因发包人导致工期延误的，承包人需要收集哪些证据？-法师兄

因发包人导致工期延误的，承包人需要收集哪些证据？

来源：互联网时间： 2023-08-08 22:43:49 386 人看过

在建筑工程中，因发包人原因导致停工的，承包人要想获取到应有赔偿，就应当提供证据资料证明确实是因发包人原因导致工期延误的。那该提供哪些证据资料的呢这是很多承包人都应该了解的。

承包人可以收集的证据资料

当建筑工期延误的，承包人可以收集以下证据资料，用以证明确实是由发包人原因导致的：

1、双方往来的信件及各种会议，会谈纪要；

2、招标文件、施工合同文本及附件、补充协议、施工现场的各类签认记录，经认可的施工进度计划书，工程图纸及技术规范等；

3、发包人或者工程师签认的签证；

4、气象资料、工程检查验收报告和各种技术鉴定报告、工程中送停电、送停水、道路开通和封闭的记录和证明；

5、国家有关法律法令政策性文件；

6、施工进度计划和实际施工进度记录、施工现场的有关文件（施工记录、备忘录、施工月报、施工日志等）及工程照片；

7、工程核算资料、财务报告、财务凭证等，各种验收报告和技术鉴定；

8、工程有关的图片片和录象、备忘录，对工程师或业主的口头指示和电话应随时书面记录，并请给予书面确认；

9、投标前发包人提供的现场资料和参考资料；

10、其他，如官方发布的物价指数、汇率、规定等。

哪些原因造成的工期延误经工程师确认后工期相应顺延

（一）发包人不能按专用条款的约定提供开工条件；

（二）发包人不能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使工程不能正常进行；

（三）工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；

（四）设计变更和工程量增加；

（五）一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；

（六）不可抗力；

（七）专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多不可抗力相关文章

业主
如果由于业主的原因导致工期延误，承包商需要收集什么证据

工期延误时，承包人可以收集下列证据，证明确实是发包人原因造成的：

2023-05-07

355人看过
工资
发包人未如约付款导致工期拖延,索偿时要收集哪些证据

打官司就是打证据，在承包人准备通过法律途径索偿时，就必须收集好充分的证据资料，那样起诉到法院的时候，才能得到法院的支持，胜诉索偿。一般情况下，承包人可以收集下列发包人未及时付款导致工期拖延的证据资料：1、书面催告发包人限期支付工程款。2、如发包人逾期未予支付，承包商准备停工，应向发包人发出停工通知书，通知书要载明停工的具体时间。3、与此同时，对现场的设备设施以及未使用的各项材料进行统计拟出清单，请监理或者甲方代表签字确认，形成索取机械费、材料费的证据资料。4、复工时注意与对方共同确认具体的复工时间的证据资料。5、能够证明承包人停工损失相关资料。通常具体而言，承包人都可以要求赔偿以下费用：(1)人工费损失。如停工、窝工的工人工资;工人低生产效率的损失;膳食补贴、工器具费用、各种管理费等相关人工费用损失。(2)材料费损失。诸如由于工期拖延，材料价格上涨带来的差价损失等。(3)机械费损失。由于工

2023-06-15

491人看过
工资
发包人未如约付款导致工期拖延，索偿时要收集哪些证据？

通常情况下，发包人要是没有及时支付工程款的，大多都会导致承包人停工，而停工又会导致承包人损失。如果双方协商赔偿不成，承包人想要通过法律途径索偿的，就需要收集相关证据资料。那么承包人索偿时需要收集那些证据资料呢？停工损失索偿所需的证据资料打官司就是打证据，在承包人准备通过法律途径索偿时，就必须收集好充分的证据资料，那样起诉到法院的时候，才能得到法院的支持，胜诉索偿。一般情况下，承包人可以收集下列发包人未及时付款导致工期拖延的证据资料：1、书面催告发包人限期支付工程款。2、如发包人逾期未予支付，承包商准备停工，应向发包人发出停工通知书，通知书要载明停工的具体时间。3、与此同时，对现场的设备设施以及未使用的各项材料进行统计拟出清单，请监理或者甲方代表签字确认，形成索取机械费、材料费的证据资料。4、复工时注意与对方共同确认具体的复工时间的证据资料。5、能够证明承包人停工损失相关资料。通常具体而言，

2023-04-30

86人看过
不可抗力
发包人拖延工期导致承包人损失的应对措施

发包人导致工期拖延的，承包人可以索赔。当发包人与承包人签订建筑工程合同后，任何一方都应该严格遵守合同约定，积极履行合同，要是一方违约的，另一方都可以要求对方赔偿损失。通常在实践中，因为发包人原因导致工期拖延的如下情况，承包人可以索赔：1、发包人逾期支付工程预付款、进度款。2、发包人拖延提供施工条件，拖延提供场地、图纸等。3、发包人逾期提供甲供材料。4、发包人未办理建设行政审批手续，导致建设行政主管部门勒令停工的。承包人与发包人之间发生纠纷后可以提前解除合同的情形有哪些（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。《中华人民共和国民法典》第八百零三条发包人未按照约定的

2023-07-16

227人看过

不可抗力
因发包人造成的工期拖延的，承包人可以要求哪些赔偿

因发包人原因，如拖欠进度款、没有按时提供原材料等导致工期延误的，承包人可以要求赔偿。根据民法典规定，因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。通常具体而言，承包人都可以要求赔偿以下费用：1、人工费损失。如停工、窝工的工人工资；工人低生产效率的损失；膳食补贴、工器具费用、各种管理费等相关人工费用损失。2、材料费损失。诸如由于工期拖延，材料价格上涨带来的差价损失等。3、机械费损失。由于工期拖延导致相关机械停工带来的损失，转移搬运带来的损失等相关费用。4、工地管理费。诸如由工期拖延产生的工地管理人员的工资等。5、物价上涨的差生的差价费用。诸如工人工资上涨、机械租赁费用上涨、材料费用上涨等。一、工程停工买卖合同可否解除1、工程停工能不能解除合同，要依据停工的原因而定，如果因不抗力因

2023-03-30

117人看过
预付款
因发包人造成的工期拖延的,承包人可以要求哪些赔偿

当发包人与承包人签订建筑工程合同后，任何一方都应该严格遵守合同约定，积极履行合同，要是一方违约的，另一方都可以要求对方赔偿损失。工期拖延，就是建筑工程合同违约的一种。根据民法典规定，发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。因此，因发包人原因导致工期拖延的，承包人就是要求发包人赔偿相应的损失。通常在实践中，因为发包人原因导致工期拖延的如下情况，承包人可以索赔：1、发包人逾期支付工程预付款、进度款。2、发包人拖延提供施工条件，拖延提供场地、图纸等。3、发包人逾期提供甲供材料。4、发包人未办理建设行政审批手续，导致建设行政主管部门勒令停工的。但发包人出现前三项情况时，应当达到承包人无法施工的程度，造成停工的，承包人才可以要求发包人赔偿工期拖延费用、合理利润损失等费用。否则，承包人不能要求赔偿，反而可能要求承担相

2023-06-15

403人看过