一、基于当事人的请求
法官对当事人自愿约定的违约金予以充分尊重,非经双方当事人认可或法定程序不得变更。但合同自由不是绝对的,当事人的权利受到公平原则的限制。当违约金过高或过低,达到显失公平的程度即有调整的依据。但公平原则不能违背合同意思自治这一基本原则,否则有舍本逐末之嫌。因此,即使根据一般交易规则和法官本人的认知和经验,能明显地做出违约金数额过高或过低的判断,若当事人不主动请求调整就表示认可约定的数额,法院不能依职权自行进行调整。
二、违约金过高
相关司法解释规定当事人约定的违约金超过造成损失百分之三十的,一般可以认定为“过分高于造成的损失”。因此,法院确定预期违约金是否过高,关键是认定工期延迟对发包人造成的损失(损害)。依法律基本观点,违约损害包括所受损失和所失利益。所受损害是指因损害事故发生赔偿权利人现有减少财产的数额;所失利益是指因损害事故的发生赔偿权利人财产应增加而未增加的数额。
当发生工期延迟时,一般所受损害包括增加的工程管理及其相关费用(如雇员工资、咨询费用、设备费用、保险担保费用等)和增加的财务费用等。而所失利益与工程项目类型的关系密切。若是商业性地产项目,工期延迟可能影响开发商的营运安排或商铺租赁合同的履行;若是住宅项目,可能使开发商承担与小业主的逾期交房的违约责任;若是工业项目,则可能推迟项目的生产运营,影响产品销售利润。
综上所述,在施工过程中,当出现影响工期的干扰事件导致工期延迟时,应分析迟延责任的归属,收集支持证明材料,及时发出展延工期的请求或对原工期计划进行调整加以施工,积极避免工程逾期的违约责任。
资料来源于网络
编后语:
欢迎各位浏览关注我们团队的网站,也欢迎你能多和我们团队互动互动,谈谈你比较感兴趣的与工程行业相关的关注点,让我们更好的了解你的口味,你也可就工作疑问给我们留言,我们团队会尽快给你解答。
-
在哪些情形下,发包人可在承包期内调整承包
469人看过
-
在哪些情况下,发包人可以对承包地进行调整?
93人看过
-
发放贷款在什么情况下有罪知道吗?
461人看过
-
卖房一方不知情的情况下违约金谁承担
342人看过
-
逾期的情况下信用卡的违约金怎么算
489人看过
-
法律规定下的违约金调整
413人看过
违约金是指合同一方或双方违反合同约定的义务或责任时,应向另一方支付的金钱或金钱替代物。在合同违约的情况下,违约金通常是一种违约的惩罚,用于弥补对方因违约行为而遭受的损失。 需要注意违约金的具体金额和支付方式,以及是否符合合同条款和相关法律法... 更多>
-
发包方在什么情况下可以调整土地承包权海南在线咨询 2022-10-17《中华人民共和国农村土地承包法》第二十七条规定:承包期内,因自然灾害严重毁损承包地等特殊情形对个别农户之间承包的耕地和草地需要适当调整的,必须经本集体经济组织成员的村民会议三分之二以上成员或者三分之二以上村民代表的同意,并报乡(镇)人民政府和县级人民政府农业等行政主管部门批准。承包合同中约定不得调整的,按照其约定。第五十五条规定:承包合同中违背承包方意愿或者违反法律、行政法规有关不得收回、调整承包
-
在哪些情形下,发包人可在承包期内调整承包地?山西在线咨询 2023-08-12承包期内发包人调整承包地须符合法定条件和程序。 包括:(1)只有遇到因自然灾害承包地严重毁损的特殊情形,才能个别调整承包地;(2)特殊情况下的调整只允许在个别农户之间进行,不得扩大范围进行调整,更不能在全村范围内打乱原承包地重新分配、承包;(3)允许个别调整的承包地只限在耕地和草地,不包括林地;(4)个别调整必须按照法律规定的程序进行。即,必须经本集体经济组织成员的村民会议三分之二以上成员或者三分
-
哪些情况可调整承包地台湾在线咨询 2022-09-02“因自然灾害严重毁损承包地等特殊情形”,即只有在特殊情形下,才可以适当调整承包地。这里的“特殊情形”,主要包括以下几个方面:第一方面:部分农户因自然灾害严重毁损承包地的。第二方面:部分农户的土地被征用或者用于乡村公共设施和公益事业建设,丧失土地的农户不愿意“农转非”,不要征地补偿等费用,要求继续承包土地的。第三方面:人地矛盾突出的。关于人地矛盾突出的,一般是指因出生、婚嫁、等原因导致人口变化比较大
-
发包人能够在承包期限内调整承包地吗?湖南在线咨询 2023-11-03承包期内发包人调整承包地须符合法定条件和程序。 包括:(1)只有遇到因自然灾害承包地严重毁损的特殊情形,才能个别调整承包地;(2)特殊情况下的调整只允许在个别农户之间进行,不得扩大范围进行调整,更不能在全村范围内打乱原承包地重新分配、承包;(3)允许个别调整的承包地只限在耕地和草地,不包括林地;(4)个别调整必须按照法律规定的程序进行。即,必须经本集体经济组织成员的村民会议三分之二以上成员或者三分
-
家里有人买房子想知道法定违约金的情况有什么呢?甘肃在线咨询 2023-03-251、由法律、法规具体规定违约金的数额。 2、由法律、法规直接规定违约金的固定比率。 3、由法律、法规直接规定违约金的比率幅度,具体比率由当事人在此幅度内具体商定。例如,《工矿产品购销合同条例》规定,供方不能交货的,属通用产品其违约金的违约部分货款总值的1%至5%,专用产品其违约金为违约部分货款总值的10%至30%;需方中途退货的,其违约金与不能交货相对应。这一类型的违约金,虽然也存在一个协商的问题