竣工日期和验收日期是多久-法师兄

竣工日期和验收日期是多久

来源：法律编辑整理时间： 2024-05-04 10:10:29 352 人看过

按照规定，工程项目于完工之日起的第三个自然月份内必须接受竣工验收。需要明确指出的是，竣工验收这一环节有着严格的法律时限要求。当建筑企业完成施工业务后，若工程具备了竣工验收所需的各项条件，理应在接下来的三个自然月内完成该项工作，而若难以按期通过验收，经过主管部门审批通过，则可以适当地延长相应的期限。

《建设工程质量管理条例》第十六条

建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。建设工程竣工验收应当具备下列条件：

（一）完成建设工程设计和合同约定的各项内容；

（二）有完整的技术档案和施工管理资料；

（三）有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；

（四）有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；

（五）有施工单位签署的工程保修书。建设工程经验收合格的，方可交付使用。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

工程造价
项目竣工验收的截止日期是什么时候？

竣工时间在前。完工后，自查合格后，向质检站提出竣工验收。完工是指工程已经施工完毕，没有相关部门认可。竣工验收是指工程完工，施工单位自检合格后，并通知有关部门给当地档案中心进行验收合格后，并取得相关资料。工程竣工验收工程竣工验收是指建设工程依照国家有关法律、法规及工程建设规范、标准的规定完成工程设计文件要求和合同约定的各项内容，建设单位已取得政府有关主管部门（或其委托机构）出具的工程施工质量、消防、规划、环保、城建等验收文件或准许使用文件后，组织工程竣工验收并编制完成《建设工程竣工验收报告》。工程项目的竣工验收是施工全过程的最后一道程序，也是工程项目管理的最后一项工作。它是建设投资成果转入生产或使用的标志，也是全面考核投资效益、检验设计和施工质量的重要环节。建设工程质量评估报告评估报告注意事项：1、监理单位在工程竣工预验收后，施工单位整改完毕，由总监理工程师填写。2、质量评估意见一栏：（a）

2023-07-17

176人看过
不可抗力
工期延长条件、开工日期、竣工日期

保证按合同约定的时间竣工是建设单位的主要合同义务之一。工期延误，没有法定免责事由的，建设单位需要承担延误的法律责任。施工单位只需根据实际竣工日期与开工日期的差额计算实际工期，再与合同约定的工期进行比较，就可以判断工期是否延误。事实证明，施工单位需要推迟工期，以消除工期延误的原因。从举证责任的角度看，建设单位一直处于弱势地位。因此，工期一直是施工单位的致命短板之一。施工可按工期进行。发包人未按合同约定的时间开工的，以实际开工时间为工期起点，相应顺延工期。2。虽然进入现场，但开工条件不具备。如不能满足开工的客观条件或法定条件，如施工现场未达到合同规定的开工要求，相关法定审批手续未办妥等。3。发包人未能在合同规定的时间内提供符合要求的图纸。4。发包人未按合同约定支付工程款的。5。发包人或者监理人未及时发出指示、确认或者答复的。6。设计变更导致工程量的增加。7。发包人提供的测量基准点、基准线和水准

2023-05-07

284人看过
法律综合知识
完工日期与竣工日期的关系

建成之日，通常是指承建单位成功执行合同范围内全部工程实施过程的正式日历日期；而竣工之日，则是在承建单位顺利完成承包范围内所有工程施工，且工程经由严肃认真的竣工验收程序获得审核通过后，或者在通过竣工验收条件下，承建单位向业主提交竣工报告的那一特定日期。《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》第七条工程竣工验收合格后，建设单位应当及时提出工程竣工验收报告。工程竣工验收报告主要包括工程概况，建设单位执行基本建设程序情况，对工程勘察、设计、施工、监理等方面的评价，工程竣工验收时间、程序、内容和组织形式，工程竣工验收意见等内容。

2024-05-10

428人看过
工程造价
合同的截止时间是竣工日期还是未竣工日期

合同截止日期和合同竣工日期是两个不同的概念。合同的截止日期是合同约定的权利义务终止日期。合同竣工日期包括计划竣工日期和实际竣工日期。计划竣工日期以一个时间段或截止日期为表现，一般在施工合同中注明。实际竣工日期往往会引起争议。根据我国建设工程施工合同（示范文本），工程竣工验收通过，承包人提交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。项目按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提交发包人验收的日期。施工合同没有约定或者约定不明确的，适用法定原则2004年10《最高人民法院关于审理建设工程合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十四条规定，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，应当按照下列情形分别处理：（一）建设工程竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；（2）承包人已提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；（3）未经竣工验收，发包人擅自使用建设工

2023-08-07

141人看过

管制
开工日期与竣工日期怎么算

辱骂国家公务人员构成犯罪吗辱骂政府官员构成违法、犯罪。《治安管理处罚法》第四十二条规定，公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款；情节较重的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款。辱骂政府官员情节恶劣、严重扰乱公共秩序的有可能构成寻衅滋事罪。如果情节轻微，偶尔行之，一般不予犯罪论处一般侮辱行为，情节轻微的，不以犯罪论处。《中华人民共和国治安管理处罚条例》规定，对公然侮辱他人，尚不够刑事处罚的，处15日以下拘留、二百元以下罚款或者警告。但如果情节严重，多次辱骂等行为的。涉嫌触犯情节严重的法定行为之一有多次侮辱他人，使其人格、名誉受到极大损害；对执行公务的人员、妇女甚至外宾进行侮辱，造成恶劣的影响；等等。犯侮辱罪的，处3年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。合同无开工日期有效吗如果双方自愿，并且未违反法律强制性规定，合同的签定时间不属于合同的必备条款

2023-08-18

468人看过
占有
如何对建设工程竣工验收与竣工日期争议处理

1、竣工验收。根据《民法典》第七百九十九条，建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接收该建设工程。建设工程竣工经验收合格后，方可交付使用;未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。2、隐蔽工程的验收。根据《民法典》第七百九十八条规定，隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查;发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿窝工、停工等损失。3、竣工日期争议。根据《适用法律问题的解释》第四百七十二条规定，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：(1)建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期。(2)承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期。(3)建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日

2023-06-15

351人看过
工程施工
竣工日期解析

竣工日期的意思是指建设单位和施工单位在双方合同约定的建设施工项目完工交付的日期。而竣工的时候，必须是工程竣工验的工程收合格并经过签字确认通过，施工单位送交竣工验收报告的日期为实际竣工的日期。工程按建设单位的要求修改后才通过竣工验收的，实际竣工的日期为承包人修改后提请建设单位验收的日期。建设工程经建设单位竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工的日期。如何认定工程合同的竣工日期法律规定工程合同中竣工日期的认定：（一）建设工程经竣工验收合格的，竣工日期应认定为竣工验收合格之日；（二）承包人提交竣工验收报告后发包人拖延验收的，竣工日期应认定为承包人提交验收报告之日；（三）建设工程未经竣工验收发包人擅自使用的，竣工日期应认定为转移占有建设工程之日。《建筑法》第六十一条规定，交付竣工验收的建筑工程，必须符合规定的建筑工程质量标准，有完整的工程技术经济资料和经签署的工程保修书，并具备国家规定的其他竣工

2023-06-30

128人看过
法律综合知识
竣工验收合格之日的认定

一、竣工验收合格之日的认定竣工验收合格之日的认定是工程项目管理中至关重要的一环。在工程项目竣工后，发包人需要对工程进行验收，确认工程是否合格。这一环节不仅关乎工程款的支付时间和利息的起算时间，更涉及逾期竣工违约和违约金的数额、工程风险转移等核心问题。因此，确定竣工验收合格之日显得尤为关键。根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的相关规定，竣工验收合格之日的认定主要有以下几种情况：1．如果双方当事人已经签字确认了竣工日期，则该确认的日期即为竣工日期。2．如果建设工程经竣工验收合格，则以竣工验收合格之日为竣工日期。3．如果承包人已经提交竣工验收报告，但发包人拖延验收，那么以承包人提交验收报告之日为竣工日期。4．如果建设工程未经竣工验收，但发包人擅自使用，那么以转移占有建设工程之日为竣工日期。二、确定竣工日期标准竣工日期的确定标准主要依据《关于审理建设工程施工合同

2024-03-27

256人看过

施工合同纠纷
竣工日期认定方式

最高人民法院《关于审理施工合同纠纷适用法律问题的解释》中，才专门提到建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持;但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。可见，工程如果未经过竣工验收，建设单位擅自提前使用的，不存在保修的问题。在司法解释中还提到当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：(一)建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期;(二)承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期;(三)建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。

2023-06-10

272人看过
法律综合知识
在建设项目竣工验收之日起几日内申报

在建设项目竣工验收之日起15日内申报。建设单位在建设工程竣工验收后，应将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门审核的行为，备案应自建设工程竣工验收合格之日起15日内完成。《建设工程质量管理条例》第四十九条建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起15日内，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。建设行政主管部门或者其他有关部门发现建设单位在竣工验收过程中有违反国家有关建设工程质量管理规定行为的，责令停止使用，重新组织竣工验收。

2024-04-28

301人看过
工程施工
竣工日期如何计算？

（1）承包人竣工验收报告呈报发包人，发包人在28天内组织验收并通过的，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。（2）承包人送交竣工验收报告后发包人在验收后14天内提出修改后通过竣工验收的，竣工日期为本承包人修改后提请发包人验收的日期。（3）根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的规定确定竣工日期：①建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；②建设工程未经竣工验收，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；③建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期；建设工程竣工前，双方对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定期间为顺延工期期间，竣工之日同时顺延。

2023-04-27

337人看过
法律综合知识
工程合同的工期怎么计算，开工日期和竣工日期怎么确定

一、工程合同的工期计算1、工程合同的工期计算涉及开工日期和竣工日期，开工日期即是工期计算的起始点，竣工日期即是工期计算的终点。2、建设工期的计算，就是工期计算的终点减去计算的起始点。二、开工日期开工日期，是建设工程工期的起算点，也是控制工期风险的第一个重要节点。一般而言，开工日期的确定方式有以下几种：1、合同中约定具体的日期作为开工日期；2、以发包人开工通知中写明的日期作为开工日期；3、以监理人的开工通知写明日期作为开工日期；4、以承包人递交的开工报告或开工申请被批准的日期为开工日期。实践中，当事人就开工时间经常发生争议，其原因是约定的开工日期与实际开工日期不一致。在此情形下，应当按照以下原则认定开工日期：1、承包人有证据证明实际开工日期的，则应认定该日期为开工日期（承包人的证据可以是发包人的通知、工程监理的记录、当事人的会议纪要等）；2、承包人虽无证据证明开工日期，但有开工报告的，则应认

2024-04-14

393人看过

国务院
日照市收费公路的鉴定和验收期限需要多久

一、日照市收费公路的鉴定和验收期限需要多久20工作日二、日照市收费公路的鉴定和验收需要什么资料1、竣工决算材料;2、档案验收材料;3、环保验收材料;4、土地使用手续;5、参建单位工作报告;6、工程质量鉴定报告。三、日照市收费公路的鉴定和验收办理依据《收费公路管理条例》(国务院令第417号)第三十八条收费公路终止收费前6个月，省、自治区、直辖市人民政府交通主管部门应当对收费公路进行鉴定和验收。经鉴定和验收，公路符合取得收费公路权益时核定的技术等级和标准的，收费公路经营管理者方可按照国家有关规定向交通主管部门办理公路移交手续;不符合取得收费公路权益时核定的技术等级和标准的，收费公路经营管理者应当在交通主管部门确定的期限内进行养护，达到要求后，方可按照规定办理公路移交手续。四、日照市收费公路的鉴定和验收在哪里办理办事地址:日照市东港区烟台路197号政务服务大厅综合受理窗口83号。办理时间:国家法

2023-05-18

70人看过
法律综合知识
取保候审决定日期和起算日期是多久

一、取保候审决定日期和起算日期是多久自被采取取保候审措施之日起，其期限应当以该日为起点进行计算。根据相关法律规定，对于犯罪嫌疑人和被告人均可依法适用取保候审措施，且最长时限不得超过十二个月；而在监视居住方面，最长时限则不得超过六个月。《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十九条人民法院、人民检察院和公安机关对犯罪嫌疑人、被告人取保候审最长不得超过十二个月，监视居住最长不得超过六个月。在取保候审、监视居住期间，不得中断对案件的侦查、起诉和审理。对于发现不应当追究刑事责任或者取保候审、监视居住期限届满的，应当及时解除取保候审、监视居住。解除取保候审、监视居住，应当及时通知被取保候审、监视居住人和有关单位。二、取保候审决定要几天按照现行法规，相关机构需要在收到取保候审申请的三日内做出是否予以批准的决策。若未批准，则需告知申请人具体原因。如欲成功办理取保候审，依据现行程序，需按如下步骤进行。首先，由当事

2024-07-18

451人看过