发包人迟延履行合同义务造成工期延误怎么办
该咨询为用户常见问题，经整理发布，仅供参考学习！
我也有类似问题！点击提问
发包人违反先履行合同义务，导致工期延误的情形： 1、发包人没有按约定提供施工条件，如拖延提供施工场地、迟延提供施工图纸及技术资料、迟延通知开工、未办理合同约定及法律规定办理各项审批手续导致勒令停工等； 2、发包人逾期支付工程款、进度款； 3、发包人未按合同及施工计划要求及时提供材料、设备、机械等； 4、其他发包人或其授权的监理方未及时履行协助义务（如未及时对隐蔽工程进行验收、未及时安排由其指定分包的单位进场施工），导致工期延误的。 风险提示：在工期延误责任无法依据证据材料而必须借助专业知识确定（如工程设计变更、工程承包范围增加合理工期确定等），双方对工期延误责任争议较大、工期延误损失或违约责任涉及金额较大的情况下，举证方（大部分情况下为承包人）应当委托专业机构对非承包人原因导致的工期延误天数或延误责任进行司法鉴定。
对内容有疑问，可立即反馈反馈
债务人迟延履行的解决方式：双方在合同中确定了履行期限，规定在履行期限届满后，债权人可以不再继续履行；迟延履行以后，债权人能够证明继续履行无任何利益，也可以解除合同。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。2021年1月1日生效的《民法典》第五百八十五条规定，当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。
债务人迟延履行：双方在合同中确定了履行期限，规定在履行期限届满后，债权人可以不再接受履行。在此情况下，期限条款已成为了合同最重要的条款，因此，债务人一旦迟延，债权人有权解除合同。
-
因为债务人迟延履行怎么办因为债务人延迟履行可以在合同中确定履行期限。规定履行期限届满后，债权人得继续履行，延迟履行后，债权人可以证明继续履行没有任何利益，也可以解除合同。当事人延迟履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。根据《中华人民共和国民法典》规
2022.04.14 587 -
迟延履行金与迟延履行期间债务的利息关系迟延履行金和迟延履行期间的债务利息的区别。性质相同，只是针对的对象不同。一个是针对金钱义务，一个是针对非金钱义务。迟延履行利息、迟延履行金的规定属强制性规范，无论申请执行人是否提出，只要申请执行人不明确表示放弃，被执行人又与申请执行人不能达
2020.10.05 432 -
债务人延迟履行时怎样解除合同债务人延迟履行时，经催告后在合理期限内仍未履行的属于合同的法定解除情形。当事人一方主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。
2021.02.10 221
-
延迟履行合同义务怎么处理？
催告最好以快递等可保留凭证的方式进行。 法律没有规定或者当事人没有约定，经对方当事人催告后，解除权行使的合理期限为三个月。对方当事人没有催告的，解除权应当在解除权发生之日起一年内行使；延期不行使的，解
2023-04-29 15,340 -
债务人迟延履行合同怎么办
第一，催告解除。根据合同性质和当事人意思表示，履行期限在合同的内容上并不是特别重要时，即使债务人在履行期限届满后履行，也不至于使合同目的落空。在这种情况下，原则上不允许债权人立即解除合同，而是由债权人
2022-11-29 15,340 -
债务人迟延履行合同怎么办？
债务人迟延履行时，合同的解除： 1、催告解除。债务人在该期限届满的时候仍未履行的，债权人有权解除合同。 2、及时解除。债务人如果不在履行期限内履行就达不到合同目的的情况下，债务人未在履行期限内履行的，
2022-05-14 15,340 -
延迟履行合同义务要怎么处理
催告最好以快递等可保留凭证的方式进行。 法律没有规定或者当事人没有约定，经对方当事人催告后，解除权行使的合理期限为三个月。对方当事人没有催告的，解除权应当在解除权发生之日起一年内行使；延期不行使的，解
2022-11-28 15,340
-
00:58
债权人延迟履行债务怎么办根据《中华人民共和国民法典》的相关规定，债权人有按照合同约定的时间和方式履行债务的义务。若是债务人未按照约定的时间履行债务的，属于违约行为，债权人可以要求其赔偿损失，若是双方有约定迟延履行约定违约金的，债务人应该支付违约金。在支付完赔偿金或
1,446 2022.04.15 -
01:11
迟延履行金怎么申请向法院执行局申请强制执行，迟延履行金具有司法救济性。在我国，迟延履行金分成两类。一种是金钱支付的迟延履行金。这种就是要求被执行者按照货币的形式支付给申请人一定数额的金钱，如果想要拿其他东西抵押也是不可以的，只能支付金钱。另一种是非金钱支付的
2,572 2022.04.15 -
01:16
什么是迟延履行债务利息根据《民事诉讼法》第253条规定，加倍计算后的“迟延履行期间的债务利息”是一个整体概念，包括迟延履行期间的一般债务利息和加倍部分债务利息两部分。一般债务利息，是指在生效法律文书中，根据民法典等实体法规定所确定的利息。加倍部分债务利息，是指在
2,439 2022.04.17
