工期确认日期怎么确认
该咨询为用户常见问题，经整理发布，仅供参考学习！
我也有类似问题！点击提问
承包人在工期可以顺延的情况发生后14天内，就将延误的内容和因此发生的追加合同价款向工程师提出书面报告。工程师在收到报告书后14天内确认，即使过期也不确认，也不提出修正意见，视为同意工期的顺延。当然，工程师确认的工期顺延期限应当是事件造成的合理延误，由工程师根据发生事件的具体情况和工期定额，合同等的规定确认。工程师确认的顺延工期应纳入合同工期，作为合同工期的一部分。如果承包方不同意工程师的确认结果，按合同规定的争议解决方法处理。
根据《建设工程司法解释二》第6条规定：当事人约定顺延工期应当经发包人或者监理人签证等方式确认，承包人虽未取得工期顺延的确认，但能够证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定，承包人以此为由主张工期顺延的，人民法院应予支持。
对内容有疑问，可立即反馈反馈
确认租房日期的方式是：根据双方在合同中约定写明的某年某月某日起至某年某月某日止的租赁起止时间确定。6个月以上租期的应当采用书面形式，不采用书面形式的或期限约定不明确的，视为不定期租赁。
根据合同类型不同，生效时间也不同，主要有以下几种情况： 1.依法成立的合同，原则上自成立时生效。 2.法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的，在依照其规定办理批准、登记等手续后生效。 3.法律、行政法规规定合同应当办理登记手续的，但未规定登记后生效的，当事人未办理登记手续不影响合同的效力，但合同标的所有权及其他物权不能转移。 4.附生效条件的合同，自条件成就时生效。附解除条件的合同，自条件成就时失效。 5.附生效期限的合同，自期限届至时生效。附终止期限的合同，自期限届满时失效。
-
租房合同日期怎么确认租房合同日期的确认应根据双方在合同中约定写明的xx年xx月xx日起至xx年xx月xx日止的租赁起止时间确定。6个月以上租期的应当采用书面形式，不采用书面形式的或期限约定不明确的，视为不定期租赁。
2021.01.13 135 -
工期顺延怎么确认承包人在工期可以顺延的情况发生后14天内，就将延误的内容和因此发生的追加合同价款向工程师提出书面报告。工程师在收到报告后14天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意工期顺延。
2020.02.28 224 -
工期延后怎么确认工期顺延的确认是：承发包双方根据法律及合同约定，在出现非承包方原因以及不可抗力导致无法正常施工的情况下，双方就该事件引起的延误天数予以顺延达成一致的行为。
2020.12.09 123
-
租房合同日期怎么确认
租房合同日期的确认是：根据双方在合同中约定写明的租赁起止时间确认。6个月以上租期的应当采用书面形式，不采用书面形式的或期限约定不明确的，视为不定期租赁。
2022-05-15 15,340 -
倒签合同的日期怎么确认
倒签合同不仅与企业内控制度中关于风险防范的目标相悖，也不符合企业管理制度的要求，同时还存在较大的法律风险和经营管理风险，在实践中应当控制和避免倒签合同。
2022-08-13 15,340 -
工期顺延怎么确认
承包人在工期可以顺延的情况发生后14天内，就将延误的内容和因此发生的追加合同价款向工程师提出书面报告。工程师在收到报告后14天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意工期顺延。当然，工程师确
2022-09-07 15,340 -
误工时间的认定，误工日期怎么确定
根据最高法院《关于贯彻执行若干问题的意见》第143条“误工日期应当按其实际损害程度、恢复状况并参照治疗医院出具的证明或法医鉴定等认定”的规定，误工日期由患者的住院天数和出院后治疗医院出具证明的休养天数
2021-09-28 15,340
-
01:09
怎么确认社保转移成功确认社保转移成功的方式如下：1、直接在手机上打开支付宝APP；2、点击首页中的市民中心；3、点击右上角的社保；4、点击社保转移申请；5、点击社保转移经办机构查询；6、选择自己办理的机构，打电话去确认是否转移成功即可。社保转移是指在对于参保人
10,307 2022.06.22 -
01:26
怎么确认对方是否被拘留查询别人是否被拘留，可以到派出所的公安网里可以查的到。外人不能随便查，只有当事人、律师或者是法院可以依委托或者当事人申请查询。拘留，是指扣留，拘禁。公安机关在紧急时刻对需要受侦察的人依法暂时扣押；行政拘留指将违反治安管理的人关在公安机关拘留
7,530 2022.04.17 -
01:22
什么是破产债权确认破产债权是指，基于破产宣告前的原因发生，依法申报确认并由破产财产中获得公平清偿、且可强制执行的财产请求权。破产债权确认诉讼，是指债务人、债权人对破产管理人审核记载的债权有异议的，可以向法院提起民事诉讼，由法院以实体判决的形式，审查确认有争议
1,498 2022.04.15
