建筑工程索赔遵循的原则是什么-如何理解工程索赔中的时间要求
该咨询为用户常见问题，经整理发布，仅供参考学习！
我也有类似问题！点击提问
1.应以合同为依据，处理索赔时必须做到有理有据;必须注意资料的收集、对资料的真实性、可信度，必须认定后及时地处理索赔;在具体处理索赔的过程中，一定要仔细分析，什么时候应该给工期索赔，什么时候应该给费用索赔。比如：天气条件极其恶劣，已超出了我们预想的正常雨雪天气，严重阻碍了工程的进展，这个时候，施工单位可以要求，业主也可以批准延长工期，即工期索赔成立，但不应出现费用索赔。再比如，在工程的全面展开时期，部分工程发生变更，施工单位对变更已完部分及等待图纸时该部分的施工人员及机械要求索赔，此时，对于已完部分的索赔，应该全部给付，其中包括成本和利润，但对于停滞的人员和机械，由于正值施工旺季，完全可以先把此部分人员、机械调到别处使用，所应赔付的应该只是更换工作地点及工种的工效降低费。 2.在处理索赔事件时应进行时效检查，我国建设工程施工合同文本 (GF-1999-2001)参照国际上通用的FIDIC合同条件对索赔的时效作了如下规定：“索赔发生28天内，向工程师发出索赔意向通知;发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出追加合同价款或延长工期的索赔报告及有关资料;工程师在收到承包商送交的索赔报告和有关资料后，于28天内给予签复，或要求承包商进一步补充索赔理由和证据。工程师在28天内未给予答复或未对承包商作进一步要求，视为该项索赔已经认可”。对于超出规定时效期限的索赔，视具体情况有权拒绝。同时对有效索赔应及时处理。 3.应分清责任，严格审核费用。对实际发生的索赔事件，往往是合同双方均负有责任，对此要查明原因，分清责任，并根据合同规定的计价方式进行审核，以确定合同双方应承担的费用。 4.应在工作中加强主动控制，减少工程索赔。这就要求业主在工程管理过程中，应当尽量将工作做在前面，减少索赔事件的发生。这样能够使工程更顺利地进行，降低工程投资，减少施工工期。
对内容有疑问，可立即反馈反馈
工程索赔遵循的原则： （一）合法原则。以合同为依据，处理索赔必须做到有理有据； （二）合理原则。分清责任，严格审核费用，加强主动控制，减少工程索赔； （三）时效原则。处理索赔事件时进行时效检查，调解、仲裁、诉讼不得违背时限方面的要求； （四）协商处理原则。先行调解，调解不成时行使裁决或判决。
1、应以合同为依据，处理索赔时必须做到有理有据；必须注意资料的收集、对资料的真实性、可信度，必须认定后及时地处理索赔；在具体处理索赔的过程中，一定要仔细分析，什么时候应该给工期索赔，什么时候应该给费用索赔。 2、在处理索赔事件时应进行时效检查。 3、应分清责任，严格审核费用。 4、应在工作中加强主动控制，减少工程索赔。
-
工程索赔遵循哪些原则工程索赔遵循以下原则： 1、应以合同为依据，处理索赔时必须有理有据； 2、必须注意数据的收集，确定数据的真实性和可信度，并及时处理索赔； 3、在处理索赔的具体过程中，一定要仔细分析索赔工期，索赔费用； 4、处理索赔事件时应进行时效检查，分清
2022.04.14 637 -
工程索赔遵循的原则有哪些工程索赔遵循的原则有： 1、应以合同为依据，在处理索赔时必须合理合理；必须注意数据的收集、数据的真实性和可信度，并在确定后及时处理索赔；在处理索赔的具体过程中，必须仔细分析何时索赔工期和费用； 2、处理索赔事件时应进行及时检查； 3、责任要
2022.04.14 632 -
工程索赔的原则1.应以合同为依据，处理索赔时必须做到有理有据；必须注意资料的收集、对资料的真实性、可信度，必须认定后及时地处理索赔；在具体处理索赔的过程中，一定要仔细分析，什么时候应该给工期索赔，什么时候应该给费用索赔。 2.在处理索赔事件时应进行时效检
2020.10.03 144
-
建筑工程索赔应遵循的主要索赔程序
工程索赔的主要依据是按照建设工程工程量清单计价规范（GB）执行。4.6索赔与现场签证4.1合同一方向另一方提出索赔，应有正当的索赔理由和有效证据，并应符合合同的相关约定。4.2若承包人认为非承包人原因
2022-03-14 15,340 -
工程索赔需要遵循的原则
工程索赔的原则： 第一，合法原则。在合同的基础上，索赔的处理必须有理有据； 合理的原则；明确责任，严格审核费用，加强主动控制，减少工程索赔； （3）时效原则。在处理索赔事件时，应进行时效检查、调解、仲
2021-11-07 15,340 -
建筑工程停工索赔的解决原则是什么
1、按照双方签订的中的有关条款的规定实事求是的来计算停工的相关损失。签订合同的前提条件就是平等合同规定了双方的权利和义务，如果脱离合同进行相关操作就是违背了双方的利益，所以停工问题的探讨是绝对不能脱离
2022-09-03 15,340 -
建筑工程停工索赔的处理原则是什么
1、按照双方签订的中的有关条款的规定实事求是的来计算停工的相关损失。签订合同的前提条件就是平等合同规定了双方的权利和义务，如果脱离合同进行相关操作就是违背了双方的利益，所以停工问题的探讨是绝对不能脱离
2022-08-25 15,340
-
00:58
建设工程索赔时效是怎样的在建设工程索赔纠纷中，受到侵害的一方可以起诉另外一方，要求另外一方进行赔偿。在向法院起诉的过程中。一定要注意诉讼时效的问题。诉讼时效是三年。诉讼时效并不是从侵权发生时开始计算的，而是从被侵权方知道或者应当知道权利被侵害时开始计算的。被侵权方
1,221 2022.04.17 -
01:02
工程施工索赔要注意什么施工索赔需注意：索赔时效。索赔事件发生后，承包人必须在合同约定的时间内提出索赔。承包人必须按照合同约定的程序进行，否则可能会丧失索赔利益的实现。施工索赔实现的关键是承包人提供的证据确实充分。施工索赔是单方主张权利要求，经对方签字确认后即成为
446 2022.05.26 -
01:21
工程索赔程序怎么走工程索赔的程序包括发出索赔意向通知、提交补偿经济损失和延长工期的索赔报告及有关资料、向监理工程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告等。工程索赔程序具体如下： 1、索赔事件发生后28天内，向监理工程师发出索赔意向通知； 2、发出索赔意向通知后的
729 2022.11.21
