建筑合同签订日期是否可在开工日期之后
来源:法律编辑整理 时间: 2023-03-25 21:52:09 357 人看过

建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的,应当在期满前向发证机关申请延期开工;施工未按竣工日期完工的,应当在期满前向发证机关申请延期竣工,每次延期不超过3个月,原则上延期以两次为限。超出开工或竣工时限的,施工许可证自行废止。建设单位提出变更申请时,应提交以下资料:

(一)变更书面申请,并由建设单位、施工单位和监理单位法人代表签章和加盖单位公章。

(二)实行工程合同担保的项目,须提供续保保函。

(三)《建筑工程施工许可证》(正本、副本)。

一、建筑工程施工合同竣工日期变更的条件

建设工程施工过程中,工期的延误有很多原因。从实践来看,工期顺延的理由主要是下列情形:

(一)工程量增加

施工过程中,发包人时常要求承包人增加工程量,因而必然导致工期的增加。这种情形下,工期自然顺延。

(二)发包人变更设计

若在施工过程中,发包人变更设计,则因发包人变更设计而导致承包人无法施工的期间应当从工期中扣除,即顺延相应的工期。

(三)发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料

若发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料,导致承包人无法施工的,则从发包人提供这些施工必须资料之日起算工期。其他如因发包人缺乏建设规划许可证、施工许可证或其他原因导致有关政府部门要求停工的,则停工期间应当从工期中予以扣除。

(四)发包人未按约支付工程款

一般来说,当事人在施工合同中均约定发包人按工程进度支付工程进度款。若发包人未按期支付工程进度款,承包人有权停工,因此引起的工期延误责任由发包人承担。

(五)发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当

实践中,通常存在发包人将部分工程如钢结构工程、消防工程、水电工程、空调工程等直接分包给他人施工,或者要求承包人分包给指定的单位施工的情形。然而在施工过程中,承包人与分包人之间可能因施工衔接不当导致工期延误,在此情形下,发包人应当承担相应的工期延误责任。

(六)工程质量鉴定

根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十五条:建设工程竣工前,当事人对工程质量发生争议,工程质量经鉴定合格的,鉴定期间为顺延工期期间。对工程质量的鉴定可否作为顺延工期的理由,主要以工程质量是否合格作为判断标准。如果工程质量经鉴定是合格的,则应将鉴定期间作为顺延工期期间;反之如果工程质量经鉴定不合格,则工期不应当顺延,承包人逾期竣工的,应承担相应的违约责任。

二、签订合同后一般多少天开始施工

开始施工就是合同中约定的履行合同,合同履行期限是指债务人履行合同义务和债权人接受履行行为的时间。作为合同的主要条款,合同的履行期限一般应当在合同中予以约定,当事人应当在该履行期限内履行债务。如果当事人不在该履行期限内履行,则可能构成迟延履行而应当承担违约责任

履行期限不明确的,根据《民法典》第510条的规定,双方当事人可以另行协议补充,如果协议补充不成的,应当根据合同的有关条款和交易习惯来确定。如果还无法确定的,债务人可以随时履行,债权人也可以随时要求履行,但应当给对方必要的准备时间。这也是合同履行原则中诚实信用原则的体现。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年04月02日 06:10
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多债权人相关文章
  •  在租赁日期之后是否可以签署租赁合同?
    房屋租赁合同是指出租人和承租人签订的关于转让出租房屋的占有权和使用权的协议,内容包括房屋的基本情况、租赁期限、租金、押金、房屋维护、合同解除、违约责任以及争议解决方法。可按用途分为居住用和商用两大类,签订居住用房屋租赁合同以是否更适合居住为原则,签订商用用房屋租赁合同以是否更适合办公为原则。房屋租赁合同可以在租赁日期之后签订。房屋租赁合同的范本是根据房屋租赁合同相关法律规定制定的基本参照文本,一般包括以下内容:房屋的基本情况、租赁期限、租金、押金、房屋维护、合同解除、违约责任以及争议解决方法。房屋租赁合同,是指房屋出租人和承租人双方签订的关于转让出租房屋的占有权和使用权的协议。其内容是出租人将房屋交给承租人使用,承租人定期向出租人支付约定的租金,并于约定期限届满或终止租约时将房屋完好地归还给出租人。房屋租赁合同按用途分为两大类,居住用和商用。签订居住用房屋租赁合同,以是否更适合居住为原则。
    2023-11-09
    116人看过
  • 合同签订多久定开工日期
    合同生效,是指合同具备一定的要件后,便能产生法律上的效力。签订合同后,具体施工时间应按照合同约定的履行。《民法典》规定,依法成立的合同,自成立时生效。法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的,依照其规定。一、一般来说技术合同是否需要备案技术合同是需要备案的,根据《民法典》第五百零二条【合同生效时间】依法成立的合同,自成立时生效,但是法律另有规定或者当事人另有约定的除外。依照法律、行政法规的规定,合同应当办理批准等手续的,依照其规定。未办理批准等手续影响合同生效的,不影响合同中履行报批等义务条款以及相关条款的效力。应当办理申请批准等手续的当事人未履行义务的,对方可以请求其承担违反该义务的责任。二、签了合同没拿到合同有效吗签了合同没拿到合同具有法律效力。依法成立的合同,自成立时生效,但是法律另有规定或者当事人另有约定的除外。依照法律、行政法规的规定,合同应当办理批准等手续的,依照其规定
    2023-06-19
    234人看过
  • 服务提供日期先于合同签订日期是否可行?
    合同签订日期晚于迟于提供服务的时间也是有效的,以签订之日为准,但是为维护合法权益,最好先订立合同。一般来讲,依法成立的合同,自成时生效,如果双方没有约定生效的时间,一般认为是以合同签订之日起生效。如果合同中未约定生效时间,但对合同的生效有附加条件的限制,则以该附加条件达成时为合同生效时间。合同签订日期必须要写吗?合同签订日期不是必须写的。当事人可以参照各种合同的示范文本订立合同,根据《中华人民共和国民法典》规定,合同内容由当事人约定,一般包括以下条款:1、当事人的姓名、姓名和住所;2、标的;3、数量;4、质量;5、价格或报酬;6、履行期限、地点和方式;7、违约责任;8、解决争议的方法。合同中是否写明合同签订日期不是合同的主要条款,日期可以写也可以不写,这是双方自行协商决定的事项,对合同适用效力没有影响。《中华人民共和国民法典》第四百六十九条当事人订立合同,可以采用书面形式、口头形式或者其他
    2023-07-10
    157人看过
  • 建筑合同中没有开工日期和竣工日期算不算有效合同
    1、建筑合同中没有开工日期和竣工日期算有效合同。2、只要是双方签署后就生效。3、即使没有开个和竣工日期,可以通过补充协议方式来完善双方的责任和义务。一、开工令下达后几日内必须开工开工令下达后的实际开工期限,要按照具体情况来定。具体如下:1、开工日期为发包人或者监理人发出的开工通知载明的开工日期。开工通知发出后,尚不具备开工条件的,以开工条件具备的时间为开工日期;因承包人原因导致开工时间推迟的,以开工通知载明的时间为开工日期;2、承包人经发包人同意已经实际进场施工的,以实际进场施工时间为开工日期;3、发包人或者监理人未发出开工通知,亦无相关证据证明实际开工日期的,要考虑开工报告、合同、施工许可证、竣工验收报告或者竣工验收备案表等载明的时间,并结合是否具备开工条件的事实,认定开工日期。二、建设工程施工合同由哪三部分组成建设工程施工合同主要由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。(一
    2023-03-04
    191人看过
  • 起租日期和合同签订日期
    在合同对生效时间或条件没有特别约定时,合同签订之日即成立生效。一、劳动合同该什么时候生效劳动合同由用人单位与劳动者协商一致,并经用人单位与劳动者在劳动合同文本上签字或者盖章即生效。劳动合同生效之后有法律约束力,劳动合同的生效时间一般应从劳动合同签订时,双方当事人在劳动合同文体上签字之日起计算。签字日期与合同约定的日期应是同样的。但是,如果用人单位和劳动者在劳动合同中明确约定合同生效的日期,则应以合同约定的日期为生效时间。二、合同生效时间如何确定一般来说,依法成立的合同,自成立时起就发生法律效力。但是,有些情况下,合同经过了批准或者办理了登记后,才能发生法律效力,当事人的权利义务才能得到法律的认可。另外,当事人之间还可以约定合同生效的时间或条件,在时间或条件成就时才生效。三、合同成立需要什么合同成立需要相应的条件。合同生效条件:1、当事人签订合同,采取要约和承诺的方式;2、合同在承诺生效时成
    2023-03-08
    201人看过
  • 合同的签订日期和生效日期要一样吗,合同签订日期可以晚于合同开始时间吗
    合同的签订日期和生效日期可以不一样,主要根据双方签订的合同内容确定,双方约定合同生效日期的,以约定的日期为准,合同签订日期可以晚于合同开始时间。一、合同的签订日期和生效日期要一样吗合同的签订日期和生效日期可以不用一样,主要是根据合同双方协议确定。例如:附生效期限的民事法律行为,自期限届至时生效;附生效条件的民事法律行为,自条件成就时生效;法律规定的其他情形。《中华人民共和国民法典》第一百五十八条民事法律行为可以附条件,但是根据其性质不得附条件的除外。附生效条件的民事法律行为,自条件成就时生效。附解除条件的民事法律行为,自条件成就时失效。第一百六十条民事法律行为可以附期限,但是根据其性质不得附期限的除外。附生效期限的民事法律行为,自期限届至时生效。附终止期限的民事法律行为,自期限届满时失效。二、合同签订日期可以晚于合同开始时间吗合同签订时间可以晚于合同开始的时间。1.依法成立的合同,自合同成
    2022-10-23
    330人看过
  • (2) 合同签订开始日期为一年起止日期;
    合同一年的起始终止日期由双方自行约定,一般是合同签订之日起至次年签订之日的前一天。双方也可以约定,签订之日生效后的另外一个履行起始时间至次年起始之日的前一天。合同的起始终止日期的定义,包括了合同有效期和合同履行期。合同的有效期是指:当事人在合同中设定一定的期限,作为决定合同效力的附款。签合同日期怎么算签合同日期的计算如下:1、合同订立日期和生效日期一般都是一个时间,就是双方签字、盖章之日生效,就是落款时间;2、特殊情况下,两者不一致:合同订立日期就是签字、盖章之日;生效日期是双方约定的一个具体时间,或者什么条件完成的情况下生效。一般合同的生效要件如下:1、当事人具有相应的民事行为能力;2、意思表示真实;3、不违反法律和社会公共利益;4、合同必须具备法律所要求的形式。综上所述,签订合同日期的计算一般是双方签字的时间,特殊情况下,签字时间与生效时间不一致的,签字时间以最后一方签字的时间为准。合
    2023-07-07
    335人看过
  • 签合同日期时间可以是租期之后么
    合同签字日期可以在租期之后。当事人采用合同书形式订立合同的,自当事人均签字后合同成立。租期涉及租金的交纳,合同的有效期等,当事人应当进行明确约定。一、合同要求日期生效的法律有哪些合同没有日期只要符合法定生效条件就会生效。合同依法成立时生效。当事人采用合同书形式订立合同的,当事人一方在签名、盖章或者按指印之前已经履行主要义务,对方接受时,该合同成立;当事人采用合同书形式订立合同的,自当事人均签名、盖章或按指印时合同成立;法定其他情形等。二、协议只有一方签字和证明人签字有效吗只有一方签字和证明人签字,另一方没有签字、盖章或者按手印的,协议无效。我国法律规定合同需要经过双方的签字盖章后才能成立。即双方的签字是使得合同成立的必要条件,只有合同成立才能讨论合同是否有效。根据《民法典》第四百九十条的规定,当事人采用合同书形式订立合同的,自当事人均签名、盖章或者按指印时合同成立。在签名、盖章或者按指印之
    2023-03-10
    377人看过
  • 合同开始日期和签订日期有什么要求
    签合同的时间没有要求,协商一致就可以。根据法律规定,当事人订立合同,可以采用书面形式、口头形式或者其他形式。书面形式是合同书、信件、电报、电传、传真等可以有形地表现所载内容的形式。以电子数据交换、电子邮件等方式能够有形地表现所载内容,并可以随时调取查用的数据电文,视为书面形式。合同开始日期和合同结束日期合同日期一般指合同生效或终止的日期,当事人可以约定合同有效期,那么合同的日期计算也就视当事人的约定而定。未约定有效期的,根据我国法律规定,除法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的以外,依法成立的合同,自成立时生效。依照相关法律规定必须登记才生效的合同,其期限自完成登记之时开始计算。因此,合同一般在成立时生效,开始计算合同生效日期。合同终止的日期与生效日期一样,首先可由合同双方当事人进行约定,自约定的期限届满之日,合同的权利义务终止。值得一提的是,附条件生效的合同,合同自签订时成立,
    2023-07-31
    495人看过
  • 建筑合同中的交付日期是工期吗
    一、建筑合同履行日期是工期吗合同工期。是判定承包商提前或延误竣工的标准。总时间为签合同内注明的完成全部工程的时间,加上合同履行过程中因非承包商应负责原因导致变更和索赔事件发生后,经工程师批准顺延工期之和。合同工期的作用是用于判定承包人是否按期竣工的标准。合同工期一般包含建设工期、中间交工工程的开工、竣工时间以及技术资料交付时间等。这里默认为是整个工程项目完成的总工期。建筑合同交付日期一般指的是总的工期,如果对单独的开工或竣工工期有要求的,则另说。建筑合同履行日期是否是工期,要看合同中的规定,“合同工期”指承包人在投标函内承诺完成合同工程的时间期限,以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予顺延工期的时间之和。《中华人民共和国民法典》第一百六十条民事法律行为可以附期限,但是根据其性质不得附期限的除外。附生效期限的民事法律行为,自期限届至时生效。附终止期限的民事法律行为,自期限届满时失效。二、合
    2023-02-27
    197人看过
  • 是否需要在合同中注明签订日期?
    合同签订日期不是必须写的。当事人可以参照各种合同的示范文本订立合同,根据《中华人民共和国民法典》规定,合同内容由当事人约定,一般包括以下条款:1、当事人的姓名、姓名和住所;2、标的;3、数量;4、质量;5、价格或报酬;6、履行期限、地点和方式;7、违约责任;8、解决争议的方法。合同中是否写明合同签订日期不是合同的主要条款,日期可以写也可以不写,这是双方自行协商决定的事项,对合同适用效力没有影响。劳动合同签订日期早于实际用工是否合法劳动合同关系建立于实际用工之日,故而劳动合同签订日期是否早于实际用工并没有影响。劳动合同签订时间与劳动者实际入职时间不一致的,双方劳动关系建立时间以劳动者实际入职时间为准,劳动合同有效。《劳动合同法》第七条用人单位自用工之日起即与劳动者建立劳动关系。用人单位应当建立职工名册备查。第十条建立劳动关系,应当订立书面劳动合同。已建立劳动关系,未同时订立书面劳动合同的,应
    2023-07-07
    189人看过
  • 施工合同签署日期可以与开工日期一致吗
    一、施工合同签署日期可以与开工日期一致吗答案是可以的。一般来讲,依法成立的合同,自成立时生效;如果双方没有约定生效的时间,一般认为是以合同签订之日起生效;当事人采用合同书形式订立合同的,自双方当事人签字或者盖章时合同成立;当事人采用信件、数据电文等形式订立合同的,可以在合同成立之前要求签订确认书;签订确认书时合同成立,成立之日即为生效时间;如果合同中未约定生效时间,但对合同的生效有附加条件的限制,则以该附加条件达成时为合同生效时间。合同是双方意志的体现,合同签订前晚于合同施工日期,应当是双方对之前工期的状态达成了一致,只要参照合同条款就行,不损害公共利益和他人利益,一般都是合法的。二、开工报告的日期是填合同上的日期还是按实际开工日期填写1、《建设工程施工合同》约定的开工日期若与实际开工日期不一致,则应当以实际开工日期填写。2、地基处理分包的,承包人有证据证明实际开工日期,则应认定该日期为开
    2023-05-03
    332人看过
  • 补签劳动合同的日期是从签订当日开始吗
    根据法律规定,建立劳动关系,应当订立书面劳动合同。已建立劳动关系,未同时订立书面劳动合同的,应当自用工之日起一个月内订立书面劳动合同。用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的,劳动关系自用工之日起建立。由此可知,补签劳动合同的日期最好填写开始工作第一天开始。劳动合同补签的法律是如何规定的《劳动合同法》第八十二条第一款规定“用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的,应当向劳动者每月支付二倍的工资”。第二款规定“用人单位违反本法规定不与劳动者订立的,自应当订立无固定期限劳动合同之日起向劳动者每月支付二倍的工资。”《劳动合同法实施条例》第六条规定“用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的,应当依照劳动合同法第八十二条的规定向劳动者每月支付两倍的工资,并与劳动者补订书面劳动合同;劳动者不与用人单位订立书面劳动合同的,用人单位应当书面通知劳动者终止劳
    2023-07-23
    230人看过
  • 合同签署日期和约定日期不一样可以不,合同生效日期早于合同签订日期可以吗
    一、合同签署日期和约定日期不一样可以不合同签署日期和约定日期不一样可以。只要是双方当事人的真实意思表示即可。合同一般情况下,是先成立,而后生效。成立需要合同双方意思表达一致即可以,而生效则需要法律判断。但是也有例外,比如劳动合同,由于事实劳动关系的存在,往往劳动合同订立之时,劳动合同所确立的劳动关系已经成立。另外,合同的形式有口头合同和书面合同,口头合同较为宽松些。二、合同生效日期早于合同签订日期可以吗合同生效日期可以早于合同订立日。当事人约定订立书面合同,合同还没有签订,一方已经实际履行合同义务,对方接受该履行的,合同就已经实际成立并生效了。根据2021年实施的《民法典》第四百九十条规定,当事人采用合同书形式订立合同的,自当事人均签名、盖章或者按指印时合同成立。在签名、盖章或者按指印之前,当事人一方已经履行主要义务,对方接受时,该合同成立。法律、行政法规规定或者当事人约定合同应当采用书面
    2023-06-21
    321人看过
换一批
#债权
北京
律师推荐
    展开
    #债权人
    词条

    债权人是债的主体之一,债的主体包括双方当事人,即债权人和债务人。债权人是指有权请求对方当事人为或不为一定行为的人。在债的关系中,债权人和债务人都必须是特定的。债权人既可以是一人,也可以是多人。... 更多>

    #债权人
    相关咨询
    • 建筑工程施工合同未注明开工日期但已签订合同开工日期应如何纳税?
      山西在线咨询 2022-02-10
      国税总局2016第17号公告:第三条纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,应按照财税〔2016〕36号文件规定的纳税义务发生时间和计税方法,向建筑服务发生地主管国税机关预缴税款,向机构所在地主管国税机关申报纳税。《建筑工程施工许可证》未注明合同开工日期,但建筑工程承包合同注明的开工日期在2016年4月30日前的建筑工程项目,属于财税〔2016〕36号文件规定的可以选择简易计税方法计税的建筑工程老项目。
    • 合同期限已到,签署日期是否可以在之后?
      江苏在线咨询 2024-12-05
      根据《中华人民共和国民法典》第五百零二条和第四百七十条的规定,以签署日作为确认依据的合同确实具有法律效力。然而,为了保障自身权益不受侵害,我们建议在签订之前先行拟定并签署相关合约。从一般的法理来看,只要合同已依法建立起来,它便会立刻生效。如果双方当事人没有明确约定生效的日期,那么这个时期就被默认为自合同完成签署之日开始生效。 如果合同中没有详细规定生效的时间,而是对其生效附加了一定的条件限制,那
    • 合同签订之日起三日内这三日是否包括签订之
      广东在线咨询 2022-10-31
      按法律的效果规定,不应该包括签订合同当日。
    • 合同必须在开工日期之前签吗?
      宁夏在线咨询 2021-08-12
      合同签订日期必须在开工日期之前,双方达成一致时有效。但一方当事人已经履行了主要义务,另一方也明确表示接受或者间接表示接受,也视为合同已经成立。
    • 合同签订日期能否推后
      内蒙古在线咨询 2022-08-02
      企业员工的合同签订日期能否推后的规定是已建立劳动关系,未同时订立书面劳动合同的,应当自用工之日起一个月内订立书面劳动合同。