什么是工程签证确认期限-法师兄

什么是工程签证确认期限

来源：法律编辑整理时间： 2023-02-26 14:21:31 295 人看过

现场签证是施工生产活动中用以证实在施工中遇到的某些特殊情况的一种书面资料。因此，除设计变更通知书、工程更改证书或纪要、材料代用证书、施工组织设计的技术措施方案、定额中明确规定的有关问题，以及应具备有技术文件、通知单证明书。甲乙双方协调的会议纪要等项目不应签证以外，应严格控制现场签证范围。

1、土方开挖时的签证：地下障碍物的处理，开挖地基后，如发现古墓、管道、电缆、防空洞等障碍物时，将会同甲方、监理工程师的处理结果做好签证，如果能画图表示的尽量绘图，否则，用书面表示清楚；地基开挖时，如果地下水位过高，排地下水所需的人工、机械及材料必须签证；地基如出现软弱地基处理时所用的人工、材料、机械的签证并做好验槽记录；现场土方如为杂土，不能用于基坑回填时，土方的调配方案，如现场土方外运的运距，回填土方的购置及其回运运距；大型土方的机械合理的进出场费次数。

2、工程开工后，工程设计变更给施工单位造成的损失，如施工图纸有误，或开工后设计变更，而施工单位己开工或下料造成的人工、材料、机械费用的损失。工程需要的小修小改所需要人工、材料、机械的签证。

3、停工损失：由于甲方责任造成的停水、停电超过定额规定的范围。在此期间工地所使用的机械停滞台班、人工停窝工、以及周转材料的使用量都要签证清楚。

4、甲方供料时，供料不及时或不合格给施工方造成的损失。施工单位在包工包料工程施工中，由于甲方指定采购的材料不符合要求，必须进行二次加工的签证以及设计要求而定额中未包括的材料加工内容的签证。甲方直接分包的工程项目所须的配合费用。

5、材料、设备、构件超过定额规定运距的场外运输，待签证后按有关规定结算；特殊情况的场内二次搬运，经甲方驻工地代表确认后的签证。

6、续建工程的加工修理：甲方原发包施工的未完工程，委托另一施工单位续建时，对原建工程不符合要求的部分进行修理或返工的签证。

7、工程项目以外的签证：甲方在施工现场临时委托施工单位进行工程以外的项目的签证。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多签证相关文章

合同履行期限
（2）确定工程款期限时

工程款期限可以通过建筑工程合同中约定的时间进行确定，合同中没有约定或约定不明确的，可以由双方达成补充协议进行确定，不能达成补充协议的可以结合司法解释以及合同中的其他条款进行确定。一、合同约定不明怎么解约有时合同双方当事人对上述条款约定不明确，导致合同履行中产生麻烦，法律规定合同生效后，当事人就质量、价款、或者报酬、履行地点没有约定或者约定不明确的，可以补充协议，不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。二、合同可以书写终身有效吗合同是不能写终身有效的。如果合同约定终身有效，视为合同履行期限不明确，应该通过补充约定的方式重新约定。当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。三、租赁合同最长多少年租赁合同的最长年限为二十年，超过的部分无效。如果当事人对租赁期限没有约定或约定不明确，当事人可达

2023-02-20

128人看过
法律综合知识
工程签证办理期限是否有要求规定

工程签证办理期限有规定要求。工程签证是指工程承发包双方在施工过程中按合同约定或者施工惯例对支付各种费用、设计变更、顺延工期、造价调整、赔偿损失等所达成的双方意思表示一致的补充协议，承包人应发包人要求完成合同以外零星工作的，应在发包人提出要求后7天内向发包人提出签证。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第二十条当事人对工程量有争议的，按照施工过程中形成的签证等书面文件确认。承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，可以按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量。

2024-05-06

101人看过
建筑工程纠纷
工程纠纷期限怎么认定

因工期引发的纠纷，发包人常用来抗辩承包人请求支付工程进度款或结算的一个主要理由就是承包人承担工期延误违约金，要主张工期违约金就涉及到举证问题，一个是实际开工时间的认定；另一个是竣工时间的认定。若有开工会议纪要、开工通知明确了开工时间则可以此举证；没有这些证据则可依据开工报告记载时间来作为开工时间；若这些均没有，一般可以合同记载时间举证。一般而言，工程价款争议主要是平等主体的建设单位和施工单位之间实体权利义务之争，但在特殊情况下，也可能涉及国家利益、社会公共利益或者他人合法权益，此时，如果当事人不提出鉴定申请，人民法院就应该依职权启动鉴定程序。建筑工程纠纷诉讼期限最长是多久1、工程质量缺陷不适用出售质量不合格的商品未声明的一年的短期时效，而适用一般诉讼时效为二年。2、施工过程中出现的地基基础、主体结构以及竣工验收各阶段的施工质量缺陷争议，其诉讼时效自阶段质量验收发现缺陷或阶段质量验收未通过时

2023-08-12

111人看过
业主
工程索赔的期限是什么

（1）发包人未按合同约定履行义务，或有错误或其他应由发包人负责的情况，造成工期延误和（或）承包人未能取得合同价款，给承包人造成其他经济损失的，承包人可以按照下列程序向业主提出书面索赔：1）在索赔事件发生后28天内，承包人应向业主发出索赔意向通知书。在发出索赔意向通知书后28天内，向业主提交经济损失赔偿和（或）工期延长的赔偿报告及有关材料。业主应在收到承包人的索赔报告及有关资料后28天内答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据。业主在收到承包人的索赔报告及有关资料后28天内未答复或提出进一步要求的，视为已接受索赔。索赔继续时，承包人应分阶段向业主发出索赔意向书，并在索赔结束后28天内向业主提交有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序同3）和4）。（2）承包人未按合同约定履行义务或发生错误，给发包人造成经济损失的，发包人还应在上述期限内向承包人提出索赔。双方在合同中对索赔期限有约定的，以约定为准

2023-05-07

393人看过

签证
工程签证工作要点是什么

一、签证内容的审核签证内容必须事实。一般来说，只有合同中没有涵盖的内容才能进行签证，复核应以是否有必要签证，是否有合同依据为重点。要现场复核，要查阅合同、招投标文件等资料。要分析核对。对于签证后无法复查的工作内容，有必要采用摄像、照相手段作好记录。审核签证中描述的几何尺寸、标高、部位、数量是否详细，有无简图，简图是否明确。对于签证量较大的工程，必须提前拟定施工方案，经优化审批后方可施工。报增不报减审核签证是否存在报增不报减的问题。承包方往往对于因变更原因增加工程量的签证报的很具体，而不报减少的工程量。审核中应注意要求承包方补充完善。把那些在合同或定额中已经包含的费用从签证中剔出来。如：某工程人工挖孔桩，采用塔吊进行垂直运输。承包方提出签证，要求给计取该部分的塔吊运输费，理由是定额说明中塔吊垂直运输是按＆plsmn；0．00以上工程内容考虑的，而没有计算基础部分的费用。工程师对该签证予以否定

2023-02-22

106人看过
民事诉讼证据
新民诉法关于举证期限的两种确认方式是什么

1、举证期限的确认方式：（1）举证期限可以由当事人协商，并经人民法院准许。（2）人民法院指定举证期限的：①适用第一审普通程序审理的案件不得少于十五日；②当事人提供新的证据的第二审案件不得少于十日；③适用简易程序审理的案件不得超过十五日；④小额诉讼案件的举证期限一般不得超过七日。⑤举证期限届满后，当事人提供反驳证据或者对已经提供的证据的来源、形式等方面的瑕疵进行补正的，人民法院可以酌情再次确定举证期限，该期限不受前款规定的期间限制。2、法律依据：《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定(2019修正)》第五十一条二、民事诉讼再审举证期限是多久1、民事案件进行再审的，举证期限不是固定的，人民法院依据当事人的主张和案件情况，确定举证的期限。2、当事人举证有困难的，可以申请延长举证期限。3、民事诉讼案件进行再审的，一般由原告承担举证的责任，不能提供证据的，承担举证不能的责任。

2023-06-13

219人看过
工伤认定范围
认定工伤的时间期限是什么

一、认定工伤的时间期限是什么1、认定工伤的时间期限是30天。工作中事故发生后，单位应在30日内申请工伤认定，超过30天不超过1年，单位也可申请，但工伤认定之前的费用由单位承担。单位不为职工申请认定，职工或者近亲属可在1年内，到社会保险行政部门申请认定。2、法律依据：《工伤保险条例》第十七条职工发生事故伤害或者按照职业病防治法规定被诊断、鉴定为职业病，所在单位应当自事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起30日内，向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。遇有特殊情况，经报社会保险行政部门同意，申请时限可以适当延长。用人单位未按前款规定提出工伤认定申请的，工伤职工或者其直系亲属、工会组织在事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起1年内，可以直接向用人单位所在地统筹地区劳动保障行政部门提出工伤认定申请。按照本条第一款规定应当由省级社会保险行政部门进行工伤认定的事项，根据属地原则由

2023-08-08

171人看过
工程施工
什么是建筑工程施工工期，工期是如何确定的

什么是建筑工程施工工期工期是如何确定的。工期一般是以定额来确定的，是经过科学测定的合理工期。相关管理规定1、《建设工程质量管理条例》第十条：建设工程发包单位不得迫使承包方以低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期。《建设工程安全生产管理条例》第五十五条规定：违反本条例的规定，建设单位有下列行为之一的，责令限期改正，处20万元以上50万元以下的罚款；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任：(一)对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求的；(二)要求施工单位压缩合同约定的工期的；(三)将拆除工程发包给不具有相应资质等级的施工单位的。建设部《关于进一步加强建筑市场监管工作的意见》强调：建设工程合同双方要在合同中明确约定承包范围、质量安全要求、工期、价款及支付方式、变更要求、验收与结算以及

2023-02-21

358人看过

股权确认
股权确认之诉的举证期限是怎么规定的

《民事诉讼证据规则》第三十二条被告应当在答辩期届满前提出书面答辩，阐明其对原告诉讼请求及所依据的事实和理由的意见。第三十三条人民法院应当在送达案件受理通知书和应诉通知书的同时向当事人送达举证通知书。举证通知书应当载明举证责任的分配原则与要求、可以向人民法院申请调查取证的情形、人民法院根据案件情况指定的举证期限以及逾期提供证据的法律后果。举证期限可以由当事人协商一致，并经人民法院认可。由人民法院指定举证期限的，指定的期限不得少于三十日，自当事人收到案件受理通知书和应诉通知书的次日起计算。第三十四条当事人应当在举证期限内向人民法院提交证据材料，当事人在举证期限内不提交的，视为放弃举证权利。对于当事人逾期提交的证据材料，人民法院审理时不组织质证。但对方当事人同意质证的除外。当事人增加、变更诉讼请求或者提起反诉的，应当在举证期限届满前提出。第三十五条诉讼过程中，当事人主张的法律关系的性质或者民事行

2023-08-18

323人看过
损害赔偿
人身损害赔偿误工期限怎么确认

人身损害赔偿中误工费依据的误工期限应当由受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确定。我国最高人民法院规定，受害人因伤致残持续误工的，误工时间可以计算至定残日前一天。一、营运车被撞是否有误工费营运车被撞，如果没有造成人员伤害因此导致误工的，没有误工费。有人员受伤误工费根据受害人的误工时间和收入状况确定。误工时间根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确定。受害人因伤致残持续误工的，误工时间可以计算至定残日前一天。二、交通事故理赔误工费怎么计算交通事故中所理赔的误工费应当根据受害人的误工时间和收入状况进行计算。根据我国最高人民法院出台的司法解释规定，误工费根据受害人的误工时间和收入状况确定。误工时间根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确定。受害人因伤致残持续误工的，误工时间可以计算至定残日前一天。三、误工费赔偿必须提供的材料有哪些？误工费赔偿需要提供这些材料：1、误工时间证明，误工时间根据受害人接

2023-03-02

229人看过
签证
工程监理人员在签证文件上签字确认的效力如何认定

工程监理人员在监理过程中签字确认的签证文件，涉及工程量、工期及工程质量等事实的，原则上对发包人具有约束力，涉及工程价款洽商变更等经济决策的，原则上对发包人不具有约束力，但施工合同对监理人员的授权另有约定的除外。建设工程委托监理合同（一）（工程监理）第一部分建设工程委托监理合同委托人＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿与监理人＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿经双方协商一致，签订本合同。一、委托人委托监理人监理的工程（以下筒称“本工程”）概况如下：工程名称：工程地点：工程规模：总投资：二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。三、下列文件均为本合同的组成部分：监理投标书或中标通知书；本合同标准条件；本合同专用条件；在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。四、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的监

2023-07-22

313人看过
法律综合知识
简易程序举证期限是什么

一、简易程序举证期限是什么民事简易程序举证期限为十五日。《民诉法司法解释》第二百六十六条第一款规定，适用简易程序案件的举证期限由人民法院确定，也可以由当事人协商一致并经人民法院准许，但不得超过十五日。第二百七十七条第一款规定，小额诉讼案件的举证期限由人民法院确定，也可以由当事人协商一致并经人民法院准许，但一般不超过七日。二、简易程序及小额程序举证期限限制《解释》第二百六十六条第一款？适用简易程序案件的举证期限由人民法院确定，也可以由当事人协商一致并经人民法院准许，但不得超过十五日。第二百七十七条第一款小额诉讼案件的举证期限由人民法院确定，也可以由当事人协商一致并经人民法院准许，但一般不超过七日。《解释》出台前简易程序举证期限并无确切规定，仅规定了不受普通程序的举证期限制，《解释》规定了可以由当事人协商确定，也可以由法院确定，但不得超过十五日，同时新增规定了小额诉讼的举证期限一般不超过七日。

2023-06-07

388人看过

法律综合知识
工程欠款诉讼期限是什么

一、工程欠款诉讼期限是什么工程欠款的诉讼期限为三年，从知道或者应当知道对方拖欠工程款之日起计算。如果在诉讼期限期间存在下列情况的，则诉讼期限中断，从中断、有关程序终结时起，诉讼期限期间重新计算：（一）权利人向义务人提出履行请求；（二）义务人同意履行义务；（三）权利人提起诉讼或者申请仲裁；（四）与提起诉讼或者申请仲裁具有同等效力的其他情形。《民法典》第一百八十八条向人民法院请求保护民事权利的诉讼期限期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。诉讼期限期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的，依照其规定。但是，自权利受到损害之日起超过二十年的，人民法院不予保护，有特殊情况的，人民法院可以根据权利人的申请决定延长。二、拖欠工程款的诉讼期限是多长时间拖欠工程款的诉讼期限是三年，诉讼期限期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。如果在三年内，权利人

2024-01-16

396人看过
法律综合知识
工程服务期限是什么意思

工程服务期限是即工期，指一项工程完工的时间限制。施工的工程从开工起到完成承包合同规定的全部内容，达到竣工验收标准所经历的时间，以天数表示。施工工期是建筑企业重要的核算指标之一，工期的长短直接影响建筑企业的经济效益，并关系到国民经济新增生产能力动用计划的完成和经济效益的发挥。《建设工程质量管理条例》第十条建设工程发包单位不得迫使承包方以低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期。建设单位不得明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量。

2024-04-28

170人看过