建筑工程索赔的征收原则是什么?
来源:法律编辑整理 时间: 2023-09-01 00:00:13 115 人看过

本段内容介绍了三种网络分析法和三种索赔费用的计算方法。网络分析法包括比例分析法、工程现场施工中的索赔工期确定和其他方法;索赔费用包括总费用法和分项法。其中,总费用法又称为总成本法,通过计算出某项工程的总费用,减去单项工程的合同费用,剩余费用为索赔费用;分项法按工程造价的确定方法,逐项进行工程费用索赔,可分为人工费、机械费、管理费、利润、材料费、保险费、设备费等索赔费用。

网络分析法:分析延误前后的施工网络计划,比较两种计算结果,以确定工程应顺延的工期。

(2)比例分析法:通过分析增加或减少的单项工程量(工程造价)与合同总量(合同总造价)的比值,推断出增加或减少的工期。

(3)其他方法:工程现场施工中,可以根据索赔事件的实际增加天数确定索赔工期;通过发包方与承包方协议确定索赔工期。

2、索赔费用

(1)总费用法:又称为总成本法,通过计算出某项工程的总费用,减去单项工程的合同费用,剩余费用为索赔费用。

(2)分项法:按工程造价的确定方法,逐项进行工程费用索赔。可分为:人工费、机械费、管理费、利润、材料费、保险费、设备费等索赔费用。

建 筑 工 程 索 赔 的 征 收 标 准 是 什 么 ?

建筑工程索赔的征收标准没有固定的规定,会因地区、项目类型和具体情况而有所不同。然而,一般来说,建筑工程索赔的征收标准应根据合同中的约定或相关法律法规确定。在工程索赔中,通常会涉及到工程造价的增加或减少。因此,在确定索赔金额时,需要充分考虑相关因素,并依据合同中的规定或相关法律法规进行评估。

网络分析法、比例分析法和其他方法都可以用来确定工程应顺延的工期和索赔工期。而索赔费用则可以通过总费用法或分项法来计算。在计算索赔费用时,需要充分考虑相关因素,并依据合同中的规定或相关法律法规进行评估。

根据《民法典》第802条规定:因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身损害和财产损失的,承包人应当承担赔偿责任。(《民法典》生效时间为2021年1月1日)

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年03月08日 14:50
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多建筑工程索赔相关文章
  • 建筑工程等级的划分原则
    建筑工程等级一般按耐久性、耐火性、设计等级进行划分。根据耐久性能划分为:一级100年、二级50~100年、三级25~50年、四级15年以下;根据耐火性能划分为:一级、二级、三级、四级;根据民用建筑设计划分为:特级工程、一级工程、二级工程、三级工程、四级工程、五级工程。2022建筑工程等级如何划分,划分依据是什么在工程项目管理过程中,进行工程项目质量的评定和验收,是施工项目质量管理的重要内容。项目经理必须根据合同和设计图纸的要求,严格执行国家颁发的有关工程项目质量检验评定标准和验收标准,及时地配合监理工程师、质量监督站等有关人员进行质量评定和办理竣工验收交接手续。工程项目质量评定和验收程序是按分项工程、分部工程、单位工程依次进行;工程项目质量等级,均分为合格和优良两级,凡不合格的项目则不予验收。《建筑法》第六十一条交付竣工验收的建筑工程,必须符合规定的建筑工程质量标准,有完整的工程技术经济资
    2023-07-06
    136人看过
  • 建筑工程监理的工作内容是什么?原则是怎样的
    一、施工工程监理工作内容根据本工程的特点,结合项目监理工作的需要以及项目监理招标文件要求,项目监理工作包括:施工阶段的质量控制、进度控制、造价控制、安全控制、合同和信息管理、安全及文明施工管理等。二、施工工程监理工作原则为实现项目的合同目标,必须制定相应的监理工作计划,实施计划,最后实现监理的合同承诺。监理工作的原则:(一)符合性根据本工程德特点、环境条件、工程的规模、复杂程度来审查承包单位的实力和管理水平,审查的标准为国家的法律、法规、技术规范、规程、标准和设计文件等实际情况。(二)全面性工程项目的实施是一个系统工程,不能忽视任何一个环节或者某个子系统,必须重视所有环节链,否则影响计划的顺利实施。1、实现全过程的管理:根据监理合同的约定实施施工阶段的监理。包括:工程招标与采购,工程施工与安装,竣工验收、设备系统调试,试验与运行(试车),工程保修等全过程的展开监理工作。2、实现全方位管理:
    2023-03-02
    388人看过
  • 2024建筑工程索赔补偿标准是什么
    建筑工程索赔补偿标准是什么1、工期索赔(1)网络分析法通过分析延误前后的施工网络计划,比较两种计算结果,计算出工程应顺延的工期。(2)比例分析法通过分析增加或减少的单项工程量(工程造价)与合同总量(合同总造价)的比值,推断出增加或减少的工期。(3)其他方法工程现场施工中,可以根据索赔事件的实际增加天数确定索赔工期;通过发包方与承包方协议确定索赔工期。2、索赔费用(1)总费用法又成为总成本法,通过计算出某项工程的总费用,减去单项工程的合同费用,剩余费用为索赔费用;(2)分项法按工程造价的确定方法,逐项进行工程费用索赔.可分为:人工费、机械费、管理费、利润、材料费、保险费、设备费等索赔费用。关于控制建设工程造价的若干规定《关于在房地产开发项目中推行工程建设合同担保的若干规定(试行)》第二十八条
    2024-04-16
    180人看过
  • 建筑工程索赔的程序是怎样的,索赔需要注意什么内容
    1)索赔事件发生后28天内,向工程师发出索赔意向通知;2)发出索赔意向通知后的28天内,向工程师提出补偿经济损失和(或)延长工期的索赔报告及有关资料;3)工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,于28天内给予答复,或要求承包人进一步补充索赔理由和证据;4)工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后28天内未给予答复或未对承包人作进一步要求,视为该项索赔已经认可;5)当该索赔事件持续进行时,承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向,在索赔事件终了后28天内,向工程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告。一、建设工程施工索赔证据(1)招标文件。它是工程项目合同文件的基础,包括通用条件、专用条件、施工技术规程、工程量表、工程范围说明、现场水文地质资料等文本,都是工程成本的基础资料。它们不仅是承包商投标报价的依据,也是索赔时计算附加成本的依据。(2)投标报价文件。在投标报价文件中,承包商对各主要工
    2023-03-20
    288人看过
  • 建筑单位工程划分原则是怎样的
    单位工程的划分应按下列原则确定:1、具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物或构筑物为一个单位工程。2、建筑规模较大的单位工程,可将其能形成独立使用功能的部分划分为若干个子单位工程。公路工程中完整的一个标段的道路工程,通常是一个独立发挥功能(或效益)的设施,即称为单位工程。建筑工程中,某工厂建设项目,一座完整的办公楼也是一个独立发挥效益(或功能)的设施,也称为单位工程。若公路工程划分标段的话,每个标段的路基工程、路面工程就是分部工程。建筑工程中办公楼单位工程,其包含的土建工程、采暖工程、通风工程、照明工程以及热力设备及安装工程、电气设备及安装工程等都可称为分部工程。一、建筑工程质量等级评定是怎么划分的工程质量等级应按分部工程、单位工程、合同段、建设项目逐级进行评定,分部工程质量等级分为合格、不合格两个等级;单位工程、合同段、建设项目工程质量等级分为优良、合格、不合格三个等级。1、分项工
    2023-06-24
    386人看过
  • 建筑工程工期索赔的依据是什么,索赔需要满足什么条件
    一个完整的项目之中包含了诸多子项目,需要各方当事人协调合作,共同努力,以求在限定工期内高质量的完成工程。但在现实生活中,由于不能再限定工期内完成工程项目的现象层出不穷,此时发包方可以根据具体情况判断建筑工程工期索赔的依据是否满足,在向人民法院提起诉讼。工期索赔,一般是指承包商依据合同对由于非自身的原因而导致的工期延误向业主提出的工期顺延要求。一、工期索赔的具体依据承包商向业主提出工期索赔的具体依据主要有:(1)合同约定或双方认可的施工总进度规划;(2)合同双方认可的详细进度计划;(3)合同双方认可的对工期的修改文件;(4)施工日志、气象资料;(5)业主或工程师的变更指令;(6)影响工期的干扰事件;(7)受干扰后的实际工程进度等;二、《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2020-0201)确定的可以顺延工期的条件《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)第7.5.1项规
    2023-05-01
    425人看过
  • 什么是建筑工程承包协议书,建筑工程承包的规则
    一、什么是建筑工程承包协议书建筑工程承包协议书是以建筑工程为标的的协议书,包括建筑工程施工协议书、建筑工程勘察协议书、建筑工程设计协议书。建筑工程承包协议书是很复杂的协议书。涉及到工程技术标准、质量的监督检查、施工期限等问题,而且涉及的法律、法规也很多。因此,在签订工厂建筑工程承包协议书时,应当根据不同的情况作出具体规定,力求做到准确、明确和正确,确保工程顺利进行。特别是不同工程的技术术语、语词涵义往往都不相同,因此,更需要在签订协议书时明确应当适用的法律和技术标准及其语词涵义。二、建筑工程承包的规则建筑工程承包规则是:1.发包和承包双方应当订立合同。这是通行的规则,所采用的应是书面形式。2.招标投标应当遵循公开、公正、平等竞争的原则,依法进行。招标投标是在市场经济中的一种交易方式,建筑市场中应当积极推行,买方设定标的,招请卖方通过投标报价进行竞争,然后择优选定承包单位,这个过程中应当是透
    2023-06-20
    147人看过
  • 建筑工程设计原则与实践
    第一,建设工程设计应当符合国家经济、社会发展规划、城乡规划和产业政策的要求;第二,要符合资源综合利用、节约能源和环境保护的要求;第三,要符合强制性工程建设技术标准的要求;第四,公共建筑和住宅建筑要符合美观、实用和协调的基本要求;第五,要注意采用新技术、新工艺、新材料和新设备;第七,要重视技术和经济相结合。建设工程勘察设计合同发包方:_________承包方:_________根据《中华人民共和国民法典》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。第一条工程名称__________;工程地点__________;工程规模__________;工程投资__________;第二条委托方根据本合同规定填写建设工程勘察设计委托书。第三条勘察设计费取费的依据和取费标准,按国家规定执行。勘察设计费的拨付办法,自合同生效后__天内,委托方应向承包方给付定金。合同履
    2023-08-04
    352人看过
  • 施工停工索赔的处理原则是什么
    1、建筑工程停工索赔的处理原则是什么。根据双方签订的施工合同的有关规定,可以实事求是地计算出施工停工的相关损失。签订合同的先决条件是平等。合同规定了双方的权利和义务。如果在没有合同的情况下进行相关操作,则有损双方的利益。因此,关于停工问题的讨论,离不开合同。但不能完全按照合同及相关约定执行。应该详细分析一下。2。停工责任方要实事求是,谁负主要责任,谁负次要责任。其实,并不是所有的责任都是建设单位造成的。如因施工组织不当或施工方在质量、进度、安全、文明等方面存在严重问题,施工方概不负责,也不作相应赔偿。如果主要责任人不是施工方,则施工方应在有效时间内要求施工方确认。当然,施工方也应在施工过程中收集相关信息,并注意对停工事件涉及的相关信息详细记录人、天数、机械设备停滞情况。如果发生停产事件,则是现场有效书证的一个非常重要的依据。如果没有相关的书证,会给相应的赔偿带来很多不便,甚至无法得到赔偿。
    2023-05-02
    54人看过
  • 建筑工程索赔的操作步骤
    对建设工程进行索赔的步骤是:索赔事件发生28天内承包人向工程师发出索赔意向通知,工程师对承包人的索赔申请进行审核,认可该项索赔后通知承包人,发包人审批工程师的索赔处理证明,承包人作出是否接受最终索赔的决定。建筑工程索赔时限是多久?索赔时效的规定如建设部、国家工商总局制定的《建设工程施工合同》通用条款规定:索赔须在索赔事件发生后28天内,向工程师发出索赔意向通知;《三峡土建安装工程施工承包合同通用条款》规定:索赔应在索赔事件发生并造成损失后28天内,向合同监理单位提交索赔的书面意向通知,任何未在约定的期限内,提交索赔的书面通知,均可视为受害方放弃索赔的主张;国际咨询工程师联合会编写的土术工程施工合同条件1987年第四版也规定:承包商的索赔应在引起索赔的事件第一次发生之后28天内,将它的索赔意向通知工程师同时规定:如果承包商未能遵守规定,它有权得到的有关付款将只能由工程师核实估价。《民法典》第
    2023-07-28
    266人看过
  • 建筑工程项目索赔的计算
    一、建筑工程项目索赔的计算建筑工程项目索赔的计算方法如下:1.实际费用法。在直接费的额外费用部分的基础上,再加上应得的间接费和利润,即是承包商应得的索赔金额。由于实际费用法所依据的是实际发生的成本记录或单据,所以,在施工过程中,系统而准确地积累记录资料是非常重要的。2.总费用法。总费用法就是当发生多次索赔事件以后,重新计算该工程的实际总费用,实际总费用减去投标报价时的估算总费用,即为索赔金额,即:索赔金额=实际总费用-投标报价估算总费用。3.修正的总费用法。索赔金额=某项工作调整后的实际总费用—该项工作的报价费用。二、建筑工程索赔依据是什么建筑工程索赔依据是:建筑公司工商登记资料;招标文件、中标通知书;建设工程施工合同、施工过程中增减工程量的补充合同;工程预、决算报告、支付工程款的付收款凭证;工程验收、结算凭证、质检报告等。根据《民事诉讼法》第六十三条证据包括:(一)当事人的陈述;(二)书
    2022-12-13
    241人看过
  • 建筑工程安全事故处理的原则
    建设工程安全事故处理原则:是按四不放过的原则,即:事故原因未查清的不放过、事故隐患未排除的不放过、责任人及群众未受教育的不放过;相关责任人未受到处罚的不放过。一、安全隐患及整改措施安全隐患是指作业场所、设备及设施的不安全状态,人的不安全行为和管理上的缺陷,是引发安全事故的直接原因。重大事故隐患是指可能导致重大人身伤亡或者重大经济损失的事故隐患,加强对重大事故隐患的控制管理,对于预防特大安全事故有重要的意义。(一)一般性事故隐患:应要求有关区域部门限期排除。(二)重大事故隐患:应做出暂时局部、全部停产停业或停止使用,并立即上报上级政府主管部门,根据实际情况和具体要求,进行限期整改。(三)特别重大事故隐患:应立即做出停产停业,立即上报上级政府主管部门,并及时进行人员疏散、加强安全警戒等相应措施,进行彻底整改。二、工伤事故一不放过原则是什么工伤事故四不放过原则是:1、事故原因未查清不放过;2、责
    2023-06-26
    362人看过
  • 拖欠建筑工程款怎么索赔
    拖欠建筑工程款,属于普通民事纠纷,催收无果的话,只能到人民法院起诉解决。法院判决胜诉后,拖欠方仍不支付的,再申请法院强制执行。被执行人未按执行通知履行法律文书确定的义务,人民法院有权查封、扣押、冻结、拍卖、变卖被执行人应当履行义务部分的财产。一、民事赔偿强制执行执不了怎么办?被执行人未按执行通知履行法律文书确定的义务,人民法院有权向有关单位查询被执行人的存款、债券、股票、基金份额等财产情况,有权根据不同情形扣押、冻结、划拨、变价被执行人的财产。财产被查封、扣押后,执行员应当责令被执行人在指定期间履行法律文书确定的义务。被执行人逾期不履行的,人民法院应当拍卖被查封、扣押的财产;不适于拍卖或者当事人双方同意不进行拍卖的,人民法院可以委托有关单位变卖或者自行变卖。国家禁止自由买卖的物品,交有关单位按照国家规定的价格收购。二、离婚协议违约怎么解决?离婚协议违约,可以向法院起诉。根据《最高人民法院关
    2023-06-21
    75人看过
  • 保险索赔需要什么程序?保险索赔的原则是什么
    保险理赔的过程是什么,保险理赔的原则是什么?I.保险索赔需要什么程序?第二十二条规定:保险事故发生后,保险人依照保险合同要求赔偿或者给付保险金时,投保人、被保险人、被保险人、被保险人应当按照保险法规定的程序处理或者受益人应当向保险人提供其能够提供的有关确认保险事故性质、原因和损失程度的证明和资料。按照合同约定,保险人认为有关证明和资料不完整的,应当及时一次通知投保人、被保险人或者受益人补充。第二十三条规定,保险人收到被保险人或者受益人的赔偿请求或者给付保险金请求后,应当及时核实;情况复杂的,除合同另有约定外,保险人应当在三十日内核实。保险人应当将核实结果通知被保险人或者受益人;对负有保险责任的,保险人应当自与被保险人或者受益人达成赔偿或者给付保险金协议之日起10日内履行赔偿或者给付保险金的义务。保险合同对赔偿或者给付保险金的期限有约定的,保险人应当按照约定履行赔偿或者给付保险金的义务。保险
    2023-05-31
    310人看过
换一批
#工程建设
北京
律师推荐
    展开

    建筑工程索赔是指承包商在施工过程中因非自身原因导致的工程延期、费用损失等问题,向发包人要求给予相应的补偿或赔偿。索赔的原因可能包括自然灾害、业主违约、设计变更、政府法规变化等。 在进行建筑工程索赔时,承包商需要收集相关证据,如合同条款、会议... 更多>

    #建筑工程索赔
    相关咨询
    • 建筑工程索赔遵循的原则是什么-如何理解工程索赔中的时间要求
      贵州在线咨询 2022-02-15
      1.应以合同为依据,处理索赔时必须做到有理有据;必须注意资料的收集、对资料的真实性、可信度,必须认定后及时地处理索赔;在具体处理索赔的过程中,一定要仔细分析,什么时候应该给工期索赔,什么时候应该给费用索赔。比如:天气条件极其恶劣,已超出了我们预想的正常雨雪天气,严重阻碍了工程的进展,这个时候,施工单位可以要求,业主也可以批准延长工期,即工期索赔成立,但不应出现费用索赔。再比如,在工程的全面展开时期
    • 有哪些建筑工程索赔处理原则?具体是指的什么
      江苏在线咨询 2022-11-13
      工程索赔的处理原则有哪些?程索赔的基本原则是建设工程合同当事人在索赔活动中应当遵循的一般性准则。在索赔中坚持有关的基本原则,是索赔取得成功的关键。应本着实事求是、公平公正的态度进行对待,必须要遵循严格以合同作为依据、及时收集索赔资料的原则、按时递交,使得有据合理。具体技巧又有哪些?请看下文
    • 建筑工程施工过程中建筑工程质量的主要原则是什么
      辽宁在线咨询 2021-10-27
      1、坚持质量第一原则项目监理机构投资.进度.质量三个目标控制时,在处理三者关系时,应坚持百年大计,质量第一,在工程建设中始终把质量第一,作为工程质量控制的基本原则。2、坚持以人为核心原则在工程质量控制中,以人为核心,重点控制人的素质和人的行为,充分发挥人的积极性和创造性,以人的工作质量保证工程质量。3、坚持以预防为主的原则,重点做好质量预控和事中控制,以预防为主,加强过程和中间产品的质检和控制。4
    • 建筑工程索赔原则有哪些具体如何制订
      四川在线咨询 2023-01-03
      工程索赔的处理原则有哪些?程索赔的基本原则是建设工程合同当事人在索赔活动中应当遵循的一般性准则。在索赔中坚持有关的基本原则,是索赔取得成功的关键。应本着实事求是、公平公正的态度进行对待,必须要遵循严格以合同作为依据、及时收集索赔资料的原则、按时递交,使得有据合理。具体技巧又有哪些?请看下文
    • 什么是工程索赔?工程索赔的意思是什么?工程索赔的依据和处理原则
      澳门在线咨询 2022-02-15
      工程索赔是指工程承包合同履行中发包人或承包人因对方不履行或不完全履行约定的义务,或者由于对方的行为以及无法防止的外因使权利人受到损失时而向对方提出赔偿要求的权利。工程索赔是双向的,包括施工索赔和业主索赔两个方面,一般习惯上将承包商向业主的施工索赔简称“索赔”,将业主向承包商的索赔称为“反索赔”。索赔是一种正当的权利要求,也是一种合法的维护权益的行为,是应该争取得到的合理偿付,也是应该得到社会支持、