合同的截止日期是合同的完成日期吗-法师兄

合同的截止日期是合同的完成日期吗

来源：互联网时间： 2023-05-07 21:42:10 135 人看过

合同期限是否为合同完工日期是两个不同的概念：合同期限和合同完工日期。合同期限是合同规定的权利义务终止的日期。合同的完工日期包括计划完工日期和实际完工日期。计划竣工日期用工期或截止日期表示，一般在施工合同中有规定。实际竣工日期往往是有争议的。根据中国建设工程施工合同（示范文本），承包人提交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人将修改提交发包人验收的日期。施工合同没有约定或者约定不明确的，适用合法原则。相关法律知识《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷适用法律若干问题的解释》第十四条规定，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，建设工程竣工验收合格的，以竣工验收日期为竣工日期；（2）承包人已提交竣工验收报告，发包人延误验收的，以承包人提交验收报告的日期为竣工日期；（三）建设工程竣工验收不合格，承包人擅自使用的，以建设工程移交占有之日为竣工日期。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多合同期限相关文章

仲裁规则
签合同截止日期怎么算

合同的截止日期的计算方法是，按照合同中约定的履行期限，截止到当天的二十四时，合同就截止。如果期限的最后一日是法定休假日的，则以法定休假日结束的次日为期间的最后一日。一、公司未缴纳社保如何强制执行如果已经拿到仲裁裁决，单位拒不执行的，可以按以下步骤申请强制执行：首先，向有管辖权的法院提出申请。其次，当事人应该向人民法院提交仲裁裁决强制执行的申请书和有关材料，包括仲裁裁决书(正本)、仲裁裁决书送达证明、仲裁协议书或者有仲裁条款的合同书以及人民法院规定要提交的其它证明文件及材料。最后，申请仲裁裁决强制执行必须在法律规定的期限内提出，当事人双方是法人或其他组织的为六个月，当事人中有一方是公民的为一年。申请仲裁裁决强制执行的期限，自仲裁裁决书规定履行期或仲裁机构的仲裁规则规定履行期间的最后一日起计算。仲裁裁决书规定分期履行的，依规定的每次履行期间的最后一日起计算。向外国的法院申请仲裁裁决强制执行的期

2023-03-20

84人看过
工程反索赔
合同截止时间算是合同竣工日期吗

合同截止时间不是合同竣工日期。合同截止时间是指双方订立合同过程中，协商确认定的权利义务终止日期。而合同竣工日期是指工程完成施工的时间，一般包括计划竣工日期和实际竣工日期。一、什么情况下可以索赔工期可以工期索赔的条件：(1)发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的;(2)发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的;(3)发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的;(4)发包人未能在计划开工日期之日起7天内同意下达开工通知的;(5)发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的;(6)监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的;(7)专用合同条款中约定的其他情形。二、应该如何处理竣工日期纠纷对于工程建设中存在的竣工日期纠纷，我国法律做了较为明确的规定。具体如下：建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣

2023-04-06

249人看过
债权人
合同没有截止日期可以终止吗

符合下列条件的，合同自动终止：一、债务已经履行；二、债务相互抵销；三、债务人依法将标的物提存；四、债权人免除债务；五、债权债务同归于一人；六、法律规定或者当事人约定终止的其他情形。一、合同终止的具体情形有哪些合同终止的情形：债务已经按照约定履行的；合同解除的；债务相互抵销的；债务人依法将标的物提存的；债权人免除债务(债权人免除债务人部分或全部债务的，合同部分或全部终止)；债权债务同归于一人(但涉及第三人利益的除外)；法律规定或当事人约定终止的其他情形。二、合同履行了能解除吗不能。已经履行完毕的合同已经终止，合同的权利和义务已经全部完成，不用再进行解除。《民法典》第五百五十七条规定，有下列情形之一的，债权债务终止：(一)债务已经履行;(二)债务相互抵销;(三)债务人依法将标的物提存;(四)债权人免除债务;(五)债权债务同归于一人;(六)法律规定或者当事人约定终止的其他情形。合同解除的，该合同

2023-03-07

438人看过
用人单位
合同截止日期没有写有效吗

如果双方自愿，并且未违反法律强制性规定，合同的签定时间不属于合同的必备条款，没有它合同仍然有效成立。依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。合同一旦生效，便约束双方，契约必须信守。一、用人单位合同丢了可以复印吗用人单位合同丢了可以复印。一般劳动合同法一式三份，由本人、用人单位和劳动部门保存，如果保存的一份丢失，可以复印用人单位保存的一份，然后加盖印章，标记复印件的来源。根据《中华人民共和国民法典》的规定，依法成立的合同对当事人具有法律约束力，当事人应当按照约定履行义务，不得擅自变更或者解除合同，依法成立的合同受法律保护。二、合同是否可以修改合同是否修改根据当事人来决定。相关法律法条明确规定，依法成立的合同对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同受法律保护。同时，《中华人民共和国民

2023-03-29

166人看过

债务人
合同截止日期没有写有效吗

一、合同截止日期没有写有效吗合同截止日期没有写有效的。如果双方自愿，并且未违反法律强制性规定，签订合同时没有写终止日期则是有效的。合同日期在法律规定中不属于必备生效内容。后期可以进行补签日期来确保权益。《中华人民共和国民法典》第一百四十三条具备下列条件的民事法律行为有效：（一）行为人具有相应的民事行为能力；（二）意思表示真实；（三）不违反法律、行政法规的强制性规定，不违背公序良俗。二、合同生效未履行怎么处理1.应当承担继续履行；2.采取补救措施；3.赔偿损失等违约责任。根据法律规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。《民法典》第五百六十六条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以请求恢复原状或者采取其他补救措施，并有权请求赔偿损失。合同因违约解除的，解除权人可以请求违约方承担违

2023-04-26

89人看过
合同期限
劳动合同截止日期怎么算

现在有许多劳动者都有这样一个问题，劳动合同日期怎么写?劳动合同法规定，劳动关系自用工之日起确立，也就是不论是否存在试用期，你和公司的劳动关系均已在你第一天参加工作时确立了，但鉴于现实中若发生劳动纠纷，对于工作日期不好举证，建议还是写入职日期较好。合理地确定劳动合同期限，对当事人双方来说，都是至关重要的。由于劳动合同期限需要双方当事人协商确定，因此，应当遵循一定的原则，用统一的目标来约束当事人的意志。确定劳动合同期限除了坚持劳动合同订立的原则外，还要掌握这样两条原则：第一，有利于企业发展生产的原则。订立劳动合同的目的是建立劳动关系，实现社会生产劳动，使劳动者获得物质上的一定利益。而劳动者的劳动和获得的物质利益，都必须依赖企业发展生产，取得好的经济效益。因此，订立劳动合同的期限首先必须从生产实际出发，根据企业生产和工作的需要来确定。第二，兼顾当事人双方利益的原则。确定劳动合同期限时，不能只强调

2023-03-13

426人看过