施工受阻：发包人材料不合格的责任方-法师兄

施工受阻：发包人材料不合格的责任方

来源：法律编辑整理时间： 2023-08-16 19:15:10 437 人看过

因发包人提供材料不合格导致无法继续施工的，对于已完成的验收合格的工程，承包人可要求发包人按照约定折价补偿。如验收不合格，修复后的建设工程经验收合格的，发包人可请求承包人承担修复费用，如修复后的建设工程经验收不合格的，承包人无权请求发包人按照合同约定约定折价补偿。

施工合同发包人有哪些主要义务

施工合同中的发包人有如下义务：1、要按照法律法规所规定的进行发包工作，不可将项目发给不具有资质的企业；2、提供必要的义务以保障承包人顺利进行工作，例如提供图纸，场地，技术资料等等；3、在承包人完成项目后，及时进行验收，若验收不合格，及时与承包人沟通；若验收合格，则及时付清尾款。

《中华人民共和国民法典》第七百九十三条

建设工程施工合同无效，但是建设工程经验收合格的，可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人。

建设工程施工合同无效，且建设工程经验收不合格的，按照以下情形处理：

（一）修复后的建设工程经验收合格的，发包人可以请求承包人承担修复费用；

（二）修复后的建设工程经验收不合格的，承包人无权请求参照合同关于工程价款的约定折价补偿。

发包人对因建设工程不合格造成的损失有过错的，应当承担相应的责任。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多合同无效相关文章

不可抗力
施工合同承包方（乙方）的违约责任

第一，工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金；第二，工程交付时间不符合规定，按合同中违约责任条款的规定偿付逾期违约金。一、施工合同发包方（甲方）的违约责任第一，超过合同规定日期验收，按合同的违约责任条款的规定偿付逾期违约金。第二，不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款办法或“工程价款结算办法”的有关规定处理。第三，工程未经验收，发包人提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包人承担责任。第四，未能按照承包合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包人因此发生的实际损失。第五，工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失，同时，赔偿承包人由此而造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料的构件积压的实际损失。二、允许施工合同解除的情形（一）发生不可抗力时合同的

2023-03-30

211人看过
合同终止条件
工地施工受阻的处罚措施

本文介绍了工地无法施工的处罚规定。如果发包人导致施工中途停止或延期，发包人应采取措施来弥补或减少损失，并承担由于停工、窝工、倒运、机械设备搬迁、材料积压等造成的损失和实际费用。如果承包人停工，发包人有权要求承包人按照合同约定承担逾期完工的违约责任。如果合同终止条件满足，发包人有权终止合同。由于不可抗力无法施工的情况，双方通常不追究责任。工地无法施工的处罚规定如下:1.如果发包人导致施工中途停止或延期,发包人应采取措施来弥补或减少损失,并承担由于停工、窝工、倒运、机械设备搬迁、材料积压等造成的损失和实际费用。2.如果承包人停工,发包人有权要求承包人按照合同约定承担逾期完工的违约责任。3.如果合同终止条件满足,发包人有权终止合同。由于不可抗力无法施工的情况,双方通常不追究责任。抱歉，我需要更多的上下文和明确的法律问题，才能为您提供一段150字的法律分析。根据工地无法施工的处罚规定,如果发包人导

2023-09-14

173人看过
安全责任
施工合同中能否规定发包人不承担安全责任

《建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程质量管理条例》等法律、法规中关于建设单位、施工总承包单位、施工分包单位、监理单位等不同参与工程建设的主体在安全生产方面的法律责任，很多都是强制性规定。谁也不能通过合同形式来改变这些规定，以减轻或免除自己的法定责任，合同中即使进行了这样的约定，相关条款也是无效的。一、承包人向发包人索赔应按照什么程序进行？承包人可按下列程序以书面形式向发包人索赔：1、索赔事件发生后28天内，向工程师发出索赔意向通知；2、发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出延长工期和(或)补偿经济损失的索赔报告及有关资料；3、工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据；4、工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可；5、当该索赔事件持续进行时，承包人

2023-03-12

126人看过
工程承包
承包人的员工受工伤后发包人是否承担责任

2009年7月16日，萍乡市安源区人民法院审理了一起身体权纠纷案件，一审判决三被告三十日内承担雇员在从事雇佣活动中遭受损害的赔偿责任。2007年被告黄光辉、肖银华、文利华（以下简称三被告）采取自购建筑材料雇请民工施工的方式合伙建造一栋6层住宅。同年10月房屋主体工程完工后需粉刷房屋外墙，三被告将粉刷外墙需搭建外架的工程承包给被告谢清明施工，并明确由三被告提供钢管及配件，被告谢清明负责搭建，按房屋建筑面积每平方米3.5元结算施工费用给谢清明。双方约定后，谢清明为完成搭建外架工程自行雇请了原告等人施工，并按70元一天与雇请人员结算工资，因三被告未一次性提供钢管及配件给谢清明搭建外架，被告谢清明即按照施工的进度进行搭建外架。2008年2月9日（大年初三），天气晴朗，但尚属冰冻消融期间，被告谢清明为赶工期自行通知原告，两人一同到工地进行搭建外架，两人在搭建钢管时不慎从高处摔下而受伤。事后原告在萍乡

2023-06-09

496人看过

继承人
施工承包合同中承包方的责任与义务

（1）根据发包人委托，在其设计资质等级和业务允许的范围内，完成施工图设计或与工程配套的设计，经工程师确认后使用，发包人承担由此发生的费用；（2）按合同要求的质量完成施工任务，按合同要求的工期完成并交付工程；（3）遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪声以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人，发包人承担由此发生的费用，因承包人责任造成的罚款除外；（4）按专用条款约定的数量和要求，向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施，发包人承担由此发生的费用；（5）负责保修期内的工程维修；（6）接受发包人、工程师或其代表的指令；（7）负责工地安全，看管进场材料、设备和未交工工程；（8）负责对分包的管理，并对分包方的行为负责；（9）按专用条款约定做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作；（10）安全施工，保证施工人员的安全

2023-03-08

406人看过
工程承包
发包人未提供原材料负什么责任

如果工程承包合同中约定由发包人提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，发包人应当按照约定的原材料、设备的种类、规格、数量、单价、质量等级和提供时间、地点的清单，向承包人提供建设所需的原材料、设备及其产品合格证明。承包人与发包人应当一起对原材料、设备进行检验，验收后，由承包人妥善保管，发包人支付相应的保管费用。对于必须经过试验才能使用的材料，承包人应当按照约定进行测燃、毒性反应等测试。不具备测试条件的，可以委托专业机构进行测试，费用由发包人承担。如果经检验发包人提供的原材料、设备的种类、规格、型号、质量等级与约定不符合的，承包人有权拒绝接收保管，并可以要求发包人运出施工现场并予以更换。如果发包人未按照约定时间提供原材料、设备的，承包人可以中止施工并顺延工期，因此造成承包人停工、窝工损失的，由发包人承担损害赔偿责任。由发包人提供场地的，发包人应当按照合同约定向承包人提供承包人施工、操作、运输

2023-06-18

397人看过
工程承包
分包人受伤发包人有责任吗

工人意外受伤，包工头应承担全部的赔偿责任。如果发包人明知包工人没有资质或者安全生产条件的，还给予发包，应与包工头承担连带的赔偿责任。一、对施工现场的事故负责划分有何规定？对施工现场的事故负责划分的规定如下：1、签订的协议中是否有责任划分的约定，有约定的依照约定；2、员工在就业活动中因安全生产事故遭受人身伤害的，发包人、分包人知道或者应当知道接受发包或者分包业务的用人单位没有相应的资质或者安全生产条件的，应当与用人单位承担连带赔偿责任；3、连带责任人根据各自的责任大小确定相应的赔偿金额，难以确定责任大小的，平均承担赔偿责任，支付超过自身赔偿金额的连带责任人有权向其他连带责任人追偿，并根据责任大小确定赔偿份额。二、公司借用资质是谁承担法律责任公司借用资质，借用人和使用人承担法律责任。借用别人的资质，允许别人使用自己的资质，借用人和使用人都要承担连带法律责任。法律是严格禁止施工的企业用任何看似合

2023-02-10

77人看过
合同无效
发包给无资质的施工队的责任

发包单位将工程发包给不具有相应资质条件的个人，有关单位应该责令改正，处以罚款，实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以加转包人或者违法分包人为本案当事人。发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任。一、施工合同无效但建设方这个投入使用施工资料怎么办呢建设工程领域的合同，在实务中存在大量的无效合同，主要是因为建设工程施工的企业需要一定的资质才能承接，但是实际上建设工程合同存在违法分包、非法转包或借用资质施工等情形，因此订立的合同属于无效合同。建设工程合同虽然无效，实际的施工人已经投入了劳务、原料等融入到建筑工程中去，不可能按无效合同规定的相互返还处理，如果建设工程合同无效，但只要验收合格的，根据相关法律规定，承包人仍然应有权要求发包人按合同约定价款支付。二、劳务转包是否合法劳务转包不合法。禁止将承包的工程进行转包，转包是违法的。转包给个人或者其他公司也是违法的。禁止承包单位将其

2023-03-18

289人看过

合同无效
挂靠施工能否要求发包方承担责任

根据合同相对性原则，被挂靠人是建设工程施工合同的相对方，理应承担民事责任，而挂靠人是工程的实际施工人，需要对自己的行为负责，也应对发包方承担民事责任。一、建筑公司挂靠合法吗不合法，《建筑法》第二十六条也明确规定禁止挂靠行为。因此，建筑公司挂靠是不合法的。建筑公司挂靠需要承担以下责任：1、挂靠经营关系的建筑施工企业以自己的名义或以被挂靠单位的名义签订的承包合同，一般应以挂靠经营者和被挂靠单位为共同诉讼人，起诉或应诉。2、挂靠当事人之间所订立的挂靠协议无效。3、被挂靠的施工企业与建设单位所订立的建筑安装工程承包合同无效。如果建设公司在知情的情况下还与该被挂靠的施工企业签订合同，则建设单位也有过错，应当承担相应的过错责任。二、挂靠项目协议的内容挂靠对内涉及挂靠人与被挂靠人的权利义务关系，对外涉及与上游发包单位的施工合同关系以及与下游材料商、农民工等第三方形成的买卖、劳动用工等其他法律关系。因为挂

2023-06-20

339人看过
赔偿权利人
雇工受伤,承包人和发包人如何承担责任

雇工受伤，承包人和发包人如何承担责任雇工在雇用过程中受伤，承包人应承担赔偿责任，发包人与雇主承担连带赔偿责任。根据《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》的如下规定：第十一条雇员在从事雇佣活动中遭受人身损害，雇主应当承担赔偿责任。雇佣关系以外的第三人造成雇员人身损害的，赔偿权利人可以请求第三人承担赔偿责任，也可以请求雇主承担赔偿责任。雇主承担赔偿责任后，可以向第三人追偿。

2023-06-15

360人看过
工时
雇员施工时受伤，发包人选任不当需连带赔偿

某建材公司将承包的工程发包给金某，施工过程中王某从高处坠落受伤。双方因医疗费用协商未果，王某将包工头金某以及建材公司一同告上了法庭。3月16日，江苏省苏州市虎丘区人民法院审结了此案，判决金某承担医疗费用12588元，建材公司承担连带赔偿责任。2005年，建材公司承包了一项工程项目后，将工程发包给金某施工，金某雇佣了原告王某参与施工，从事木工工作。2005年1月13日，王某在施工过程中从高处坠落受伤，被送往医院治疗。王某于2005年2月6日出院，此次住院期间的医疗费用由金某支付。后，双方对出院后的医疗费及其他费用未能达成协议，王某于2005年8月向法院提起诉讼，后原告撤回起诉。2005年12月王某再次向法院提起诉讼，法院于2006年2月14日作出民事判决。但从2006年2月20日起王某陆续到医院就医，并于2006年4月29日至5月15日住院治疗，至2006年10月31日止，原告共住院16天，

2023-07-02

298人看过
业主
如果承包商对实际施工方的工人受伤负责

在实际施工过程中，工人受伤时有发生。一旦发生工伤事故，以下三类人员应承担相应的法律责任：1。对于工伤职工，实际施工方，如承包方，应按照《若干法律问题解释》的规定进行赔偿，劳动者在劳动活动中遭受人身伤害的，用人单位应承担赔偿责任。在建筑工程中，工人受雇于合同工头，而合同工头实际上是工人的雇主。工人受伤时，可要求合同工长赔偿相应损失。2。如果工人受伤，在现实生活中，他们可以向施工方所属的公司或非法分包的承包商索赔，如果实际施工方想承揽工程，往往会选择一家施工公司作为附属公司，这样便于承揽这个项目。因此，当工人受伤时，如果施工方不愿意或不能承担赔偿责任，工人或其家属可以向工头所属的建筑公司或非法分包的承包商要求赔偿。因为上述司法解释明确规定：“劳动者在就业活动中发生安全生产事故，造成人身伤害的，发包人和分包人知道或者应当知道接受合同或者分包业务的发包人没有相应的资质或者安全生产条件的，应当与发包

2023-05-07

258人看过

律师事务所
清徐一工厂违规发包工程致受伤工人治疗受阻

清徐一工厂的保温工程被层层转包，因施工缺乏必要的防护，导致施工工人受伤。1月22日，伤者家属告诉媒体，因发包方拒绝担责致医药费消耗殆尽，伤者弓俊丰生命垂危。据弓俊丰的妹妹弓XX介绍，弓俊丰于2013年12月受河北一名姓单的包工头雇佣，在清徐三强炭黑厂从事保温工程施工。这个工程三强炭黑厂承包给了太原人牛XX，牛XX又转包给姓单的工头，属于层层转包，施工方既没有资质且施工中也缺乏必要的防护措施。弓XX说。2013年12月13日，弓俊丰在脚手架上作业时，不慎从上面摔到地面，后被送到山西大医院进行救治。此次事故，导致弓俊丰再也未能站起来。当时经清徐县安监部门协调，承包方分两次先后支付了14万元的治疗费，但后来就没再给过钱。我哥在这一年中，先后多次转院治疗，已经花费了近30万元，但治疗效果一直不佳。就在几天前，医院还下达了病危通知。弓XX介绍。根据弓XX提供的电话，媒体联系到单姓包工头。单姓包工头表

2023-06-08

62人看过
法律综合知识
工人在施工中至他人受伤谁的责任

我国《民法典》及诸项解释性法规条文明确阐明，工程施工过程中有员工因完成企业任务对他人人身、财产造成损害时，应由用人单位承担相应的法律责任。然在用人单位承担完相应法律责任之后，其有权向犯有故意或重大过失的员工进行追偿。此外，在人力资源派遣运营期间，派遣员工因实施公务过程中对他人的人身、财产造成侵害的情况下，接收劳务派遣服务的用工单位理应对此承担法律责任；若在此过程中有劳务派遣单位的监管疏忽行为，则需负起一定程度的法律责任。综上所述，应按我国《民法典》及其司法解释相关规范要求，尽责追究相应负责人的法律义务和道德责任。《民法典》第一千一百九十一条【用人单位责任和劳务派遣单位、劳务用工单位责任】用人单位的工作人员因执行工作任务造成他人损害的，由用人单位承担侵权责任。用人单位承担侵权责任后，可以向有故意或者重大过失的工作人员追偿。劳务派遣期间，被派遣的工作人员因执行工作任务造成他人损害的，由接受劳务

2024-05-01

459人看过