当合同约定的造成工期延误的事由发生时怎么处理
来源:法律编辑整理 时间: 2024-04-20 10:20:47 321 人看过

一、当合同约定的造成工期延误的事由发生时怎么处理

工期发生延误后,承包人应证明延误的理由并不是自身原因造成的,否则就要承担工期延误的违约责任或赔偿责任。当合同约定的造成工期延误的事由发生时,不应消极等待施工条件的恢复及放任损失的扩大,也不能仅仅口头与发包人进行报告或联系,而应积极采取措施,按合同约定就造成工期延误的事由及时向发包人提出书面报告,及时取得申请工期顺延的签证,并及时收集、固定引起工期延误的其它证据。

《民法典》第八百零一条

因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的,发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,施工人应当承担违约责任。

二、合同生效后,当事人对合同质量约定不明确的怎么处理

合同生效后,当事人对合同质量约定不明确的,按照强制性国家标准履行;

没有强制性国家标准的,按照推荐性国家标准履行;没有推荐性国家标准的,按照行业标准履行;没有国家标准、行业标准的,按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

《民法典》第五百一十一条

当事人就有关合同内容约定不明确,依据前条规定仍不能确定的,适用下列规定:

(一)质量要求不明确的,按照强制性国家标准履行;没有强制性国家标准的,按照推荐性国家标准履行;没有推荐性国家标准的,按照行业标准履行;没有国家标准、行业标准的,按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

(二)价款或者报酬不明确的,按照订立合同时履行地的市场价格履行;依法应当执行政府定价或者政府指导价的,依照规定履行。

(三)履行地点不明确,给付货币的,在接受货币一方所在地履行;交付不动产的,在不动产所在地履行;其他标的,在履行义务一方所在地履行。

(四)履行期限不明确的,债务人可以随时履行,债权人也可以随时请求履行,但是应当给对方必要的准备时间。

(五)履行方式不明确的,按照有利于实现合同目的的方式履行。

(六)履行费用的负担不明确的,由履行义务一方负担;因债权人原因增加的履行费用,由债权人负担。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年02月26日 04:47
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多法律综合知识相关文章
  • 农村房屋买卖合同约定的拆迁事由,发生纠纷该怎么处理
    【基本案情】李某与张某多年前签订房屋买卖协议,后遇到拆迁产生纠纷。李某因诉A市B区地方、张某确认行政行为无效及补偿一案,不服法院判决,申请再审。李某再审请求:一、撤销号行政判决和号行政判决;二、改判确认政府村拆迁指挥部与签订的《拆迁补偿安置协议》无效;三、改判政府按照《》的标准补偿再审申请人的宅基地及被拆房屋损失,并参照政府村拆迁指挥部与签订的《拆迁补偿安置协议》补偿再审申请人回迁安置房屋396平方米,房屋及附属物损失49560元,搬迁补助费、过渡费及奖励费等101032元(过渡费暂计24个月,其后继续计算至实际回迁安置之日)和本案诉讼费用100元;四、将本案发回重审。最终法院裁定驳回李某的再审申请。【裁判要点】1、该地方根据买房人提供的《房屋及宅基地转让协议》、《集体土地使用证》、《承诺书》、《空房验收单》等材料,与其签订《拆迁安置补偿协议》,应当认定为已经履行了审慎审查的职责。2、《房
    2023-06-24
    264人看过
  • 如何合理计算交通延误造成的误工费用
    一、如何合理计算交通延误造成的误工费用如下合理计算交通延误造成的误工费用:根据受害人的误工时间和收入状况确定。对有固定收入的,应当按照其实际减少的损失计算误工费损失赔偿,即误工费=误工收入(天/月/年)*误工时间。无固定收入的,受害人能证明其最近三年的平均收入状况的:误工费=误工时间(天)*最近三年的平均收入水平(天/元)。受害人不能证明其最近三年的平均收入状况的:误工费=误工时间(天)*相同、相近行业的上一年职工平均工资(天/元)。二、交通事故责任认定的时间是多长交通事故责任认定的时间是十天。但如果需要检验的,时间会加长。根据我国道路交通安全法的相关规定,公安机关交通管理部门应当自现场调查之日起十日内制作交通事故责任认定书,并将交通事故责任认定书送达当事人。根据《道路交通事故处理程序规定》第六十二条公安机关交通管理部门应当自现场调查之日起十日内制作道路交通事故认定书。交通肇事逃逸案件在查
    2023-11-04
    194人看过
  • 疫情可以构成工期延误违约责任的免责事由吗
    律师解答:可以。疫情可以构成工期延误违约责任的免责事由,属于不可抗力。不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如台风、地震、洪水、冰雹以及非合同双方所能控制的社会异常事件。施工方因不可抗力延误工期,已履行保护义务且能提供证明的应当免除其全部或部分的责任。《中华人民共和国民法典》第五百九十条当事人一方因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明。当事人迟延履行后发生不可抗力的,不免除其违约责任。
    2024-04-27
    93人看过
  • 因为建设工程工期延误合同纠纷发生怎么办?
    一、因为建设工程工期延误合同纠纷发生怎么办?1、因为建设工程工期延误发生合同纠纷,首先可以按照合同的约定处理纠纷。当建筑工程合同中出现进度延迟纠纷时,受损方应该首先检查合同条款,确认是否违反了约定的交付日期,然后根据合同约定寻求索赔。若合同未明确约定交付日期,则应根据工程实际情况和合理取得许可证所需时间等因素推断出交付日期,并据此要求赔偿。2、工期延迟的原因有下列几项:(1)发包人不能按专用条款的约定提供开工条件的。(2)发包人不能按约定日期支付工程款预付款、进度款,致使工程不能正常进行的。(3)工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行的。(4)设计变更和工程量增加的。(5)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时的。(6)发生不可抗力。(7)专用条款中约定或者工程师同意工期顺延的其他情况。二、发生建设工程合同纠纷解决途径有哪些?建设工程合同纠纷解决途径
    2024-01-16
    136人看过
  • 在建设工程施工合同中,疫情能否构成工期延误违约责任的免责事由?
    因疫情原因导致无法开工,在市住建委发布通知所述期间的,因该情况属于不能预见、不能避免及不能克服的事项,该期间应予以扣除。如另行通知开复工时间后,其他政府文件限制人员流动导致无法保障施工的,施工单位可根据实际情况主张适用公平原则减轻或免除违约责任。【来源:天津律师协会】版权归原作者所有
    2023-12-09
    397人看过
  • 劳务合同如何约定医疗事故造成工伤的处理?
    劳务派遣单位可以与用工单位协议约定工伤赔偿责任分配。用工单位应负责工作场地、设施及环境的安全管理,提供必要的劳动保护条件,保证劳务人员劳动安全,避免发生工伤事故。劳务人员因公受伤时,派遣机构将负责工伤认定,医疗等事宜。通过劳务派遣建立的用工形式,劳务派遣单位与实际用工单位对劳动者的损害负有安全连带保障责任,在劳动者因公负伤产生的损害赔偿,如果用人单位缴纳了工伤保险,则保险依法保险和支付相应的费用由劳务派遣单位和实际用工单位连带支付。劳务派遣单位是所称用人单位,应当履行用人单位对劳动者的义务。被派遣劳动者享有与用工单位的劳动者同工同酬的权利。用工单位无同类岗位劳动者的,参照用工单位所在地相同或者相近岗位劳动者的劳动报酬确定。劳务派遣单位与被派遣劳动者订立的劳动合同,除应当载明《劳动合同法》第十七条规定的事项外,还应当载明被派遣劳动者的用工单位以及派遣期限、工作岗位等情况。劳务派遣单位应当与被
    2023-06-26
    216人看过
  • 由于发包人原因导致工期延误的
    由于发包人原因导致工期延误的,承包人就是要求发包人赔偿相应的损失。工期延误的情形包括:1、发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件;2、发包人未能按约定的日期支付工程预付款、进度款,致使施工不能够正常进行;3、工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能够正常进行;4、工程设计变更和工程量增加;5、一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;6、不可抗力;7、专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。法律依据:《中华人民共和国民法典》第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。因发包人原因影响工程谁
    2023-08-11
    264人看过
  • 在发生装修延误工期怎么办
    装修延误工期怎么办装修如果没有正当理由延误工期,可以先看装修合同中是否有关于延误工期的赔偿标准或违约金的约定,如果有,就按照约定的赔偿标准或违约金标准向装修公司主张违约责任;如果装修合同中没有关于延误工期的赔偿,而延误工期给你实际造成了一些你事先向装修公司声明过的延误工期将会给你造成的损失情形的话,你可以按实际损失主张赔偿,或者你还可以按照同地段同面积的房屋的租金标准主张赔偿。当然,主张损失必须要证明损失的实际发生及与延误工期。装修工期延误赔偿标准1、在家庭装修中,一般因为装修队的原因导致工期延误,需要双方按照装修合同的违约条款承担违约责任,没有具体的数额,双方由约定的,从其约定。2、根据《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013(09)》的相关规定,合同工程发生误期的,除合同另有约定外,误期赔偿费的最高限额为合同价款的5%。承包人赔偿后,也不能免除承包人按照合同约定应承担的任何
    2023-04-16
    280人看过
  • 没有约定违约责任的合同发生违约怎么处理?
    当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,在履行义务或者采取补救措施后,对方还有其他损失的,应当赔偿损失。违约责任,是指当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合合同约定而依法应当承担的民事责任。违约责任是合同责任中一种重要的形式,违约责任不同于无效合同的后果,违约责任的成立以有效的合同存在为前提。违约责任也不同于侵权责任,其可以由当事人在订立合同时事先约定;其属于一种财产责任。合同未约定违约责任,也可以主张赔偿。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。损失赔偿不是必然要约定的,如合同中未约定损失赔偿,但是,违约方给守约方造成损失的,仍应当赔偿。一、合同违约责任怎么写?简单来说,违约责任条款主要围绕可能出现的违约情形,违约责任的承担方式,损害赔偿范围三个方面来拟制。具体内容需要结合合同的目的、条件和其他情况确定
    2023-06-27
    248人看过
  • 当事人因不可抗拒的事由而延误专利法期限如何处理
    1、当事人因不可抗拒的事由而延误专利法及细则有关期限的,导致其权利丧失的,自障碍消除之日起2个月内,最迟自期限届满之日起2年内,可以向国务院专利行政部门请求恢复权利。2、法律依据:《中华人民共和国专利法实施细则》第六条当事人因不可抗拒的事由而延误专利法或者本细则规定的期限或者国务院专利行政部门指定的期限,导致其权利丧失的,自障碍消除之日起2个月内,最迟自期限届满之日起2年内,可以向国务院专利行政部门请求恢复权利。除前款规定的情形外,当事人因其他正当理由延误专利法或者本细则规定的期限或者国务院专利行政部门指定的期限,导致其权利丧失的,可以自收到国务院专利行政部门的通知之日起2个月内向国务院专利行政部门请求恢复权利。当事人依照本条第一款或者第二款的规定请求恢复权利的,应当提交恢复权利请求书,说明理由,必要时附具有关证明文件,并办理权利丧失前应当办理的相应手续;依照本条第二款的规定请求恢复权利的
    2023-02-26
    230人看过
  • 发生事故后处理事故误工费由谁承担
    一、发生事故后处理事故误工费由谁承担在行车过程中所引发的意外交通事故所产生的实际维修费用以及相应的误工损失,皆由造成事故的责任人及该责任人所属之保险公司承担赔偿责任。对于固定收入之人员的延迟误工时间,通常依据受伤害者接受治疗的医疗单位所开具的正式医疗证明来加以具体衡量;然而,若受伤害者由于受伤而导致持续性的工作能力中断,则其误工时间将被计算至伤残鉴定报告确认之前的那一天。因此,误工时间的计算可分为以下两个方面:1.如果受伤害者是因为受伤所以需要住院或者回家休养,却尚未进行伤残鉴定的情况下,其误工时间应当以病历本或住院小结中医生所开立的休养时间为准,并自交通事故发生之日一直计算到休养结束之日为止。2.另一种情况是,如果受伤害者需要住院并已完成了伤残鉴定,那么误工时间就应当从交通事故发生之日开始算起,直至伤残鉴定前那一日为止。《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第二十
    2024-04-17
    261人看过
  • 装修合同工期延误违约金
    关于装修延期是应赔偿的违约金的相关法律法规:在装修合同中,法律有所规定:若装修工程的进度没有按照预期的进行,那么需要支付的违约金,支付标准一般是要按照超出十日结付工程款,每延期一天,就要按照工程款总额的0.5%支付违约金。双方当事人都需遵循合同规定的内容进行工作,如果一方当事人违约,另一方当事人可以要求其承担违约责任,双方可以进行协商,若双方协商不成,这可以用起诉解决。双方当事人在签订合同时,都要对合同的相关条款加以了解,了解违约以后,对违约金的赔偿标准,如果有其中一方违约的,另一方应当支付其违约金。一、违约金的相关内容违约金的标准是金钱,但当事人也可以约定违约金的标的物为金钱以外的其他财产。违约金具有担保债务履行的功效,又具有惩罚违约人和补偿无过错一方当事人所受损失的效果,因此有的国家将其作为合同担保的措施之一,有的国家将其作为违反合同的责任承担方式。违约金可分为法定违约金与约定违约金。
    2023-03-22
    447人看过
  • 担保合同的期限应当由谁约定
    担保合同的期限应当由担保人和债权人约定。没有约定的,依法规定。法律规定,担保合同约定担保人承担担保责任,直至主债务本息还清,视为约定不明确,担保期为主债务履行期满之日起两年。根据《中华人民共和国民法典》规定,担保人和债权人可以分别就单一主合同订立担保合同,也可以在最高债权限度内就一定期限内连续发生的贷款合同或者商品交易合同订立担保合同。一、担保人的职责1、民事责任(1)担保合同是主合同的从合同,主合同无效,担保合同无效。担保合同另有约定的,按照约定。担保合同被确认无效后,债务人、担保人、债权人有过错的,应当根据其过错各自承担相应的民事责任,也就是说如果担保人存在过错,那么担保人需要承担的责任还是由担保人独自承担。(2)企业法人的分支机构未经法人书面授权或者超出授权范围与债权人订立保证合同的,该合同无效或者超出授权范围的部分无效,债权人和企业法人有过错的,应当根据其过错各自承担相应的民事责任
    2023-06-24
    383人看过
  • 合伙协议的约定变更事由发生
    合伙协议是依法由全体合伙人协商一致、以书面形式订立的合伙企业的契约,是调整合伙关系,规范合伙人之间权利义务的法律文件,是合伙企业设立和从事经营管理活动的基本依据。合伙协议依法由全体合伙人协商一致,以书面形式订立。合伙协议应载明合伙企业的名称和主要经营场所的地点、合伙目的和合伙企业的经营范围、合伙人的姓名及其住所、合伙人出资的方式、数额和缴付出资的期限、利润分配和亏损分担办法、合伙企业事务的执行、入伙与退伙、合伙企业的解散与清算、合伙企业的经营期限、违约责任、合伙人争议的解决方式。此外,还可以根据全体合伙人的共同意愿,约定合伙企业法人的变更事由。比如,可以约定执行事务合伙人丧失民事行为能力、搬离合伙企业经营地所在市等事由发生,应变更执行事务合伙人等。一、企业法人变更的法定事由发生这里所说的法定事由主要指企业的合并和分立。企业法人分立或合并,是企业法人变更的常见方式。企业法人的分立,指原有的企
    2023-03-27
    455人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 公司发生工期延误,怎么处理
      浙江在线咨询 2021-07-31
      当发生工期可以顺延的情况时,应按以下做法予以确认。承包人在工期可以顺延的情况发生后14天内,应将延误的工期向工程师提出书面报告。工程师在收到报告后的14天内予以确认答复,逾期不予答复,视为报告要求已经被确认。当然,工程师确认的工期顺延期限应当是事件造成的合理延误,由工程师根据发生事件的具体情况和工期定额、合同文件等的规定予以确认。经工程师确认顺延的工期应该纳入合同工期,作为合同工期的一部分。如果承
    • 发包人迟延履行合同义务造成工期延误怎么办
      上海在线咨询 2023-05-08
      发包人违反先履行合同义务,导致工期延误的情形: 1、发包人没有按约定提供施工条件,如拖延提供施工场地、迟延提供施工图纸及技术资料、迟延通知开工、未办理合同约定及法律规定办理各项审批手续导致勒令停工等; 2、发包人逾期支付工程款、进度款; 3、发包人未按合同及施工计划要求及时提供材料、设备、机械等; 4、其他发包人或其授权的监理方未及时履行协助义务(如未及时对隐蔽工程进行验收、未及时安排由其指定分包
    • 因医生误诊造成治疗延误怎么处理
      河南在线咨询 2021-12-18
      因医生误诊导致治疗延误的处理方式如下:1、医生误诊导致治疗延误,可能构成医疗事故,应当申请医疗事故鉴定;2、通过鉴定为医疗事故的,要求医生或医疗机构承担相应的赔偿责任;3、被延误的患者,可以通过与医生或医疗机构协商的方式处理赔偿问题;也可以通过申请卫生行政部门介入调解的方式,处理相关赔偿的问题;还可以通过向人民法院提起诉讼的方式,处理相关赔偿的问题。
    • 不可抗力造成的合同延期也应当怎样处理
      云南在线咨询 2022-11-25
      不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但法律另有规定的除外。 当事人迟延履行后发生不可抗力的,不能免除责任。当事人一方因不可抗力不能履行合同时,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明。 所以,对于不可抗力导致的合同迟延履行,一般不会要求违约方承担责任,但是,在不可抗力的情形消失之后,
    • 当事人逃逸后造成误工费怎么处理?
      广西在线咨询 2023-03-10
      因肇事逃逸被调查期间产生的误工费一般是不能要求赔偿的。