑工程停工索赔的处理原则是什么

1、按照双方签订的施工合同中的有关条款的规定实事求是的来计算停工的相关损失。签订合同的前提条件就是平等合同规定了双方的权利和义务，如果脱离合同进行相关操作就是违背了双方的利益，所以停工问题的探讨是绝对不能脱离合同而进行的，但是也不能完全按照合同以及相关协议，还是应该做到具体问题具体分析。

2、造成停工的责任方应该实事求是的加以明确谁负主要责任谁负次要责任，事实上并不是所有的责任都是建设单位造成的。如果是由于施工方施工组织不当或在质量进度安全文明等方面出现的严重问题而导致的停工，建设方是没有责任的，更不会对此做出相关的赔偿。

3、停工费用的计算还要尊重现场的有效的文件签证以及相关信函，以这些作为事实的依据，如果主要责任人不是施工方那么施工方就应该在有效的时间内要求建设方确认，当然建设方也应该在工程施工的过程中，收集相关的资料并且对停工事件所涉及的有关人数、天数、机械设备的停滞等情况做好详细的记录。如果发生停工事件的时候以此作为依据现场有效证明文件对于停工事件来说是非常重要的依据如果缺乏相关的证明资料会给相应赔偿带来很多不便甚至无法获得赔偿。

二、工程停工索赔的处理依据是什么

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多工程施工相关文章

交通事故保险理赔
工程索赔处理原则

工程索赔有如下原则：第一，索赔必须以合同为依据。第二，及时、合理处理索赔。第三，必须注意资料的积累。第四，加强索赔的前瞻性，有效避免过多的索赔事件的发生。一、索赔的三个条件是索赔成立必须同时具备以下四个条件：1、与合同相比较，已经造成了实际的额外费用或工期损失。2、造成费用增加或工期损失的原因不是由于承包商的过失。3、按合同规定，不应由承包商承担的风险。4、承包商在事件发生后的规定时限内提出了书面索赔的意向通知。二、交通事故保险理赔流程是怎样的1、出险出险就是发生了事故，无论是车撞车、车撞人还是其他，就要进入申请保险理赔流程了。2、报案保险公司要求在事发48小时内必须报案，向公安报警及拨打保险公司的理赔电话，如果错过了保险不赔。3、现场处理有些情况下，为了避免影响交通，可以在标记轮胎的位置后，移动车辆。通常用“T”标记轮胎的位置。4、提出索赔请求当保险公司的勘察员到达事故现场后，车主可以提

2023-03-21

215人看过
不可抗力
建筑工程停工索赔规定

由于不同的原因所导致的工程工期延误，其所产生的法律责任及承担主体是各不相同的。为此，我国法律法规对此都作出了明确的规定。一、《民法典》有关工程工期可能引起索赔的规定1、《民法典》第798条规定，隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程工期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。2、《民法典》第800条规定，勘察、设计的质量不符合要求或者未按照期限提交勘察、设计文件拖延工期，造成发包人损失的，勘查人、设计人应当继续完善勘察、设计，减收或者免收勘察、设计费并赔偿损失。3、《民法典》第801条规定，因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。4、《民法典》第803条规定，发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料

2023-04-11

142人看过
分公司
建筑工程停工索赔范本

索赔单位:福建XX工程建设有限公司监理单位:XX工程管理(集团)有限公司福州分公司宁德项目部致：XX工程管理(集团)有限公司福州分公司宁德项目部索赔的详细理由及经过：我公司承建的福安市XX停车场边坡挡土墙工程，因2011年8月30日遭受不可抗拒台风‘南玛都’的影响，造成广场右侧已完成边坡挡土墙工程的部分基础及钢筋被滑坡土方掩埋并造成移位长达90多米，具体造成损失工程量如下：一、挡土墙基础垫层：90m(长)×1.3m(宽)×0.1m(厚)=11.7m3;二、机械(小松挖掘机型号230)吊钢筋、清土方、重新浇注基础合计工作台班：壹拾伍小时整(15小时);三、人工清理淤泥方量：32m3;四、挡土墙钢筋被掩埋损失工程量：1.5吨;五、人工重新绑扎挡土墙基础钢筋：3工日×3人=9工日;六、管理费用：我公司用三天时间抢修被掩埋的基础及钢筋。现对以上事项提出索赔。索赔单位负责人(签字)：日期：年月日工程

2023-04-27

238人看过
建筑工程索赔
建筑工程索赔的程序是什么

1、索赔事件发生后28d内，向监理工程师发出索赔意向通知。2、发出索赔意向通知后的28d内，向监理工程师提交补偿经济损失和（或）延长工期的索赔报告及有关资料。3、监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28d内给予答复。4、监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，28d内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可。5、当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向监理工程师发出索赔意向通知。在索赔事件终了后28d内，向监理工程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告。一、索赔费用的组成1、人工费。指列入概算定额的直接从事建筑安装工程施工的生产工人和附属辅助生产单位的工人开支的各项费用。2、设备费。可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式。当工作内容增加引起的设备费索赔时，设备费的标准按照机械台班费计算。3、材料费。材料费的索赔包括：由于索赔事项材料实际用量

2023-02-21

381人看过

合同条款
工程索赔处理的主要原则

一、工程索赔的处理原则1、索赔必须以合同为依据。遇索赔事件时，监理工程师应以完全独立的身份，站在客观公正的立场上，依合同为依据审查索赔要求的合理性、索赔价款的正确性。另外，承包商也只有以合同为依据提出索赔时，才容易索赔成功。2、及时、合理处理索赔。如承包方的合理索赔要求长时间得不到解决，积累下来可能会影响其资金周转，从而影响工程进度。此外，索赔初期可能只是普通的信件来往的单项索赔，拖到后期综合索赔，将使索赔问题复杂化（如涉及利息、预期利润补偿、工程结算及责任的划分、质量的处理等），大大增加处理索赔的难度。3、必须注意资料的积累：积累一切可能涉及索赔论证的资料，技术问题、进度问题和其他重大问题的会议应做好文字记录，并争取会议参加者签字，作为正式文档资料。同时应建立严密的工程日志，建立业务往来文件编号档案等制度，做到处理索赔时以事实和数据为依据。4、加强索赔的前瞻性，有效避免过多的索赔事件的发

2023-03-01

146人看过
仲裁机构
建筑工程合同索赔的原因

（一）双方协商解决：根据合同约定和相关法律规定，向监理工程师发出索赔意向书要求赔偿。（二）申请仲裁或到法院起诉：承包人不接受索赔处理结果时，根据合同约定的争议解决办法来维护自身权益。1、申请仲裁须向仲裁机构提交以下材料：仲裁协议、仲裁申请书及副本。2、到法院起诉需要准备的材料：原告主体资格材料、被告主体资格材料、起诉书、相关证据材料。一、建筑工程合同类别有哪些按计价方式不同，建设工程施工合同可以划分为总价合同、单价合同和成本加酬金合同三大类。根据招标准备情况和建设工程项目的特点不同，建设工程施工合同可选用其中的任何一种。（一）总价合同总价合同又分为固定总价合同和可调总价合同。1、固定总价合同。承包商按投标时业主接受的合同价格一笔包死。在合同履行过程中，如果业主没有要求变更原定的承包内容，承包商在完成承包任务后，不论其实际成本如何，均应按合同价获得工程款的支付。2、可调总价合同。这类合同与固

2023-03-17

91人看过